Barrage de pannecière - réalisation et mises aux normes des accès necessaires à l'exploitant

Iibrbs

La construction du barrage de Pannecière a débuté en 1937 et ne s'est achevée qu'en 1950 après une interruption forcée de 1939 à 1946 pendant la seconde guerre mondiale. Le réservoir a pour fonction de limiter les risques d'inondations à l'aval liés aux crues de l'yonne et faire du soutien d'étiage. Il alimente également le canal du Nivernais par une rigole d'amenée prélevant les eaux en aval de la restitution. Il est aussi équipé d'une mini-centrale hydroélectrique permettant de produire près de 20 millions de kwh par an.
L'IIBRBS a mené en 2011/2012 une importante opération de réhabilitation par confortement de cet ouvrage. Les travaux du présent marché visent ou à réaliser et de mettre aux normes les accès ainsi que les éclairages afin de permettre à l'exploitant d'effectuer ses missions en toute sécurité

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-09-15. L'appel d'offres a été publié le 2014-07-11.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-07-11 Avis de marché
Avis de marché (2014-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages d'art et de génie civil
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages d'art et de génie civil 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Iibrbs
Adresse postale: 8 rue Villiot
Code postal: 75012
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://www.seinegrandslacs.fr/ 🌏
Courrier électronique: comptabilite@seinegrandslacs.fr 📧
Téléphone: +33 144752929 📞
Fax: +33 144752930 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-11 📅
Date limite de soumission: 2014-09-15 📅
Date de publication: 2014-07-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 134-239751
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires
Jugement des offres critère no1 : Valeur technique (70%) Ce critère, noté sur 70 points, sera apprécié sur la base du mémoire technique remis par le candidat, en prenant en compte les sous-critères suivants : La méthodologie proposée pour chaque lot et chaque phase lot 1 -phase 1 (5 points) -phase 2 (15 points) -phase 3 (15 points) -phase 4 (10 points) Lot 2 -phase 5 (45 points) Une note sur les moyens techniques et humains mis en oeuvre pour chaque phase, notamment, pour respecter les délais. Lot 1 -phase 1 (3 points) -phase 2 (7 points) -phase 3 (7 points) -phase 4 (3 points) lot 2 -phase 5 (20points) un planning des travaux sera noté sur 5 critère no2 : Prix (30%) Ce critère, noté sur 30 points, sera évalué à partir de la Décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf), obligatoirement complétée par le candidat en tenant compte du coût moyen issu de la consultation. Visite sur site les candidats doivent effectuer une visite sur les lieux d'exécution du marché préalablement à l'établissement de leur offre. Les demandes de rendez-vous pourront se faire, à l'initiative du candidat, au plus tard huit jours calendaires avant la date limite fixée pour la remise des offres, auprès de Mme Odile Rhodes, par courriel à l'adresse odile.rhodes@seinegrandslacs.fr ou par téléphone au +33 386847950 Le candidat qui effectuera une visite devra joindre à son offre l'attestation de visite dûment complétée et signée par les deux parties. Lors de cette visite, les voûtes L et M seront encombrées d'échafaudages en raison d'un chantier en cours. Ces voûtes seront visibles depuis les chemins d'accès. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11.7.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La construction du barrage de Pannecière a débuté en 1937 et ne s'est achevée qu'en 1950 après une interruption forcée de 1939 à 1946 pendant la seconde guerre mondiale. Le réservoir a pour fonction de limiter les risques d'inondations à l'aval liés aux crues de l'yonne et faire du soutien d'étiage. Il alimente également le canal du Nivernais par une rigole d'amenée prélevant les eaux en aval de la restitution. Il est aussi équipé d'une mini-centrale hydroélectrique permettant de produire près de 20 millions de kwh par an.
Afficher plus
L'IIBRBS a mené en 2011/2012 une importante opération de réhabilitation par confortement de cet ouvrage. Les travaux du présent marché visent ou à réaliser et de mettre aux normes les accès ainsi que les éclairages afin de permettre à l'exploitant d'effectuer ses missions en toute sécurité
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: travaux de création et de mise aux normes d'accès
Brève description:
Phase 1: création d'un accès amont par l'escalier hélicoïdal et le chemin d'accès au batardeau immergé en amont du barrage, en rive gauche. Les travaux devront être réalisés en priorité en amont du barrage, pour des problèmes d'accès puisque le niveau de la retenue sera théoriquement au plus bas en novembre 2015. Ces travaux consistent à : rétablir un escalier en béton, à réaliser la jonction avec un escalier hélicoïdal et à une mise aux…
… normes.Phase 2 : création des accès aval en rive droite. Les travaux devront être réalisés en second lieu en aval du barrage en rive droite sous et aux abords des voûtes a, b (voûtes biaises), c, d (voûtes droites). Ces travaux consistent à réaliser une passerelle, une tour escalier des plates-formes, des escaliers des caillebotis.Phase 3 : création des accès aval en rive gauche. Les travaux devront être réalisés en troisième lieu en aval en rives gauches aux abords et sous les voûtes k (voûte droite), l, m (voûtes biaises). Ces travaux consistent à réaliser une passerelle, des escaliers, des plates-formes, des mises aux normes et des éclairages.Phase 4 : travaux pour la mise aux normes des équipements existant (escaliers ; plate-formes ; gardes corps...)
… normes.
Phase 2 : création des accès aval en rive droite. Les travaux devront être réalisés en second lieu en aval du barrage en rive droite sous et aux abords des voûtes a, b (voûtes biaises), c, d (voûtes droites). Ces travaux consistent à réaliser une passerelle, une tour escalier des plates-formes, des escaliers des caillebotis.
Afficher plus
Phase 3 : création des accès aval en rive gauche. Les travaux devront être réalisés en troisième lieu en aval en rives gauches aux abords et sous les voûtes k (voûte droite), l, m (voûtes biaises). Ces travaux consistent à réaliser une passerelle, des escaliers, des plates-formes, des mises aux normes et des éclairages.
Afficher plus
Phase 4 : travaux pour la mise aux normes des équipements existant (escaliers ; plate-formes ; gardes corps...)
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: travaux d'éclairage
Brève description: Travaux d'éclairage, installation et mise aux normes
Durée de l'accord: 13 mois
Numéro de référence: 2014-10
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Montigny-en-Morvan, Nièvre (58)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Avance
Le versement d'une avance est prévu, elle ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande prévue à l'article 89 du Code des marchés publics. Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 87 II 1° du code des marchés publics, soit 5 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
Afficher plus
Garanties
Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du Code des marchés publics. Cette sûreté porte sur l'intégralité des prestations objet du marché.
La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande, dans les conditions prévues à l'article 102 du Code des marchés publics
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les prestations, objet du marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de comptabilité publique.
Les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur.
Le taux des intérêts moratoires sera calculé en application du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publiques

