210258 T1

Hospices Civils de Lyon

marchés de travaux : lots nº 2 - 3 - 4 - 5
groupement hospitalier Édouard Herriot
Modernisation de l'hôpital Édouard Herriot
Construction du nouveau Bâtiment H
Opération no 21.0258 T1

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-12-10. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Air liquide santé France
• GFC Construction
• Groupement SPIE Sud Est (mandataire) et ORIOL (cotraitant)
• SNEF Agence de Lyon

Qui ?

• Hospices Civils de Lyon

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction

Où ?

• Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2014-10-07	Avis de marché
2015-06-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2014-10-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

lots concernés par la présente consultation :Lot no2 : Structure - clos couvert - aménagements intérieurslot no3 : Chauffage Ventilation Climatisation - plomberie - désenfumageLot no4 : Électricité courants forts et faibleslot no5 : Fluides médicauxle Lot no1 (Désamiantage et déconstruction) a déjà fait l'objet d'une consultation particulière et d'une attribution.Les lots no6 (Appareils élévateurs) et no8 (Espaces verts) font l'objet d'une autre consultation.Les lots 7, 9 et 10 feront l'objet d'une consultation ultérieure

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Hospices civils de Lyon
Adresse postale: 3 quai des Célestins, BP 2251
Code postal: 69229
Commune postale: Lyon Cedex 02

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-07 📅
Date limite de soumission: 2014-12-10 📅
Date de publication: 2014-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 195-343851
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires

