Aoo_2014_50714_0001_Rénovation de la piscine la Granière – rue de la Granière 13011 Marseille (2 lots)

Ville de Marseille

Rénovation de la piscine la Granière, rue de la Granière 13011 Marseille (2 lots).
Il s'agit de procéder à la réalisation des travaux suivants:
— rénovation de la terrasse du solarium, des portes coulissantes donnant sur le solarium, du système de traitement d'air et de l'éclairage du bassin de l'entrée,
— réparation des poutres des plages, des voiles du bassin et des façades,
— mise aux normes PMR des accès extérieurs,
— réaménagement du parking et création d'une place de stationnement PMR (option).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-01-19. L'appel d'offres a été publié le 2014-11-25.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Marseille

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bouches-du-Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-11-25	Avis de marché
2015-01-09	Informations complémentaires
2015-06-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-11-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:

L'ensemble des travaux est réparti en 2 lots, dont 1 décomposé en postes. Ces lots sont traités en marchés séparés, et définis comme suit:— lot 1 - démolition – gros œuvre – menuiseries extérieures – VRD,— lot 2 - électricité – chauffage – ventilation.Poste 1: Électricité courants faibles et courants forts.Poste 2: Chauffage - ventilation.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marseille
Adresse postale: Hôtel de Ville, quai du Port
Code postal: 13233
Commune postale: Marseille Cedex 20
Contact
Adresse Internet: http://www.marseille.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-25 📅
Date limite de soumission: 2015-01-19 📅
Date de publication: 2014-11-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 230-405309
Numéro JO-S: 230
Informations complémentaires

Visite du site pour le lot 2. Une visite du site est rendue obligatoire par le Maître d'ouvrage afin que les candidats en tiennent compte dans l'élaboration de leur offre. Cette visite donnera lieu à la délivrance d'une attestation qui sera à joindre à l'appui de leur offre sous peine de rejet. Les demandes de visite sont à adresser pour prise de rendez vous à: Mme Thoumazou, téléphone: +33 491551850, fax: +33 491551874, par mail: pthoumazou@mairie-marseille.fr La durée de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. La durée globale d'exécution de l'ensemble des lots est de 1 mois de préparation plus 4 mois de travaux soit un total de 5 mois Par dérogation à l'article 19.1.4 du CCAG Travaux, elle débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage du lot nº 1 démolition, gros œuvre, menuiseries extérieures, VRD. Les candidats doivent obligatoirement remettre une offre financière pour l'option mentionnée ci-après. La personne publique se réserve le droit de retenir ou non cette option. La décision sera portée à la connaissance du titulaire lors de la notification du marché. Lot 1 – option 1 – réaménagement du Parking et création d'une place de stationnement PMR. Modalités d'obtention des documents de la consultation — obtention du DCE sur support papier Les documents peuvent être retirés à l'adresse suivante Mairie de Marseille Service territorial des bâtiments Est 11 boulevard Dromel 13009 Marseille 9:00-11:30 et 14:00-16:00 Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être transmis aux candidats sur demande envoyée par courrier à l'adresse ci dessus (nous vous suggérons par facilité et rapidité de vous rendre sur la plate forme mise à votre disposition http://marchespublics.mairie-marseille.fr) — obtention sous forme dématérialisée En application de l'article 56 du Code des marchés publics, en complément des modalités classiques de déroulement de la consultation, les soumissionnaires ont la possibilité de télécharger des documents contractuels et documents additionnels dans leur intégralité et de répondre via le profil acheteur dont l'adresse Internet est http://marchespublics.mairie-marseille.fr Modalités d'envoi des candidatures et des offres — envoi ou remise sur support papier, — envoi postal. En cas d'envoi postal, les plis doivent être adressés à l'adresse suivante: Mairie de Marseille Service des marchés publics 39 bis rue Sainte 13233 Marseille Cedex 20 — remise contre récépissé: Les plis peuvent être remis contre récépissé à l'adresse suivante: Mairie de Marseille Service des marchés publics passage Timon David – 39 bis rue Sainte 13001 Marseille Horaires de réception des plis: 9:00-12:00 et 13:00-16:00 * Remise dématérialisée Pour déposer leur pli par transmission électronique, les candidats à la présente procédure de marché public doivent se connecter au profil d'acheteur suivant http://marchespublics.mairie-marseille.fr Le jugement des offres sera effectué selon les 2 critères ci-après affectés d'un coefficient de pondération: 1. Prix de l'offre: 60 % Le prix de l'offre sera analysé sur la base du montant indiqué dans l'acte d'engagement. 2. Valeur technique de l'offre: 25 % La valeur technique de l'offre sera notée sur 20 points et appréciée sur la base d'un mémoire technique constitué des éléments qui figurent dans le document modèle joint au dossier de consultation intitulé "Mémoire technique - cadre de réponse" et qu'il convient de renseigner. Ce Mémoire sera évalué à partir des 2 sous critères suivants: — pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier et l'enchaînement des tâches (noté sur 8 points), — adéquation des moyens humains (encadrement et exécution) affectés au chantier par tâche (noté sur 12 points). Si un candidat obtient la note de zéro à l'un des sous-critères, son offre sera déclarée irrégulière. 3. Délai d'exécution: 15 % Le candidat aura la possibilité de réduire le délai d'exécution qui est proposé par l'administration à l'article 3.2.du présent RC et en le portant à l'article 3 de l'acte d'engagement. A défaut d'indication de délai, c'est le délai maximum proposé par l'administration qui revêtira un caractère contractuel. 4. Évaluation finale Les offres seront classées suivant la valeur de la note N, l'entreprise classée première étant celle ayant la note la plus élevée. Cette note est définie par la formule de pondération suivante: N (note définitive) = (N(I) x 0,60) + (Vt(Ic) x 0,25) + (D(E) x 0,15) Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.11.2014.

