Cité scolaire F.R. Chateaubriand - combourg - 35 - construction du pôle restauration

SEMAEB pour le conseil régional de Bretagne

Appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du code des marchés publics.
Objet du marché : fourniture et pose de matériels de cuisine dans le cadre de la construction du pôle restauration.
Caractéristiques : La présente consultation concerne la fourniture et pose de matériels de cuisine.
La consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
Les travaux comportent une tranche unique.
Aucune variante n'est autorisée. Une prestation supplémentaire ou alternative est prévue :
- habillage façade de la totalité du self.
Durée du marché ou délai d'exécution : Délai d'exécution de 14 mois compris délai préparation de chantier et hors congés.
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération (et au vu du mémoire technique) :
- valeur technique : 30 %
Sous critères éléments de notation
T1 : Qualité des moyens humains et matériels (50 points)
T2 : Qualité des méthodes et management de chantier (35 points)
T3 : Qualité de la maintenance (15 points)
- performances environnementales 30 %
Sous critères éléments de notation
E1 : Qualité des moyens humains et matériels (50 points)
E2 : Qualité des méthodes et management de chantier (50 points)
- prix des prestations 40 %
La notation de la valeur technique et de la performance environnementale sera attribuée au regard des éléments mentionnés dans le memoire technique et environnemental joint au dossier de consultation des entreprises.
Visite sur site obligatoire (Un certificat de visite des locaux signé de l'entreprise et validé par l'établissement devra être présent dans l'offre). Fermeture de l'établissement : du 11 juillet au 25.8.2014 matin. Visite sur rendez-vous (48h avant) auprès de M. Joubert, tél. +33 299730554

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-09-08. L'appel d'offres a été publié le 2014-07-07.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-07-07 Avis de marché
Avis de marché (2014-07-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Équipement de cuisine industrielle
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Équipement de cuisine industrielle 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: SEMAEB pour le Conseil régional de Bretagne
Adresse postale: 3 square René Cassin – CS 60802
Code postal: 35708
Commune postale: Rennes Cedex 7

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-07 📅
Date limite de soumission: 2014-09-08 📅
Date de publication: 2014-07-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 131-233706
Numéro JO-S: 131
Informations complémentaires
Renseignements d'ordre administratif : Mme Henocq Julie SEMAEB - 3 square René Cassin, CS 60802 - 35708 Rennes Cedex 7 - tél. +33 299127200 - fax +33 299127273 Email : julie.henocq@semaeb.fr Renseignements d'ordre technique : Mostini-Mostini - 14 place du Général de Gaulle - 29600 Morlaix - tél. +33 298885994 - fax +33 298883981 Email : agence@mostiniarchitectes.com BET Cuisine associé : Conceptic'Art - les Hauts de Couëron - la Barrière Noire - bat A - 44 220 Coueron - tél. +33 228011110- fax +33 228017244 Email : bureau-etudes@conceptic-art.fr Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : SEMAEB - 3 square René Cassin, CS 60802 -35708 Rennes Cedex 7 Fax +33 299127273 Le dossier peut également être téléchargé en ligne sur la salle régionale des marchés publics : www.e-megalisbretagne.org Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées : SEMAEB - 3 square René Cassin, CS 60802 - 35708 Rennes Cedex 7 L'Offre/Candidature peut également être remise en ligne sur la plateforme : www.e-megalisbretagne.org Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.7.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du code des marchés publics.
Objet du marché : fourniture et pose de matériels de cuisine dans le cadre de la construction du pôle restauration.
Caractéristiques : La présente consultation concerne la fourniture et pose de matériels de cuisine.
La consultation est ouverte à toute entreprise individuelle ou groupement d'entreprises.
Les travaux comportent une tranche unique.
Aucune variante n'est autorisée. Une prestation supplémentaire ou alternative est prévue :
- habillage façade de la totalité du self.
Durée du marché ou délai d'exécution : Délai d'exécution de 14 mois compris délai préparation de chantier et hors congés.
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération (et au vu du mémoire technique) :
- valeur technique : 30 %
Sous critères éléments de notation
T1 : Qualité des moyens humains et matériels (50 points)
T2 : Qualité des méthodes et management de chantier (35 points)
T3 : Qualité de la maintenance (15 points)
- performances environnementales 30 %
E1 : Qualité des moyens humains et matériels (50 points)
E2 : Qualité des méthodes et management de chantier (50 points)
- prix des prestations 40 %
La notation de la valeur technique et de la performance environnementale sera attribuée au regard des éléments mentionnés dans le memoire technique et environnemental joint au dossier de consultation des entreprises.
Visite sur site obligatoire (Un certificat de visite des locaux signé de l'entreprise et validé par l'établissement devra être présent dans l'offre). Fermeture de l'établissement : du 11 juillet au 25.8.2014 matin. Visite sur rendez-vous (48h avant) auprès de M. Joubert, tél. +33 299730554
Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du code des marchés publics :
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP,
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Situation économique et financière:
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics :
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du code des marchés publics :
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
— liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique,
Afficher plus
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Garantie à première demande couvrant 100,00% du montant de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement : articles 86 à 111 du Code des marchés publics.modalités de financements : Ressources propres du Conseil régional de Bretagne abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions ou de participations publiques.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le président
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
Renseignements d'ordre administratif :
Mme Henocq Julie
SEMAEB - 3 square René Cassin, CS 60802 - 35708 Rennes Cedex 7 - tél. +33 299127200 - fax +33 299127273
Renseignements d'ordre technique :
Mostini-Mostini - 14 place du Général de Gaulle - 29600 Morlaix - tél. +33 298885994 - fax +33 298883981
BET Cuisine associé : Conceptic'Art - les Hauts de Couëron - la Barrière Noire - bat A - 44 220 Coueron - tél. +33 228011110- fax +33 228017244
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
SEMAEB - 3 square René Cassin, CS 60802 -35708 Rennes Cedex 7
Fax +33 299127273
Le dossier peut également être téléchargé en ligne sur la salle régionale des marchés publics :
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées :
SEMAEB - 3 square René Cassin, CS 60802 - 35708 Rennes Cedex 7
L'Offre/Candidature peut également être remise en ligne sur la plateforme :
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.7.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Comité consultatif, tél. +33 240086432
Fax: +33 240479068 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 6 quai Ceineray
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Téléphone: +33 240086432 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Rennes - Hôtel de Bizien
Adresse postale: 3 contour de la Motte - CS 44416
Commune postale: Rennes France
Code postal: 35044
Téléphone: +33 223212828 📞
Adresse Internet: http://www.ta-rennes.juradm.fr 🌏
Fax: +33 299635684 📠
Source: OJS 2014/S 131-233706 (2014-07-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Équipement divers Équipement de restauration Équipement de cuisine industrielle