14b75 - réservoir d'Azote liquide de 10 000 litres pour l'Institut Jean Lamour

Université de Lorraine

Fourniture, livraison, installation, mise en ordre de marche, garantie et formation à l'utilisation et a la maintenance préventive et curative de premier niveau d'un réservoir d'Azote liquide de 10 000 litres pour L'Institut Jean Lamour.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-11-21. L'appel d'offres a été publié le 2014-10-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-10-08 Avis de marché
2015-01-27 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2014-10-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Réservoirs à gaz
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Réservoirs à gaz 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Lorraine
Adresse postale: 34 cours Léopold – CS 25233
Code postal: 54052
Commune postale: Nancy Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.univ-lorraine.fr 🌏
Courrier électronique: dha-nancy@univ-lorraine.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-08 📅
Date limite de soumission: 2014-11-21 📅
Date de publication: 2014-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 196-346103
Numéro JO-S: 196
Informations complémentaires
Visites de site obligatoire. Sur rendez-vous, les candidats pourront visiter le site où sera implanté le matériel. Les demandes de visite seront envoyées à l'adresse électronique suivante : luc.moreau@univ-lorraine.fr La personne publique prendra contact avec l'entreprise pour fixer les modalités de la visite. Ces visites ne pourront avoir lieu après le 12.11.2014. Les candidats devront prendre contact au minimum 3 jours ouvrés avant la date de visite souhaitée. Elles feront l'objet d'une remise d'un certificat de visite, qui devra être joint au dossier de candidature sous peine d'irrégularité. Le dossier de consultation peut être : Soit retiré sur le site : https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php5?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons Dans la barre de recherche rapide, rechercher la consultation en spécifiant sa référence, soit 14b75 et valider ladite recherche. Le dossier peut être téléchargé en cliquant sur l'icône : accéder à la consultation - onglet Publicité/Téléchargement - rubrique : Pièces de la consultation. Attention : en cas de retrait anonyme ou de dossier de consultation obtenu via une agence de veille, vous ne serez pas informé en cas de modification de la consultation. Il est donc recommandé aux candidats de s'identifier sur la plateforme de dématérialisation afin de disposer des modifications et de la correspondance relative à ce dossier : les candidats sont invités à renseigner un formulaire d'identification mentionnant notamment le nom de l'organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique, en particulier l'envoi d'éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications). N.b. : Il faut accepter les conditions générales de la plate-forme de dématérialisation pour accéder au dossier. En cas de difficultés, un guide d'utilisation à destination des opérateurs économiques est disponible dans la rubrique "Aide" - "Guides d'utilisation" à l'adresse précitée. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents ainsi mis à disposition par l'université, les candidats doivent disposer de logiciels permettant de lire les formats suivants : .zip, .pdf, .rtf, .doc et .xls. soit demandé à l'adresse électronique suivante : dha-nancy@univ-lorraine.fr le candidat devra obligatoirement fournir les pièces suivantes à l'appui de son offre : 1. L'acte d'engagement daté et signé par le représentant qualifié des entreprises ayant vocation à être titulaires du marché sous peine d'irrégularité ; 2. Le mémoire technique et financier du candidat qui devra porter sur les points suivants : a. La méthodologie de construction du réservoir, notamment au regard des règles et spécifications qu'il compte utiliser, b. Les documents ou les fiches techniques concernant les équipements fourniset justifiant la prise en compte et le respect de la législation et réglementation française, marquage CE. (Directive équipements sous pression), c. La description du mode opératoire prévu pour la mise en place du réservoir, avec des précisions sur les démontage et remontage des parties du bâtiment, s'il y a lieu, d. Tout document que le soumissionnaire jugera utile à l'appui de son offre. Les candidats peuvent demander tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en faisant parvenir leur demande écrite, soit via la plateforme de dématérialisation, soit à l'adresse suivante: Université de Lorraine Présidence - direction des achats 2 avenue de la Forêt de Haye - TSA 20600 54518 Vandoeuvre Cedex Adresse électronique : dha-nancy@univ-lorraine.fr Cependant, l'université de Lorraine ne s'engage à répondre aux demandes de renseignements complémentaires que dans l'hypothèse où celles-ci lui parviendraient au plus tard le 12.11.2014 à 12:00 (heure de Paris). Après cette date, l'université de Lorraine se réserve la possibilité de ne pas répondre aux demandes de renseignements complémentaires, en considérant qu'elles n'ont pas été transmises en temps utile. Les réponses aux demandes de renseignement complémentaires seront envoyées à