Informations complémentaires

Visite du site pour le lot 2.

Une visite du site est rendue obligatoire par le Maître d'ouvrage afin que les candidats en tiennent compte dans l'élaboration de leur offre.

Cette visite donnera lieu à la délivrance d'une attestation qui sera à joindre à l'appui de leur offre sous peine de rejet.

Les demandes de visite sont à adresser pour prise de rendez vous à:

Mme Thoumazou, téléphone: +33 491551850, fax: +33 491551874, par mail: pthoumazou@mairie-marseille.fr

La durée de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

La durée globale d'exécution de l'ensemble des lots est de 1 mois de préparation plus 4 mois de travaux soit un total de 5 mois

Par dérogation à l'article 19.1.4 du CCAG Travaux, elle débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage du lot nº 1 démolition, gros œuvre, menuiseries extérieures, VRD.

Les candidats doivent obligatoirement remettre une offre financière pour l'option mentionnée ci-après. La personne publique se réserve le droit de retenir ou non cette option. La décision sera portée à la connaissance du titulaire lors de la notification du marché.

Lot 1 – option 1 – réaménagement du Parking et création d'une place de stationnement PMR.

Modalités d'obtention des documents de la consultation

— obtention du DCE sur support papier

Les documents peuvent être retirés à l'adresse suivante

Mairie de Marseille

Service territorial des bâtiments Est

11 boulevard Dromel

13009 Marseille

9:00-11:30 et 14:00-16:00

Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être transmis aux candidats sur demande envoyée par courrier à l'adresse ci dessus (nous vous suggérons par facilité et rapidité de vous rendre sur la plate forme mise à votre disposition http://marchespublics.mairie-marseille.fr)

— obtention sous forme dématérialisée

En application de l'article 56 du Code des marchés publics, en complément des modalités classiques de déroulement de la consultation, les soumissionnaires ont la possibilité de télécharger des documents contractuels et documents additionnels dans leur intégralité et de répondre via le profil acheteur dont l'adresse Internet est http://marchespublics.mairie-marseille.fr

Modalités d'envoi des candidatures et des offres

— envoi ou remise sur support papier,

— envoi postal.

En cas d'envoi postal, les plis doivent être adressés à l'adresse suivante:

Mairie de Marseille

Service des marchés publics

39 bis rue Sainte

13233 Marseille Cedex 20

— remise contre récépissé:

Les plis peuvent être remis contre récépissé à l'adresse suivante:

Mairie de Marseille

Service des marchés publics

passage Timon David – 39 bis rue Sainte

13001 Marseille

Horaires de réception des plis: 9:00-12:00 et 13:00-16:00

* Remise dématérialisée

Pour déposer leur pli par transmission électronique, les candidats à la présente procédure de marché public doivent se connecter au profil d'acheteur suivant http://marchespublics.mairie-marseille.fr

Le jugement des offres sera effectué selon les 2 critères ci-après affectés d'un coefficient de pondération:

1. Prix de l'offre: 60 %

Le prix de l'offre sera analysé sur la base du montant indiqué dans l'acte d'engagement.