variante : la variante est autorisée sous conditions suivantes : - est autorisée toute variante " technique " permettant de répondre aux besoins de résultats exprimés par le maître d'ouvrage en termes de sécurité, fiabilité et hygiène et permettant de réduire le coût de l'installation, de son exploitation, et/ou de sa maintenance. - est aussi autorisée toute variante permettant d'améliorer le confort du patient. - est également autorisée, uniquement pour le lot 2, une variante " délai " optimisant le coût des travaux et/ou modifiant la durée des travaux hors période de préparation (il est autorisé une modification du délai dans la limite de +/- 3 mois). En application de l'article 50 du Code des marchés publics, la variante présentée doit impérativement respecter les dispositions relatives à l'objet de la consultation et à la nature administratives du CCAP (à l'exception de la clause concernant le délai d'exécution des travaux comme spécifié ci avant) qualifiées d'intangibles, et ne doit en aucun cas entraîner des modifications sur les autres lots. La variante doit respecter les principes et matériaux de façade afin de ne pas remettre en cause le Permis de construire (cf. Arrêtés joints au Dce). Toute variante fait obligatoirement l'objet d'un dossier complet comportant les spécifications techniques détaillées, plans et schémas nécessaires, un mémoire technique, la décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf) et un acte d'engagement spécifique, faute de quoi elle ne sera pas analysée. Les variantes seront présentées obligatoirement avec l'offre de base : aucune variante ne sera prise en compte si l'offre de base n'est pas chiffrée. Les candidats peuvent apporter une et une seule variante à l'offre de base et ce sur chaque lot. Nota : 1/ une variante présentée sur la partie infrastructure (fondations/ soutènement) ne pourra être analysée que si elle présente les justificatifs suivants : - note géotechnique établie par un géotechnicien validant la proposition de l'entreprise - plans et coupes sur les systèmes proposés 2/ une variante présentée sur la partie structure de l'hélistation ne pourra être analysée que si elle présente les justificatifs suivants : - notes de calcul - plans et coupes sur les systèmes proposés. Spécificité des offres pour les lots 3 et 4 : Les candidats doivent, pour les domaines listés ci-après, chiffrer une offre qui soit valable pour deux marques de constructeur proposées et clairement identifiées dans l'acte d'engagement et dans le mémoire technique. Le choix des marques est laissé au libre choix du pouvoir adjudicateur qui prendra sa décision avant la notification du marché via une mise au point du marché. Cela concerne les domaines suivants : - distribution électrique (lot4) - système de sécurité incendie (lot4) - appels malade (lot4) - groupes froids (lot3) - cTA (lot3) le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement. Il ne peut en aucun cas être modifié. Il est de 27 mois calendaires, dont 3 mois de préparation pour l'ensemble des corps d'état. Il s'agit d'un délai d'exécution MAXIMUM. L'Offre du titulaire reste valable en cas de réduction du délai global susvisé, dès lors que le délai d'exécution propre à son lot reste inchangé. Les Hospices Civils de Lyon se réservent la possibilité de recourir à des marchés négociés sans mise en concurrence en application de l'article 35-ii-6 du Code des Marchés Publics pour la réalisation de prestations similaires. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous par lot : Lot 2 et lot 5 : - prix des prestations : 60 % - performance technique : 30 %, jugée au travers du mémoire et de la liste des produits et matériels proposés accompagnés de leurs fiches techniques - organisation : 10 %, jugée au travers de la pertinence d'un mémoire technique (dont la trame figure en annexe 3 du présent document) et d'un planning. Lot 3 et lot 4 : - performance technique : 50 %, jugée au travers du mémoire et de la liste des produits et matériels proposés accompagnés de leurs fiches techniques - prix des prestations : 40 % - organisation : 10 %, jugée au travers de la pertinence d'un mémoire technique (dont la trame figure en annexe 3 du présent document) et d'un planning. Après élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, une audition sera organisée au mois de janvier 2015 pour les lots 2, 3 et 4 (pas pour le lot 5) dans les locaux des HCL, par le pouvoir adjudicateur avec les candidats, afin que ces derniers précisent ou complètent la teneur de leur offre conformément à l'article 59-i du Cmp. Une visite du site est prévue le Jeudi 6 novembre 2014, à 13 h 30 (RDV devant le pavillon H) ; elle est fortement conseillée en respectant les modalités suivantes (maximum 2 personnes par entreprise) : S'Inscrire par courriel auprès du conducteur d'opération : - Michaël Jaconelli : michael.jaconelli@chu-lyon.fr après élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, une audition sera organisée au mois de janvier 2015 pour les lots 2, 3 et 4 (pas pour le lot 5) dans les locaux des HCL, par le pouvoir adjudicateur avec les candidats, afin que ces derniers précisent ou complètent la teneur de leur offre conformément à l'article 59-i du Cmp. Au stade de l'offre, le candidat devra remettre : - un acte d'engagement (A.E) par lot, ci-joint à compléter + 1 rib (rib commun si groupement) - présentation des sous-traitants choisis ou pressentis par corps d'état - la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.), 1 par lot, ci-jointe à compléter - la fiche Caractéristiques Sécurité Entreprise extérieure ci-jointe à compléter - le mémoire technique suivant la trame présentée en annexe 3 du présent règlement - le tableau des " Produits et matériels " dûment complété figurant dans un onglet de chaque D.P.G.F. - un planning - les descriptifs et justificatifs demandés le cas échéant concernant le chiffrage des P.S.E. - la fiche proposition de réduction du délai de paiement dûment complétée. Les offres doivent parvenir : - soit par voie dématérialisée (fortement conseillée) - soit par envoi sur un support papier. En cas de remise d'offre papier, les candidats devront obligatoirement remettre dans l'enveloppe un CD contenant une copie de leur offre complète (candidature + offre) sous format numérique (avec un format Excel pour les Dpgf). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.10.2014.

Informations complémentaires

variante : la variante est autorisée sous conditions suivantes :

- est autorisée toute variante " technique " permettant de répondre aux besoins de résultats exprimés par le maître d'ouvrage en termes de sécurité, fiabilité et hygiène et permettant de réduire le coût de l'installation, de son exploitation, et/ou de sa maintenance.

- est aussi autorisée toute variante permettant d'améliorer le confort du patient.

- est également autorisée, uniquement pour le lot 2, une variante " délai " optimisant le coût des travaux et/ou modifiant la durée des travaux hors période de préparation (il est autorisé une modification du délai dans la limite de +/- 3 mois).

En application de l'article 50 du Code des marchés publics, la variante présentée doit impérativement respecter les dispositions relatives à l'objet de la consultation et à la nature administratives du CCAP (à l'exception de la clause concernant le délai d'exécution des travaux comme spécifié ci avant) qualifiées d'intangibles, et ne doit en aucun cas entraîner des modifications sur les autres lots.

La variante doit respecter les principes et matériaux de façade afin de ne pas remettre en cause le Permis de construire (cf. Arrêtés joints au Dce).