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur Technique (70)
2. Prix (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Rizzoli Jean-Louis
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Iibrbs
Point de contact: Direction des grands travaux
Mme Dubreucq Françoise
Téléphone: +33 144752940 📞
Courrier électronique: francoise.dubreucq@seinegrandslacs.fr 📧
Fax: +33 144752808 📠
Point de contact: Services comptabilité, finances et marchés publics
Téléphone: +33 144752920 📞
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_6HhlPdmuQF 🌏
Courrier électronique: greffe.ta.paris@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2014-10
Informations complémentaires
Jugement des offres
critère no1 : Valeur technique (70%)
Ce critère, noté sur 70 points, sera apprécié sur la base du mémoire technique remis par le candidat, en prenant en compte les sous-critères suivants :
La méthodologie proposée pour chaque lot et chaque phase
lot 1
-phase 1 (5 points)
-phase 2 (15 points)
-phase 3 (15 points)
-phase 4 (10 points)
Lot 2
-phase 5 (45 points)
Une note sur les moyens techniques et humains mis en oeuvre pour chaque phase, notamment, pour respecter les délais.
Lot 1
-phase 1 (3 points)
-phase 2 (7 points)
-phase 3 (7 points)
-phase 4 (3 points)
lot 2
-phase 5 (20points)
un planning des travaux sera noté sur 5
critère no2 : Prix (30%)
Ce critère, noté sur 30 points, sera évalué à partir de la Décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf), obligatoirement complétée par le candidat en tenant compte du coût moyen issu de la consultation.
Visite sur site
les candidats doivent effectuer une visite sur les lieux d'exécution du marché préalablement à l'établissement de leur offre. Les demandes de rendez-vous pourront se faire, à l'initiative du candidat, au plus tard huit jours calendaires avant la date limite fixée pour la remise des offres, auprès de Mme Odile Rhodes, par courriel à l'adresse odile.rhodes@seinegrandslacs.fr ou par téléphone au +33 386847950
Afficher plus
Le candidat qui effectuera une visite devra joindre à son offre l'attestation de visite dûment complétée et signée par les deux parties. Lors de cette visite, les voûtes L et M seront encombrées d'échafaudages en raison d'un chantier en cours. Ces voûtes seront visibles depuis les chemins d'accès.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 11.7.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75181
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://paris.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de Paris de règlement amiable
Fax: +33 144426337 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 29 rue Barbet de Jouy
Code postal: 75700
Téléphone: +33 144426343 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2014/S 134-239751 (2014-07-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux d'installations électriques