2. Valeur technique de l'offre: 25 %

La valeur technique de l'offre sera notée sur 20 points et appréciée sur la base d'un mémoire technique constitué des éléments qui figurent dans le document modèle joint au dossier de consultation intitulé "Mémoire technique - cadre de réponse" et qu'il convient de renseigner.

Ce Mémoire sera évalué à partir des 2 sous critères suivants:

— pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier et l'enchaînement des tâches (noté sur 8 points),

— adéquation des moyens humains (encadrement et exécution) affectés au chantier par tâche (noté sur 12 points).

Si un candidat obtient la note de zéro à l'un des sous-critères, son offre sera déclarée irrégulière.

3. Délai d'exécution: 15 %

Le candidat aura la possibilité de réduire le délai d'exécution qui est proposé par l'administration à l'article 3.2.du présent RC et en le portant à l'article 3 de l'acte d'engagement.

A défaut d'indication de délai, c'est le délai maximum proposé par l'administration qui revêtira un caractère contractuel.

4. Évaluation finale

Les offres seront classées suivant la valeur de la note N, l'entreprise classée première étant celle ayant la note la plus élevée. Cette note est définie par la formule de pondération suivante:

N (note définitive) = (N(I) x 0,60) + (Vt(Ic) x 0,25) + (D(E) x 0,15)

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.11.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Rénovation de la piscine la Granière, rue de la Granière 13011 Marseille (2 lots).

Il s'agit de procéder à la réalisation des travaux suivants:

— rénovation de la terrasse du solarium, des portes coulissantes donnant sur le solarium, du système de traitement d'air et de l'éclairage du bassin de l'entrée,

— réparation des poutres des plages, des voiles du bassin et des façades,

— mise aux normes PMR des accès extérieurs,

— réaménagement du parking et création d'une place de stationnement PMR (option).

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Démolition – gros œuvre – menuiseries extérieures – VRD
Brève description: Démolition – gros œuvre – menuiseries extérieures – VRD.
Informations complémentaires sur les lots:

Option 1 – Réaménagement du parking et création d'une place de stationnement…

… PMR.Le délai d'exécution prévisionnel pour chaque lot est le suivant: 5 mois (1 mois de préparation + 4 mois de travaux) à compter de la notification de l'Ordre de Service de démarrage propre à chaque lot.

… PMR.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Électricité – chauffage – ventilation
Brève description:

Électricité – chauffage – ventilation.Poste 1: Électricité courants faibles et courants forts.Poste 2: Chauffage – ventilation.

Électricité – chauffage – ventilation.

Poste 1: Électricité courants faibles et courants forts.

Poste 2: Chauffage – ventilation.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution prévisionnel pour chaque lot est le suivant: 5 mois (1 mois de préparation + 4 mois de travaux) à compter de la notification de l'Ordre de Service de démarrage propre à chaque lot.Visite du site pour le lot 2.Une visite du site est rendue obligatoire par le Maître d'ouvrage afin que les candidats en tiennent compte dans l'élaboration de leur offre.Cette visite donnera lieu à la délivrance d'une attestation qui sera à joindre à l'appui de leur offre sous peine de rejet.Les demandes de visite sont à adresser pour prise de rendez vous à:Mme Thoumazou, téléphone: +33 491551850, fax: +33 491551874, par mail: pthoumazou@mairie-marseille.fr

Visite du site pour le lot 2.

Une visite du site est rendue obligatoire par le Maître d'ouvrage afin que les candidats en tiennent compte dans l'élaboration de leur offre.

Cette visite donnera lieu à la délivrance d'une attestation qui sera à joindre à l'appui de leur offre sous peine de rejet.

Les demandes de visite sont à adresser pour prise de rendez vous à:

Mme Thoumazou, téléphone: +33 491551850, fax: +33 491551874, par mail: pthoumazou@mairie-marseille.fr

Quantité ou étendue:

L'ensemble des travaux est réparti en 2 lots, dont 1 décomposé en postes. Ces lots sont traités en marchés séparés, et définis comme suit:

— lot 1 - démolition – gros œuvre – menuiseries extérieures – VRD,

— lot 2 - électricité – chauffage – ventilation.

Poste 1: Électricité courants faibles et courants forts.

Poste 2: Chauffage - ventilation.

Description des options:

Les candidats doivent obligatoirement remettre une offre financière pour l'option mentionnée ci-après. La personne publique se réserve le droit de retenir ou non cette option. La décision sera portée à la connaissance du titulaire lors de la notification du marché.

Lot 1 – option 1 – réaménagement du parking et création d'une place de stationnement PMR.