Toute variante fait obligatoirement l'objet d'un dossier complet comportant les spécifications techniques détaillées, plans et schémas nécessaires, un mémoire technique, la décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf) et un acte d'engagement spécifique, faute de quoi elle ne sera pas analysée.

Les variantes seront présentées obligatoirement avec l'offre de base : aucune variante ne sera prise en compte si l'offre de base n'est pas chiffrée.

Les candidats peuvent apporter une et une seule variante à l'offre de base et ce sur chaque lot.

Nota :

1/ une variante présentée sur la partie infrastructure (fondations/ soutènement) ne pourra être analysée que si elle présente les justificatifs suivants :

- note géotechnique établie par un géotechnicien validant la proposition de l'entreprise

- plans et coupes sur les systèmes proposés

2/ une variante présentée sur la partie structure de l'hélistation ne pourra être analysée que si elle présente les justificatifs suivants :

- notes de calcul

- plans et coupes sur les systèmes proposés.

Spécificité des offres pour les lots 3 et 4 :

Les candidats doivent, pour les domaines listés ci-après, chiffrer une offre qui soit valable pour deux marques de constructeur proposées et clairement identifiées dans l'acte d'engagement et dans le mémoire technique.

Le choix des marques est laissé au libre choix du pouvoir adjudicateur qui prendra sa décision avant la notification du marché via une mise au point du marché.

Cela concerne les domaines suivants :

- distribution électrique (lot4)

- système de sécurité incendie (lot4)

- appels malade (lot4)

- groupes froids (lot3)

- cTA (lot3)

le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement. Il ne peut en aucun cas être modifié. Il est de 27 mois calendaires, dont 3 mois de préparation pour l'ensemble des corps d'état.

Il s'agit d'un délai d'exécution MAXIMUM. L'Offre du titulaire reste valable en cas de réduction du délai global susvisé, dès lors que le délai d'exécution propre à son lot reste inchangé.

Les Hospices Civils de Lyon se réservent la possibilité de recourir à des marchés négociés sans mise en concurrence en application de l'article 35-ii-6 du Code des Marchés Publics pour la réalisation de prestations similaires.

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous par lot :

Lot 2 et lot 5 :

- prix des prestations : 60 %

- performance technique : 30 %, jugée au travers du mémoire et de la liste des produits et matériels proposés accompagnés de leurs fiches techniques

- organisation : 10 %, jugée au travers de la pertinence d'un mémoire technique (dont la trame figure en annexe 3 du présent document) et d'un planning.

Lot 3 et lot 4 :

- performance technique : 50 %, jugée au travers du mémoire et de la liste des produits et matériels proposés accompagnés de leurs fiches techniques

- prix des prestations : 40 %

- organisation : 10 %, jugée au travers de la pertinence d'un mémoire technique (dont la trame figure en annexe 3 du présent document) et d'un planning.

Après élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, une audition sera organisée au mois de janvier 2015 pour les lots 2, 3 et 4 (pas pour le lot 5) dans les locaux des HCL, par le pouvoir adjudicateur avec les candidats, afin que ces derniers précisent ou complètent la teneur de leur offre conformément à l'article 59-i du Cmp.

Une visite du site est prévue le Jeudi 6 novembre 2014, à 13 h 30 (RDV devant le pavillon H) ; elle est fortement conseillée en respectant les modalités suivantes (maximum 2 personnes par entreprise) :

S'Inscrire par courriel auprès du conducteur d'opération :

- Michaël Jaconelli : michael.jaconelli@chu-lyon.fr

après élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, une audition sera organisée au mois de janvier 2015 pour les lots 2, 3 et 4 (pas pour le lot 5) dans les locaux des HCL, par le pouvoir adjudicateur avec les candidats, afin que ces derniers précisent ou complètent la teneur de leur offre conformément à l'article 59-i du Cmp.

Au stade de l'offre, le candidat devra remettre :

- un acte d'engagement (A.E) par lot, ci-joint à compléter + 1 rib (rib commun si groupement)

- présentation des sous-traitants choisis ou pressentis par corps d'état

- la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.), 1 par lot, ci-jointe à compléter

- la fiche Caractéristiques Sécurité Entreprise extérieure ci-jointe à compléter

- le mémoire technique suivant la trame présentée en annexe 3 du présent règlement

- le tableau des " Produits et matériels " dûment complété figurant dans un onglet de chaque D.P.G.F.

