Base navale de Toulon - refonte de la grue 10p

Mindef/SGA/DCSID/ESID Toulon

La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de remise à niveau de la grue de réparation navale 10p.
Les prestations comportent 3 tranches qui se découpent de la manière suivante :
- 1 Tranche ferme qui comprend la réalisation des études et des expertises nécessaires aux travaux de refonte ainsi que la remise en état du moyen d'essais dédié (caisse à eau) ;
- 1 tranche conditionnelle 1 (Tc1) qui comprend les travaux de refonte de la grue 10p ;
- 1 tranche conditionnelle 2 (Tc2) qui comprend les prestations de MCO (maintien en condition opérationnelle) de la grue 10p pendant la période d'atm2 (Arrêt Technique Majeur) du porte-avions Charles de Gaulle.
Des solutions optionnelles sont associées à la tranche ferme et à la Tc1 :
Solutions optionnelles de la tranche ferme :
Solution optionnelle 1: étude et fourniture d'un système de prise de la caisse à eau par palonnier.
Solution optionnelle 2: remplacement des tôles ajourées par tôles pleines avec système d'évents au sommet de la caisse à eau.
Solutions optionnelles de la tranche conditionnelle 1 :
Solution optionnelle 3 : fourniture et remplacement d'un groupe d'orientation complet (jusqu'au réducteur épicycloïdal inclus).
Solution optionnelle 4 : fourniture et remplacement du câble d'alimentation haute tension.
Il est fixé une période de préparation de 15 jours pour chaque tranche (périodes non incluses dans le délai d'exécution de chaque tranche). Les délais d'exécution des travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 1 sont à fixer par les candidats dans la limite de 6 mois (Tf) et 12 mois (Tc1). Le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle 2 est égal à 22 mois.
Le démarrage des prestations de la tranche ferme est prévu au mois d'octobre 2014

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-08-12. L'appel d'offres a été publié le 2014-07-02.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-07-02 Avis de marché
Avis de marché (2014-07-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Grues sur portique
Quantité ou étendue:
Les travaux de refonte de la grue à effectuer (Tc1) portent principalement sur :- structure- cables, poulies et mouflages- mécanismes- lubrification et graissage- circuits hydrauliques- protection de la foudre- electricité- instrumentation, automatismes, sécurité et système contrôle commande- cabine- sureté nucléaire- butoirs- potence
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Grues sur portique 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Mindef/SGA/DCSID/ESID Toulon
Adresse postale: BCRM Toulon – ESID Tln – boîte postale nº 71
Code postal: 83800
Commune postale: Toulon Cedex 9
Contact
Courrier électronique: esid-tln.sai@gmail.com 📧
Téléphone: +33 422425648 📞
Fax: +33 422434409 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-02 📅
Date limite de soumission: 2014-08-12 📅
Date de publication: 2014-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 127-225916
Numéro JO-S: 127
Informations complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Sylvie Del Pozo Téléphone +33 422425648 / Télécopie +33 422434409. Les candidatures et les offres sont : Soit remises contre récépissé ou par transporteur avant la date et heure limite indiquées ci-avant, à l'adresse géographique suivante : Etablissement du service d'infrastructure de la Défense de Toulon - service achats infrastructure - enceinte de la base navale de Toulon - allée Amiral Baudin attention : Une demande d'accès dans la base par les ressortissants français doit être demandée au moins cinq jours ouvrables à l'avance au : +33 422424220 ou +33 422434803 ou +33 422424358 ou mail : esid-tln.baa.sge.acc@marine.defense.gouv.fr. L'Accès des étrangers est soumis à des délais étendus à faire préciser aux numéros ci-avant. Soit envoyées en recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante : Établissement de Toulon du Service d'infrastructure de la Défense - service achats infrastructure BRCM Toulon - BP 71 - 83800 Toulon Cedex 09 soit transmises par voie électronique sur le site "www.marches-publics.gouv.fr" Les candidats sont informés que le dossier de consultation peut être retiré sur le site "www.marches-publics.gouv.fr", organisme Sga/Dcsid/Esid-Toulon. Toute candidature et offre parvenant après la date et l'heure limites mentionnées ci-dessus sera irrecevable. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.7.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de remise à niveau de la grue de réparation navale 10p.
Les prestations comportent 3 tranches qui se découpent de la manière suivante :
- 1 Tranche ferme qui comprend la réalisation des études et des expertises nécessaires aux travaux de refonte ainsi que la remise en état du moyen d'essais dédié (caisse à eau) ;
- 1 tranche conditionnelle 1 (Tc1) qui comprend les travaux de refonte de la grue 10p ;
- 1 tranche conditionnelle 2 (Tc2) qui comprend les prestations de MCO (maintien en condition opérationnelle) de la grue 10p pendant la période d'atm2 (Arrêt Technique Majeur) du porte-avions Charles de Gaulle.
Des solutions optionnelles sont associées à la tranche ferme et à la Tc1 :
Solutions optionnelles de la tranche ferme :
Solution optionnelle 1: étude et fourniture d'un système de prise de la caisse à eau par palonnier.
Solution optionnelle 2: remplacement des tôles ajourées par tôles pleines avec système d'évents au sommet de la caisse à eau.
Solutions optionnelles de la tranche conditionnelle 1 :
Solution optionnelle 3 : fourniture et remplacement d'un groupe d'orientation complet (jusqu'au réducteur épicycloïdal inclus).
Solution optionnelle 4 : fourniture et remplacement du câble d'alimentation haute tension.
Il est fixé une période de préparation de 15 jours pour chaque tranche (périodes non incluses dans le délai d'exécution de chaque tranche). Les délais d'exécution des travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle 1 sont à fixer par les candidats dans la limite de 6 mois (Tf) et 12 mois (Tc1). Le délai d'exécution des travaux de la tranche conditionnelle 2 est égal à 22 mois.
Afficher plus
Le démarrage des prestations de la tranche ferme est prévu au mois d'octobre 2014
Quantité ou étendue:
Les travaux de refonte de la grue à effectuer (Tc1) portent principalement sur :
- structure
- cables, poulies et mouflages
- mécanismes
- lubrification et graissage
- circuits hydrauliques
- protection de la foudre
- electricité
- instrumentation, automatismes, sécurité et système contrôle commande
- cabine
- sureté nucléaire
- butoirs
- potence
Numéro de référence: 2014-ESID-TLN-0470
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: base navale de Toulon, 83800 Toulon Cedex 9