Numéro de référence: AOO_ 2014_50714_0001
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue de la Granière, 13011 Marseille.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient pris en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou de plusieurs sous-traitants ou autres opérateurs économiques. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et autres opérateurs économiques et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché.

Situation juridique

Une lettre de candidature ou Dc1 version en vigueur (dûment complétée, datée et signée en original par une personne ayant le pouvoir d'engager le candidat)

En cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

Une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.

Une habilitation du signataire des documents à engager le candidat en cours de validité.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires (CA) global et le CA relatif aux prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Les entreprises nouvellement créées, ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices, devront fournir:

— pour vérifier la date de création de l'entreprise, une copie certifiée du récépissé du dépôt du centre de formalités des entreprises,

— pour justifier leurs capacités économiques et financières, le montant de leur capital social.

Capacité technique et professionnelle:

La preuve de la compétence technique de l'entreprise candidate peut être apportée par le biais:

— soit de certificats de qualifications professionnelles en rapport avec l'objet du marché, le candidat fournit le référentiel décrivant les critères d'obtention de ces certificats,

— soit d'une liste de références de travaux similaires à ceux de l'objet du marché et exécutés au cours des trois dernières années; les références doivent comporter les renseignements suivants:

• nom et adresse de l'opération,

• nom et adresse du maître d'ouvrage,

• type de construction (construction neuve ou réhabilitation),

• date d'exécution des prestations ou de fin de travaux (pour les projets achevés),

• montant des travaux (avec précision HT ou (TTC)).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie: 5 % de la valeur du marché.

Possibilité de substitution d'une garantie à première demande ou d'une caution dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du code des marchés publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le marché est financé par ressources budgétaires propres.

Il fixe les modalités de versement des acomptes.

Les règlements seront effectués par virement bancaire dans un délai de 30 jours.

Le marché est conclu à prix global et forfaitaire. Il sera traité à prix ferme actualisable.

L'entreprise indiquera au 4 de l'acte d'engagement si elle renonce au bénéfice de l'avance dans les cas où celle-ci serait due en application de l'article 6.2 du Cahier des clauses administratives particulières.

La référence du ou des comptes bancaires où les paiements seront effectués doit être donnée à l'acte d'engagement.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Formes des groupements acceptées pour pouvoir soumissionner en vue de l'obtention d'un des lots:

les entreprises soumissionnaires pourront, si elles le souhaitent, présenter leur candidature sous forme de groupement, solidaire ou conjoint.

L'entreprise mandataire d'un groupement ne pourra représenter, en cette qualité, plus d'un groupement pour un même marché.

Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire:

si le candidat qui s'est vu attribuer un lot, a la forme d'un groupement, celui-ci devra prendre la forme d'un groupement conjoint après attribution du marché.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des membres du groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne publique jusqu'à la date à laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du marché.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix de l'offre (60)
2. Valeur technique de l'offre (25)
3. Délai d'exécution (15)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
Nom: Ville de Marseille
Adresse postale: Service territorial des bâtiments Est, 11 boulevard Dromel
Commune postale: Marseille
Code postal: 13009
Point de contact: Mme Pascale Thoumazou
Téléphone: +33 491551850 📞
Courrier électronique: pthoumazou@mairie-marseille.fr 📧
Fax: +33 491551874 📠
URL pour informations complémentaires: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
Point de contact: M. Jean Luc Sanchez
Téléphone: +33 491551845 📞
Courrier électronique: jlsanchez@mairie-marseille.fr 📧
URL des documents: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
Adresse postale: Direction des services juridiques, service des marchés publics, 39 bis rue Sainte
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AOO_ 2014_50714_0001
Informations complémentaires

Visite du site pour le lot 2.

Une visite du site est rendue obligatoire par le Maître d'ouvrage afin que les candidats en tiennent compte dans l'élaboration de leur offre.

Cette visite donnera lieu à la délivrance d'une attestation qui sera à joindre à l'appui de leur offre sous peine de rejet.

Les demandes de visite sont à adresser pour prise de rendez vous à:

Mme Thoumazou, téléphone: +33 491551850, fax: +33 491551874, par mail: pthoumazou@mairie-marseille.fr

La durée de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

La durée globale d'exécution de l'ensemble des lots est de 1 mois de préparation plus 4 mois de travaux soit un total de 5 mois

Par dérogation à l'article 19.1.4 du CCAG Travaux, elle débutera à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage du lot nº 1 démolition, gros œuvre, menuiseries extérieures, VRD.

