Boulevard ney a paris 18 ème travaux de modification des galeries d'eau pour l'extension du tramway T3 porte des poissonniers

Eau de Paris

Le projet comprend principalement la démolition de la galerie existante et la création d'une galerie de dimension intérieur de 2,60 m x 2,40 m pour la pose d'une canalisation DN 1 200 mm eau potable.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-10-06. L'appel d'offres a été publié le 2014-08-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-08-21 Avis de marché
2014-12-29 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-08-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Quantité ou étendue:
Les travaux objet du présent marché s'inscrivent dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway T3 sur les boulevards des Maréchaux entre la Porte de la Chapelle et la Porte d'Asnières qui doit être mis en service fin 2017. Le tramway sera inséré en axial des boulevards.Les 5 trémies routières au droit des portes (porte des Poissonniers, porte de Clignancourt, porte de Saint-Ouen, porte de Clichy, porte d'Asnières) seront comblées.Les déviations de réseaux concessionnaires liées à l'aménagement urbain doivent être réalisées entre mars 2014 et décembre 2015.Dans le cadre de l'aménagement du tramway, le présent marché concerne la galerie dite " galerie poissonniers " dans laquelle sera posée ultérieurement la conduite de transfert d'eau potable Dn 1 200 mm.Ces travaux sont situés Boulevard Ney (18ème), au niveau de la Porte des Poissonniers et plus précisément sous la trémie existante. Cette galerie projetée sera d'une longueur totale de 125 m environ
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Eau de paris
Adresse postale: 19 rue Neuve Tolbiac, CS 61373
Code postal: 75214
Commune postale: Paris Cedex 13
Contact
Adresse Internet: http://www.eaudeparis.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-21 📅
Date limite de soumission: 2014-10-06 📅
Date de publication: 2014-08-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 161-289457
Numéro JO-S: 161
Informations complémentaires
Modalités de retrait des documents : Téléchargement direct et gratuit sur http://www.eaudeparis.fr/marches-publics/ ou envoi postal. Autres renseignements complémentaires : Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement jusqu'à la date limite de remise des offres : par téléchargement direct sur le site https://marchespublics.eaudeparis.com ou via la rubrique Marchés Publics du site institutionnel d'eau de Paris http://www.eaudeparis.fr/marches-publics/" Délai maximum d'exécution du marché : M 14s0150 le délai d'exécution du marché est fixé par le maître de l'ouvrage à quinze (15) semaines. Il se décompose comme suit : Délai de préparation du chantier : quatre (04) semaines Délai d'exécutions des travaux : dix (10 ) semaines Délai de repliement de chantier et de remise en état des lieux : une (1) semaine Les dates prescrites pour le commencement des délais seront arrêtées par ordre de service. Conditions de remise des offres ou des candidatures : Sur support physique : Eau de Paris, Service des achats, 19 rue Neuve Tolbiac, CS 61373, 75214 Paris. -Par voie dématérialisée : https://marchespublics.eaudeparis.com ou via la rubrique Marchés Publics du site institutionnel d'eau de Paris http://www.eaudeparis.fr/marches-publics/ dans les conditions prévues par le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.8.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le projet comprend principalement la démolition de la galerie existante et la création d'une galerie de dimension intérieur de 2,60 m x 2,40 m pour la pose d'une canalisation DN 1 200 mm eau potable.
Quantité ou étendue:
Les travaux objet du présent marché s'inscrivent dans le cadre du prolongement de la ligne de tramway T3 sur les boulevards des Maréchaux entre la Porte de la Chapelle et la Porte d'Asnières qui doit être mis en service fin 2017. Le tramway sera inséré en axial des boulevards.
Afficher plus
Les 5 trémies routières au droit des portes (porte des Poissonniers, porte de Clignancourt, porte de Saint-Ouen, porte de Clichy, porte d'Asnières) seront comblées.
Les déviations de réseaux concessionnaires liées à l'aménagement urbain doivent être réalisées entre mars 2014 et décembre 2015.
Dans le cadre de l'aménagement du tramway, le présent marché concerne la galerie dite " galerie poissonniers " dans laquelle sera posée ultérieurement la conduite de transfert d'eau potable Dn 1 200 mm.
Ces travaux sont situés Boulevard Ney (18ème), au niveau de la Porte des Poissonniers et plus précisément sous la trémie existante. Cette galerie projetée sera d'une longueur totale de 125 m environ
Durée de l'accord: 105 jours
Numéro de référence: 14S0150

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une lettre de candidature ainsi qu'une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner aux marchés et accords-cadres mentionné par l'article 43 du Code des marchés Publics;
Pour fournir ces renseignements, le candidat peut utiliser le formulaire Dc1 "Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants" ou tout autre document contenant les mêmes renseignements et attestations.
En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ;
Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ;
Référence professionnelle et capacité technique.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaire global au des 3 derniers exercices connus.
Capacité technique et professionnelle:
La qualification FNTP (nomenclature 2013) 113 "Ouvrage d'art et de génie civil industriel (béton et acier-béton) " de technicité courante ou qualifications similaires.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat, que la compétence soit apportée par le candidat, le co-traitant ou un sous-traitant.
Afficher plus
Pour justifier de ses capacités financières, techniques et professionnelles, le candidat peut utiliser le formulaire Dc2.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % sera pratiquée sur chaque acompte versé conformément à l'article 101 à 103 du code des marchés publics. Le candidat pourra cependant remplacer la retenue de garantie par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
Le financement des travaux est assuré par les ressources propres de l'établissement.
Les travaux seront réglés par acomptes mensuels, au fur et à mesure de l'avancement des travaux réellement exécutés. Les paiements seront effectués par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours dans les conditions prévues par l'article 98 du code des marchés publics. Le dépassement du délai maximum de paiement ouvre droit au bénéfice des intérêts moratoires.
Afficher plus
Une avance de 10 % sera accordée au titulaire conformément à l'article 87 du code des marchés publics. Son remboursement interviendra dans les conditions fixées à l'article 88 du code des marchés publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur général
Nom: Eau de Paris
Adresse postale: DIP Joelle Martin, 19 rue Neuve-Tolbiac, CS 61373
Téléphone: +33 158063400 📞
Courrier électronique: joelle.martin@eaudeparis.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics.eaudeparis.com 🌏
Adresse postale: DIP service des achats, 19 rue Neuve-Tolbiac, CS 61373
URL pour la participation: https://marchespublics.eaudeparis.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 161-289457 (2014-08-21)
Avis d'attribution de marché (2014-12-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 100 572 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Eau de Paris
Adresse postale: Eau de Paris, 19 rue Neuve Tolbiac, CS 61373

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-29 📅
Date de publication: 2015-01-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 001-001137
Se réfère à l'avis: 2014/S 161-289457
Numéro JO-S: 1
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº : 162 A, annonce nº 109 du 26.8.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.12.2014.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Engström Régine, la directrice générale
Source: OJS 2015/S 001-001137 (2014-12-29)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Ouvrages annexes pour canalisations d'eau Travaux relatifs aux conduites...