Aménagement du village des Monts à St Gence

Limoges Métropole

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics. La présente consultation concerne les travaux d'"aménagement du village des monts St Gence". Le présent marché comprend notamment :
La restructuration de la chaussée et la finition tri-couches et enrobés.
La réalisation de trottoirs en grave ciment.
La fourniture et la pose de bordures et caniveaux.
La gestion des eaux pluviales de surface.
La mise à niveau d'ouvrages divers.
Marché à tranches :
Tranche ferme : carrefour de la route et passage des Monts.
Marché à tranches : - tranche conditionnelle 1 : rue des Monts.
Délai d'exécution du marché :
Tranche ferme : 7 (sept) semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Tranche conditionnelle 1 : 7 (sept) semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Étant précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des prestations ne sera pas réduit à moins de 7 (sept) semaines.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-08-26. L'appel d'offres a été publié le 2014-07-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-07-03 Avis de marché
2014-11-20 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-07-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes
Quantité ou étendue:
les travaux comprennent :La restructuration de la chaussée et finition tri-couches et enrobésLa réalisation de trottoirs en grave cimentLa fourniture et pose de bordures et caniveauxLa gestion des eaux pluviales de surfaceLa mise à niveau d'ouvrage divers.Quantités remarquables :Tranche ferme :Réalisation d'une couche de fondation en matériaux recyclés : 875 M2 environréalisation d'une chaussée lourde souple finition : 525 M2 environRéalisation d'un trottoir en grave ciment colorée : 325 M2 environfourniture et pose de caniveaux ;préfabriqués type Cc1 : 85 ML environTranche conditionnelle 1 : Réalisation d'une couche de fondation en matériaux recyclés : 1 160 M2 environréalisation d'un trottoir en grave ciment colorée : 420 M2 environfourniture et pose de caniveaux préfabriqués type Cc1 : 235 ML environ
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Adresse postale: Service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-03 📅
Date limite de soumission: 2014-08-26 📅
Date de publication: 2014-07-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 128-227908
Numéro JO-S: 128
Informations complémentaires
les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre. La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché. Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à : Limoges métropole 64 avenue Georges Dumas CS 10001 87031 Limoges Cedex 1 Tel :+33 555457900 et demander : La direction des infrastructures routières / service constructions routières : M. Stéphane Bernard Fax :+33 555457847 Stéphane Heyraud Fax : +33 555457847 A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat à son mémoire justificatif explicatif). La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique. Modalités d'obtention du dossier de consultation : Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du Code des Marchés Publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne : 08 25 00 13 26) Les avis d'appel public à la concurrence sont consultables via le site du BOAMP, et/ou du JOUE et via le site indiqué ci-dessus, sans aucune contrainte d'identification. Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, service de la commande publique, 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, Fax +33 555038660, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00. Modalités de remise des plis : Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au Service de la Commande Publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres. Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite (lettre, télécopie, courriel) à :Renseignement(S) administratif(s) : limoges metropole Direction des infrastructures routières Service marchés publics 64 avenue Georges Dumas CS 10001 87031 Limoges Cedex 1 Renseignement(S) administratif(s) : Limoges Métropole Direction des infrastructures routières Service marchés publics 64 avenue Georges Dumas CS 10001 87031 Limoges Cedex 1 Gilles Desveaux gilles_desveaux@agglo-limoges.fr Fax : +33 555457847 Renseignement(S) technique(s) : Limoges Métropole Direction des infrastructures routières Service constructions routières 64 avenue Georges Dumas CS 10001 87031 Limoges Cedex 1 Stéphane Heyraud stephane_heyraud@agglo-limoges.fr Fax : +33 555457847 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.7.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics. La présente consultation concerne les travaux d'"aménagement du village des monts St Gence". Le présent marché comprend notamment :
Afficher plus
La restructuration de la chaussée et la finition tri-couches et enrobés.
La réalisation de trottoirs en grave ciment.
La fourniture et la pose de bordures et caniveaux.
La gestion des eaux pluviales de surface.
La mise à niveau d'ouvrages divers.
Marché à tranches :
Tranche ferme : carrefour de la route et passage des Monts.
Marché à tranches : - tranche conditionnelle 1 : rue des Monts.
Délai d'exécution du marché :
Tranche ferme : 7 (sept) semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Tranche conditionnelle 1 : 7 (sept) semaines à compter de la date fixée par l'ordre de service.
Étant précisé qu'en cas de recouvrement des tranches dans le temps, le délai contractuel de l'ensemble des prestations ne sera pas réduit à moins de 7 (sept) semaines.
Quantité ou étendue:
les travaux comprennent :
La restructuration de la chaussée et finition tri-couches et enrobés
La réalisation de trottoirs en grave ciment
La fourniture et pose de bordures et caniveaux
La gestion des eaux pluviales de surface
La mise à niveau d'ouvrage divers.
Quantités remarquables :
Tranche ferme :
Réalisation d'une couche de fondation en matériaux recyclés : 875 M2 environ
réalisation d'une chaussée lourde souple finition : 525 M2 environ
Réalisation d'un trottoir en grave ciment colorée : 325 M2 environ
fourniture et pose de caniveaux ;préfabriqués type Cc1 : 85 ML environ
Tranche conditionnelle 1 : Réalisation d'une couche de fondation en matériaux recyclés : 1 160 M2 environ
réalisation d'un trottoir en grave ciment colorée : 420 M2 environ
fourniture et pose de caniveaux préfabriqués type Cc1 : 235 ML environ
Numéro de référence: AF 2014 089