Lot 1 – option 1 – réaménagement du Parking et création d'une place de stationnement PMR.

Modalités d'obtention des documents de la consultation

— obtention du DCE sur support papier

Les documents peuvent être retirés à l'adresse suivante

Mairie de Marseille

Service territorial des bâtiments Est

11 boulevard Dromel

13009 Marseille

9:00-11:30 et 14:00-16:00

Les dossiers de consultation des entreprises peuvent être transmis aux candidats sur demande envoyée par courrier à l'adresse ci dessus (nous vous suggérons par facilité et rapidité de vous rendre sur la plate forme mise à votre disposition http://marchespublics.mairie-marseille.fr)

— obtention sous forme dématérialisée

En application de l'article 56 du Code des marchés publics, en complément des modalités classiques de déroulement de la consultation, les soumissionnaires ont la possibilité de télécharger des documents contractuels et documents additionnels dans leur intégralité et de répondre via le profil acheteur dont l'adresse Internet est http://marchespublics.mairie-marseille.fr

Modalités d'envoi des candidatures et des offres

— envoi ou remise sur support papier,

— envoi postal.

En cas d'envoi postal, les plis doivent être adressés à l'adresse suivante:

Service des marchés publics

39 bis rue Sainte

13233 Marseille Cedex 20

— remise contre récépissé:

Les plis peuvent être remis contre récépissé à l'adresse suivante:

passage Timon David – 39 bis rue Sainte

13001 Marseille

Horaires de réception des plis: 9:00-12:00 et 13:00-16:00

* Remise dématérialisée

Pour déposer leur pli par transmission électronique, les candidats à la présente procédure de marché public doivent se connecter au profil d'acheteur suivant http://marchespublics.mairie-marseille.fr

Le jugement des offres sera effectué selon les 2 critères ci-après affectés d'un coefficient de pondération:

1. Prix de l'offre: 60 %

Le prix de l'offre sera analysé sur la base du montant indiqué dans l'acte d'engagement.

2. Valeur technique de l'offre: 25 %

La valeur technique de l'offre sera notée sur 20 points et appréciée sur la base d'un mémoire technique constitué des éléments qui figurent dans le document modèle joint au dossier de consultation intitulé "Mémoire technique - cadre de réponse" et qu'il convient de renseigner.

Ce Mémoire sera évalué à partir des 2 sous critères suivants:

— pertinence du planning d'exécution permettant d'apprécier l'organisation du chantier et l'enchaînement des tâches (noté sur 8 points),

— adéquation des moyens humains (encadrement et exécution) affectés au chantier par tâche (noté sur 12 points).

Si un candidat obtient la note de zéro à l'un des sous-critères, son offre sera déclarée irrégulière.

3. Délai d'exécution: 15 %

Le candidat aura la possibilité de réduire le délai d'exécution qui est proposé par l'administration à l'article 3.2.du présent RC et en le portant à l'article 3 de l'acte d'engagement.

A défaut d'indication de délai, c'est le délai maximum proposé par l'administration qui revêtira un caractère contractuel.

4. Évaluation finale

Les offres seront classées suivant la valeur de la note N, l'entreprise classée première étant celle ayant la note la plus élevée. Cette note est définie par la formule de pondération suivante:

N (note définitive) = (N(I) x 0,60) + (Vt(Ic) x 0,25) + (D(E) x 0,15)

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.11.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2014/S 230-405309 (2014-11-25)

Informations complémentaires (2015-01-09)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-09 📅
Date limite de soumission: 2015-02-03 📅
Date de publication: 2015-01-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 009-010379
Se réfère à l'avis: 2014/S 230-405309
Numéro JO-S: 9
Source: OJS 2015/S 009-010379 (2015-01-09)

Avis d'attribution de marché (2015-06-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 189 385,89 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-04 📅
Date de publication: 2015-06-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 109-197569
Numéro JO-S: 109
Informations complémentaires

Références de l'avis initial paru au BOAMP: Parution nº 229 A, annonce nº 69 du 28.11.2014. Références de publication rectificative: Parution nº 9 A, annonce nº 140 du 14.1.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.6.2015.

Attribution du marché

1️⃣
Nom: La CAO a décidé de déclarer le lot infructueux car il n'a été proposé que des offres irrégulières
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-05-20 📅
Nom: Energys SAS
Adresse postale: Actipôle, bât. C4, 37 rue de Berlin
Commune postale: Vitrolles
Code postal: 13127
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2015/S 109-197569 (2015-06-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)