- un planning

- les descriptifs et justificatifs demandés le cas échéant concernant le chiffrage des P.S.E.

- la fiche proposition de réduction du délai de paiement dûment complétée.

Les offres doivent parvenir :

- soit par voie dématérialisée (fortement conseillée)

- soit par envoi sur un support papier.

En cas de remise d'offre papier, les candidats devront obligatoirement remettre dans l'enveloppe un CD contenant une copie de leur offre complète (candidature + offre) sous format numérique (avec un format Excel pour les Dpgf).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.10.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

marchés de travaux : lots nº 2 - 3 - 4 - 5

groupement hospitalier Édouard Herriot

Modernisation de l'hôpital Édouard Herriot

Construction du nouveau Bâtiment H

Opération no 21.0258 T1

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: structure - clos couvert - aménagement intérieurs
Brève description:

Terrassements généraux , fondations spéciales - gros oeuvre, charpente métallique, étanchéité, couverture inox, façade pierre, façade CCV, façade ventelles et cassettes, façade ITE , murs rideaux et verrières, menuiseries extérieures aluminium - occultations, serrurerie - métallerie, portes techniques coulissantes, protections anti x - cage de faraday, menuiseries intérieures - protections murales, plâtrerie - isolation - finitions, plafonds plaque de plâtre, plafonds suspendus, revêtements carrelage, sols minces, VRD

Quantité ou étendue: certificats QUALIBAT : voir annexe 2 du règlement de consultation et effectif : Eff4 minimum 51 salariés
Numéro du lot: 3
Brève description: cvc - plomberie - désenfumage
Numéro du lot: 4
Brève description: Electricité courants forts et faibles
Quantité ou étendue: certificats QUALIFELEC : voir annexe 2 du règlement de consultation et effectif : C4 minimum 50 exécutants
Numéro du lot: 5
Brève description: Fluides médicaux
Quantité ou étendue: certificat Qualibat 5153 et effectif : Eff3 minimum 21 salariés
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

lots concernés par la présente consultation :

Lot no2 : Structure - clos couvert - aménagements intérieurs

lot no3 : Chauffage Ventilation Climatisation - plomberie - désenfumage

Lot no4 : Électricité courants forts et faibles

lot no5 : Fluides médicaux

le Lot no1 (Désamiantage et déconstruction) a déjà fait l'objet d'une consultation particulière et d'une attribution.

Les lots no6 (Appareils élévateurs) et no8 (Espaces verts) font l'objet d'une autre consultation.

Les lots 7, 9 et 10 feront l'objet d'une consultation ultérieure

Description des options:

prestations Supplémentaires Eventuelles (Pse) : Obligatoires.

Les 9 PSE sont à chiffrer obligatoirement.

Lot 2 :

PSE 1 : Remplacement de l'habillage du SAS hélistation en cassettes par un habillage verrier

PSE 2 : Finitions en peinture des sols, parois et plafonds des parkings au sous-sol -2 et sous-sol -1

PSE 3 : Couvertine de l'acrotère R+2 en pierre de Villebois

PSE 4 : Mobilier roto-moulé des blocs

PSE 5 : Assurance Ccrd

Lot 3 :

PSE 6 : Mise en oeuvre d'une thermo frigo pompe sur air (le candidat devra fournir avec sa réponse une étude de retour sur investissement

lot 4 :

PSE 7 : Protection du raccordement du bâtiment H à la centrale de secours sous VTP (en base raccordement sans Vtp)

PSE 8 : Remplacement de l'éclairage des salles techniques prévu en base par une solution en led

PSE 9 : Remplacement de l'appel malade prévu en base par une solution Ip

Pas de PSE pour le lot 5

Numéro de référence: 210258 T1
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: hôpital Edouard Herriot - 5 place d'Arsonval, 69003 Lyon.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

les entreprises auront à produire, à l'appel des candidatures, des renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, les justificatifs quant aux conditions d'accès à la commande publique visés à l'article 45 du code des marchés publics, ainsi que des certificats relatifs à la capacité technique et professionnelle (voir annexe 2 du règlement de la consultation).

Le candidat produira un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par lui :

L'Imprimé "Lettre de candidature" référencé Dc1 joint au dossier de consultation dûment complété, tamponné et signé en original par la personne habilitée à engager la société (OU document équivalent).