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature (Dc1).
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (Dc2).
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du CMP (Dc1).
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (Dc1).
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (Dc2).
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, les renseignements ou documents, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur et notamment par la production d'une déclaration appropriée de banques ou d'une preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (à annexer au Dc2)
Afficher plus
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : carte professionnelle FNTP : 3p3b (qualification minimale demandée) ou équivalent (à annexer au Dc2)
La preuve de la capacité du candidat peut toutefois être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Sont acceptés les certificats équivalents délivrés par les organismes établis dans d'autres Etats membres. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Afficher plus
Pour Justifier Des Capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les travaux seront financés selon les modalités suivantes :
Les prestations seront financées sur le budget de Limoges Métropole et seront rémunérées selon les prescriptions du CCAP et en application décret nº 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles 86 à 111 du code des marchés publics
Afficher plus
Les paiements se feront par virement administratif du trésorier principal de Limoges Municipale sur le compte bancaire du titulaire du marché.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
En cas de non respect du délai global de paiement, et en application du décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euro s'ajoutera au montant des intérêts moratoires.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 EUR TTC.
Afficher plus
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
— en qualité de membres de plusieurs groupements

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2014-09-10 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur Technique - Appréciée en fonction des sous critères suivants : Performance des produits 20% Performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 20 % Performance de la prestation de travaux 50 % Qualité du dossier 10 % (35)
2. Prix des Prestations - Apprécié en fonction de l'ae et du DE, selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 X ( Valeur de l'offre moins disante /Valeur de l'offre analysée)2 (30)
3. Performance en matière de protection de l'environnement -Appréciée en fonction des sous critères suivants : Qualité de l'analyse environnementale 30% Pertinence des mesures compensatoires proposées 30% Qualité du Traitement des déchets 40 % (35)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats-limousin.com 🌏
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AF 2014 089
Informations complémentaires
les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.
La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché.
Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à :
Limoges métropole
64 avenue Georges Dumas
CS 10001
87031 Limoges Cedex 1
Tel :+33 555457900
et demander :
La direction des infrastructures routières / service constructions routières :
M. Stéphane Bernard
Fax :+33 555457847
Stéphane Heyraud
Fax : +33 555457847
A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat à son mémoire justificatif explicatif).
La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.
Modalités d'obtention du dossier de consultation :
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du Code des Marchés Publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Afficher plus
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne : 08 25 00 13 26)
Afficher plus
Les avis d'appel public à la concurrence sont consultables via le site du BOAMP, et/ou du JOUE et via le site indiqué ci-dessus, sans aucune contrainte d'identification.
Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, service de la commande publique, 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, Fax +33 555038660, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.
Afficher plus
Modalités de remise des plis :
Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Afficher plus
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au Service de la Commande Publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres.
Afficher plus
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande écrite (lettre, télécopie, courriel) à :Renseignement(S) administratif(s) :
Afficher plus
limoges metropole
Direction des infrastructures routières
Service marchés publics
Renseignement(S) administratif(s) :
Limoges Métropole
Gilles Desveaux
Renseignement(S) technique(s) :
Service constructions routières
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.7.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse postale: Service de la commande publique 6-8 rue Pierre Brossolette
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2014/S 128-227908 (2014-07-03)
Avis d'attribution de marché (2014-11-20)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-11-20 📅
Date de publication: 2014-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 226-398664
Se réfère à l'avis: 2014/S 128-227908
Numéro JO-S: 226
Informations complémentaires
Le montant total du marché est de 219 847.48 EUR TTC. Le marché est décomposé en deux tranches. Montant de la tranche ferme: 113 921.03 EUR TTC. Montant de la tranche conditionnnelle: 105 926.45 EUR TTC. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Communauté d'agglomération Limoges Métropole Service de la commande publique, 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, tél. : +33 555459300, télécopieur: +33 555038660, courriel: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr. Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole sur prise de rendez-vous auprès de: Service de la commande publique, 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, Tél: +33 555459300, Fax: +33 555038660 Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº: 129 A, annonce nº 177 du 8.7.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 20.11.2014.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur Technique - Appréciée en fonction des sous critères suivants: Performance des produits 20 % Performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier 20 % Performance de la prestation de travaux 50 % Qualité du dossier 10 % (35)
2. Prix des Prestations - Apprécié en fonction de l'ae et du DE, selon la formule suivante: Note de l'offre = 20 X ( Valeur de l'offre moins disante /Valeur de l'offre analysée)2 (30)
3. Performance en matière de protection de l'environnement -Appréciée en fonction des sous critères suivants: Qualité de l'analyse environnementale 30 % Pertinence des mesures compensatoires proposées 30 % Qualité du Traitement des déchets 40 % (35)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-10-14 📅
Nom: Eurovia Poitou Charentes Limousin
Adresse postale: 81 avenue du Président BP 868 A
Commune postale: Limoges Cedex
Code postal: 87016
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2014/S 226-398664 (2014-11-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Travaux de construction, de fondation et... Travaux de construction d'autoroutes,... Travaux de construction de routes