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
En cas de groupements, tous les justificatifs sont à fournir par chacun des membres du groupement.
-pouvoir de la personne habilitée à engager la société
-lettre d'habilitation des cotraitants (ou Dc1)
-Déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics (ou Dc2)
-Copie du jugement si le candidat est en redressement judiciaire
-les formulaires Dc1 et Dc2 relatif à la déclaration du candidat sont disponibles sur le site www.economie.gouv.fr dans l'espace marchés publics, rubrique "Formulaires"
Renseignements relatifs à la capacité :
-Chiffre d'affaire global réalisé au cours des 3 dernières années
-effectif moyen annuel détaillé
-liste des moyens en matériels
-liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années (joindre un dossier de références) ou certificats de capacités.
En cas de sous-traitance, le candidat fournira les mêmes documents ainsi qu'un engagement écrit pour chaque sous-traitant.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidatures seront jugées en tenant compte des critères suivants : nature et montant des références, chiffre d'affaires, moyens techniques, moyens humains.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Il est prévu une retenue de garantie de 5% sur le montant de la Tc1
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Acomptes mensuels, prix révisables, paiement à 30 jours, avance de 20 % par tranche. Le financement est assuré exclusivement par des ressources budgétaires de l'état
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera passé avec un entrepreneur unique ou avec un groupement dont la forme est laissée librement au choix des candidats mais dont le mandataire sera obligatoirement solidaire de chacun des membres de ce groupement. Si les candidats se présentent en groupement conjoint, ils devront impérativement proposer une répartition des prestations entre cotraitants
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 300 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix (35)
3. Délais (15)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Del Pozo Sylvie

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014-ESID-TLN-0470
Informations complémentaires
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Sylvie Del Pozo
Téléphone +33 422425648 / Télécopie +33 422434409.
Les candidatures et les offres sont :
Soit remises contre récépissé ou par transporteur avant la date et heure limite indiquées ci-avant, à l'adresse géographique suivante :
Etablissement du service d'infrastructure de la Défense de Toulon - service achats infrastructure - enceinte de la base navale de Toulon - allée Amiral Baudin
attention : Une demande d'accès dans la base par les ressortissants français doit être demandée au moins cinq jours ouvrables à l'avance au : +33 422424220 ou +33 422434803 ou +33 422424358 ou mail : esid-tln.baa.sge.acc@marine.defense.gouv.fr. L'Accès des étrangers est soumis à des délais étendus à faire préciser aux numéros ci-avant.
Afficher plus
Soit envoyées en recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante :
Établissement de Toulon du Service d'infrastructure de la Défense - service achats infrastructure
BRCM Toulon - BP 71 - 83800 Toulon Cedex 09
soit transmises par voie électronique sur le site "www.marches-publics.gouv.fr"
Les candidats sont informés que le dossier de consultation peut être retiré sur le site "www.marches-publics.gouv.fr", organisme Sga/Dcsid/Esid-Toulon.
Toute candidature et offre parvenant après la date et l'heure limites mentionnées ci-dessus sera irrecevable.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.7.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine - BP 40510
Commune postale: Toulon Cedex 9
Code postal: 83041
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 494427930 📞
Adresse Internet: http://www.ta-toulon.juradm.fr 🌏
Fax: +33 494427989 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics de Marseille
Fax: +33 491156190 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Greffe du tribunal administratif de Toulon
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Préfecture de la région PACA - bd Paul Peytral
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2014/S 127-225916 (2014-07-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Grues, portiques mobiles et chariots... Grues Grues portuaires Grues de quai Portiques de levage Grues sur portique