Dans le cadre de groupements d'entreprises le Dc1 sera utilisé comme document d'habilitation du mandataire, sous couvert d'être daté, tamponné et signé en original par chaque membre du groupement (notamment par la personne habilitée à engager la société).

Lorsqu'il est impossible de faire signer en original le Dc1 du mandataire par chaque membre du groupement, ceux-ci devront fournir obligatoirement les rubriques F - g et H situées en pages 3 et 4 du Dc1, comme suit :

rubrique F (attestations sur l'honneur),

rubrique G (désignation du mandataire et habilitation, bien indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du mandataire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET ; cocher la case correspondant à l'habilitation,

rubrique H (signature du candidat individuel) dûment complétée, tamponnée et signée en original par la personne habilitée à engager la société, (OU documents équivalents) ;

L'Imprimé "Déclaration du candidat" référencé Dc2 joint au dossier de consultation dûment complété dans toutes ses rubriques (OU document équivalent).

En cas de candidature groupée, il est rempli par chaque membre du groupement

Situation économique et financière:

le candidat devra fournir :

- une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures et travaux, objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices OU équivalent.

Capacité technique et professionnelle:

le candidat devra fournir également :

- certificats Qualibat ou références équivalentes (voir annexe 2 du règlement de consultation)

- certificats Qualifelec ou références équivalentes (voir annexe 2 du règlement de consultation)

- une déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement au cours des 3 derniers exercices OU équivalent

- une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique du candidat pour l'exécution des prestations et une déclaration mentionnant les techniciens ou les organismes dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage OU équivalent.

- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

A défaut des qualifications demandées ci-avant, les candidats présenteront des références en utilisant exclusivement le modèle donné en annexe 4 du présent RC et respectant les modalités suivantes :

5 références maximum d'opérations achevées depuis moins de 5 ans ou en cours de réalisation, dont au moins 1 des références présentées devra porter sur une opération de construction en milieu hospitalier comportant un plateau technique (pas de tertiaire, ni process, ni logistique...).

Les références présentées devront permettre d'apprécier la capacité professionnelle au regard de l'opération objet du présent marché : opération de construction de bâtiment destiné à recevoir du public en secteur hospitalier et en milieu contraint.

Les références seront accompagnées de certificats de bonne exécution signées par le maitre d'ouvrage dont les coordonnées seront précisées et détaillées sous format A4 maximal comme présenté en annexe du présent règlement de consultation.

Le nombre de références demandées constitue un maximum, les références excédentaires éventuelles ne seront pas prises en compte.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: voir CCAP
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

budget de l'établissement (classe 2)

conforme aux articles 86 à 100 du CMP

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

chaque marché correspondant à 1 lot sera attribué à une entreprise seule ou à un groupement conjoint avec solidarité du mandataire

Autres conditions particulières:

condition particulière d'exécution : Clause sociale (voir article Iii-4 du Rc).

Les conditions particulières de cette clause sociale s'appliquent à tous les lots : no 2, 3, 4 et 5.

En application de l'article 14 du Code des Marchés Publics, les Hospices Civils de Lyon fixent dans ces marchés un niveau minimal d'insertion par l'activité économique. Les conditions détaillées d'exécution sont fixées à l'article 10 du CCAP

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_aw0xUuCAdH&v=1&selected=0 🌏
Nom: Auprès de l'acheteur Mme Mamet / +33 472117059 ou auprès du conducteur d'opération : m. Jaconelli : 04 72 11 71 21
Adresse postale: Direction des achats - département marchés et support - cellule marchés travaux, énergies et prestations techniques (Cmm4) : 45 rue Villon, CS 48283
Commune postale: Lyon Cedex 08
Code postal: 69373
Point de contact: Pour des renseignements d'ordre administratif uniquement, auprès de Mme Sculfort
Courrier électronique: cathy.sculfort@chu-lyon.fr 📧
Nom: sur la plateforme achatpublic
Adresse postale: a l'adresse https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_aw0xUuCAdH&v=1&selected=0
Nom: Hospices civils de lyon
Adresse postale: Direction des achats - département marchés et support - secrétariat / Cmm4/Cs/210258 T1 - 45 rue Villon, CS 48283

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 210258 T1
Informations complémentaires

variante : la variante est autorisée sous conditions suivantes :

- est autorisée toute variante " technique " permettant de répondre aux besoins de résultats exprimés par le maître d'ouvrage en termes de sécurité, fiabilité et hygiène et permettant de réduire le coût de l'installation, de son exploitation, et/ou de sa maintenance.

- est aussi autorisée toute variante permettant d'améliorer le confort du patient.

- est également autorisée, uniquement pour le lot 2, une variante " délai " optimisant le coût des travaux et/ou modifiant la durée des travaux hors période de préparation (il est autorisé une modification du délai dans la limite de +/- 3 mois).

En application de l'article 50 du Code des marchés publics, la variante présentée doit impérativement respecter les dispositions relatives à l'objet de la consultation et à la nature administratives du CCAP (à l'exception de la clause concernant le délai d'exécution des travaux comme spécifié ci avant) qualifiées d'intangibles, et ne doit en aucun cas entraîner des modifications sur les autres lots.

La variante doit respecter les principes et matériaux de façade afin de ne pas remettre en cause le Permis de construire (cf. Arrêtés joints au Dce).

Toute variante fait obligatoirement l'objet d'un dossier complet comportant les spécifications techniques détaillées, plans et schémas nécessaires, un mémoire technique, la décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf) et un acte d'engagement spécifique, faute de quoi elle ne sera pas analysée.

Les variantes seront présentées obligatoirement avec l'offre de base : aucune variante ne sera prise en compte si l'offre de base n'est pas chiffrée.

Les candidats peuvent apporter une et une seule variante à l'offre de base et ce sur chaque lot.

Nota :

1/ une variante présentée sur la partie infrastructure (fondations/ soutènement) ne pourra être analysée que si elle présente les justificatifs suivants :

- note géotechnique établie par un géotechnicien validant la proposition de l'entreprise

- plans et coupes sur les systèmes proposés

2/ une variante présentée sur la partie structure de l'hélistation ne pourra être analysée que si elle présente les justificatifs suivants :

- notes de calcul

- plans et coupes sur les systèmes proposés.

Spécificité des offres pour les lots 3 et 4 :

Les candidats doivent, pour les domaines listés ci-après, chiffrer une offre qui soit valable pour deux marques de constructeur proposées et clairement identifiées dans l'acte d'engagement et dans le mémoire technique.

Le choix des marques est laissé au libre choix du pouvoir adjudicateur qui prendra sa décision avant la notification du marché via une mise au point du marché.

Cela concerne les domaines suivants :

- distribution électrique (lot4)

- système de sécurité incendie (lot4)

- appels malade (lot4)

- groupes froids (lot3)

- cTA (lot3)

le délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement. Il ne peut en aucun cas être modifié. Il est de 27 mois calendaires, dont 3 mois de préparation pour l'ensemble des corps d'état.

Il s'agit d'un délai d'exécution MAXIMUM. L'Offre du titulaire reste valable en cas de réduction du délai global susvisé, dès lors que le délai d'exécution propre à son lot reste inchangé.

Les Hospices Civils de Lyon se réservent la possibilité de recourir à des marchés négociés sans mise en concurrence en application de l'article 35-ii-6 du Code des Marchés Publics pour la réalisation de prestations similaires.

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous par lot :

Lot 2 et lot 5 :

- prix des prestations : 60 %

- performance technique : 30 %, jugée au travers du mémoire et de la liste des produits et matériels proposés accompagnés de leurs fiches techniques

- organisation : 10 %, jugée au travers de la pertinence d'un mémoire technique (dont la trame figure en annexe 3 du présent document) et d'un planning.

Lot 3 et lot 4 :

- performance technique : 50 %, jugée au travers du mémoire et de la liste des produits et matériels proposés accompagnés de leurs fiches techniques

- prix des prestations : 40 %

Après élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, une audition sera organisée au mois de janvier 2015 pour les lots 2, 3 et 4 (pas pour le lot 5) dans les locaux des HCL, par le pouvoir adjudicateur avec les candidats, afin que ces derniers précisent ou complètent la teneur de leur offre conformément à l'article 59-i du Cmp.

Une visite du site est prévue le Jeudi 6 novembre 2014, à 13 h 30 (RDV devant le pavillon H) ; elle est fortement conseillée en respectant les modalités suivantes (maximum 2 personnes par entreprise) :

S'Inscrire par courriel auprès du conducteur d'opération :

- Michaël Jaconelli : michael.jaconelli@chu-lyon.fr

après élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, une audition sera organisée au mois de janvier 2015 pour les lots 2, 3 et 4 (pas pour le lot 5) dans les locaux des HCL, par le pouvoir adjudicateur avec les candidats, afin que ces derniers précisent ou complètent la teneur de leur offre conformément à l'article 59-i du Cmp.

Au stade de l'offre, le candidat devra remettre :

- un acte d'engagement (A.E) par lot, ci-joint à compléter + 1 rib (rib commun si groupement)

- présentation des sous-traitants choisis ou pressentis par corps d'état

- la décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.), 1 par lot, ci-jointe à compléter

- la fiche Caractéristiques Sécurité Entreprise extérieure ci-jointe à compléter

- le mémoire technique suivant la trame présentée en annexe 3 du présent règlement

- le tableau des " Produits et matériels " dûment complété figurant dans un onglet de chaque D.P.G.F.

- un planning

- les descriptifs et justificatifs demandés le cas échéant concernant le chiffrage des P.S.E.

- la fiche proposition de réduction du délai de paiement dûment complétée.

Les offres doivent parvenir :

- soit par voie dématérialisée (fortement conseillée)

- soit par envoi sur un support papier.

En cas de remise d'offre papier, les candidats devront obligatoirement remettre dans l'enveloppe un CD contenant une copie de leur offre complète (candidature + offre) sous format numérique (avec un format Excel pour les Dpgf).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.10.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 187 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69004
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Référé précontractuel devant le tribunal administratif de Lyon pouvant être exercé jusqu'à la signature du marché dans les conditions des articles L551-1 à L551-4 du code de justice administrative ;

Référé contractuel devant le tribunal administratif de Lyon pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative ;

Recours en contestation de validité devant le tribunal administratif de Lyon ouvert aux candidats évincés et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des "Mesures de publicité appropriées".

Source: OJS 2014/S 195-343851 (2014-10-07)

Avis d'attribution de marché (2015-06-26)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 25 395 026 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-26 📅
Date de publication: 2015-07-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 124-226619
Se réfère à l'avis: 2014/S 195-343851
Numéro JO-S: 124
Informations complémentaires

Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution nº: 194 A, annonce nº 152 du 9.10.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 26.6.2015.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 2 et 5 prix (60)
2. Lot 2 et 5 performance technique (30)
3. Lot 2 et 5 organisation (10)
4. Lot 3 et 4 prix (40)
5. Lot 3 et 4 performance technique (50)
6. Lot 3 et 4 organisation (10)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-05-28 📅
Nom: GFC Construction
Adresse postale: Hub Business 3 — Lyon Saint-Exupéry Aéroport, 905 rue d'Espagne — CS 4008
Commune postale: Colombier-Saugnieu
Code postal: 69124

2️⃣
Nom: Groupement SPIE Sud Est (mandataire) et ORIOL (cotraitant)
Adresse postale: 25 Montée castellane
Commune postale: Rillieux-la-Pape
Code postal: 69140

3️⃣
Nom: SNEF Agence de Lyon
Adresse postale: Parc du Chêne, 11 allée Général Benoist
Commune postale: Bron Cedex
Code postal: 69673

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2015-06-18 📅
Nom: Air Liquide Sante France
Adresse postale: 290 avenue Galilée — CS 30361 Jay Parc Cézanne II — bâtiment G — 1er étage
Commune postale: Aix-en-Provence Cedex 3
Code postal: 13799
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
8

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé précontractuel devant le tribunal administratif de Lyon pouvant être exercé jusqu'à la signature du marché dans les conditions des articles L551-1 à L551-4 du code de justice administrative,

— référé contractuel devant le tribunal administratif de Lyon pouvant être exercé au plus tard le 31ème jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat dans les conditions des articles L551-13 à L551-23 du code de justice administrative,

— recours en contestation de validité devant le tribunal administratif de Lyon ouvert aux candidats évincés et pouvant être exercé dans les 2 mois à compter de l'accomplissement des «mesures de publicité appropriées».

Source: OJS 2015/S 124-226619 (2015-06-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)