l'ensemble des entreprises ayant retiré le dossier par courrier électronique à l'adresse électronique indiquée par les candidats ayant communiqué une adresse électronique. Aussi, il est fortement recommande aux personnes téléchargeant le dossier de consultation de renseigner le formulaire d'identification destine a permettre a l'université de leur transmettre les renseignements complémentaires eventuels. Les réponses seront également mises en ligne sur le site dont l'adresse figure à l'article 4 du règlement de la consultation. Aucune question ne pourra être posée verbalement et aucune réponse ne sera donnée en dehors de ce dispositif. En tout état de cause, à compter de la notification du marché, le délai contractuel global de réalisation de l'ensemble de la prestation (allant de la notification du marché à la mise en service de l'équipement, hors garantie) est celui indiqué par le titulaire dans l'acte d'engagement. Ce délai ne pourra pas excéder 160 jours à compter de la notification du marché. Le réservoir devra être opérationnel (mis en service et prêt aux opérations de vérification) avant le 1.6.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.10.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Fourniture, livraison, installation, mise en ordre de marche, garantie et formation à l'utilisation et a la maintenance préventive et curative de premier niveau d'un réservoir d'Azote liquide de 10 000 litres pour L'Institut Jean Lamour.
Durée de l'accord: 160 jours
Numéro de référence: 14B75
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Feder : grand projet Institut Jean Lamour (IJL).
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Université de Lorraine - institut Jean Lamour - campus ARTEM - 92, rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
1. Une lettre de présentation de la candidature (modèle recommandé : formulaire Dc1 joint au dossier de consultation) dûment datée et signée comprenant :
a. Le nom et l'adresse du candidat ;
b. Le nom de la personne habilitée à engager le candidat, avec le cas échéant, le pouvoir du signataire ou l'habilitation du mandataire.
2. La déclaration du candidat (modèle recommandé : formulaire Dc2 joint au dossier de consultation) dûment renseignée à l'exception de la rubrique F ;
3. La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (modèle recommandé : formulaire Dc2) ;
4. Tous documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l'entreprise ;
5. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat ;
6. Présentation d'une liste des principaux services effectués(références) ;
7. La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire.
En cas de co-traitance, chaque co-traitant doit transmettre les mêmes documents que ceux mentionnés ci-dessus, à l'exception de la lettre de candidature (formulaire Dc1), qui peut être commune à l'ensemble du groupement, qui précise la forme du groupement et l'identité du mandataire.
Afficher plus
Si le pouvoir adjudicateur constate, avant de procéder à l'examen des candidatures, que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, il peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous. Les candidats dont le dossier est complet en sont informés également et peuvent alors apporter des précisions à leur dossier s'ils le souhaitent, dans le même délai.
Afficher plus
Cependant cette mesure n'étant pas obligatoire, le pouvoir adjudicateur peut décider d'éliminer les candidatures incomplètes.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le mode de règlement est le virement avec paiement à 30 jours maximum, dans les conditions fixées par le décret nº 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
La monnaie de compte du marché est la même pour toutes les parties prenantes : l'euro.
En cas de dépassement du délai de paiement, l'université s'engage à verser au titulaire des intérêts moratoires.
Le taux de ces intérêts est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Afficher plus
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 EUR.
Pour les titulaires non établis en France, le règlement s'effectue par virement à l'étranger, sauf lorsque le titulaire dispose d'un compte courant ouvert dans un établissement bancaire implanté sur le territoire français.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'union européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 13001550600012
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service achats du site de Nancy – présidence – direction des achats – 2 avenue de la Forêt de Haye – TSA 20600 – 54518 – Vandoeuvre Cedex
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php5?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php5?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php5?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 14B75
Informations complémentaires
Visites de site obligatoire.
Sur rendez-vous, les candidats pourront visiter le site où sera implanté le matériel.
Les demandes de visite seront envoyées à l'adresse électronique suivante : luc.moreau@univ-lorraine.fr
La personne publique prendra contact avec l'entreprise pour fixer les modalités de la visite.
Ces visites ne pourront avoir lieu après le 12.11.2014.
Les candidats devront prendre contact au minimum 3 jours ouvrés avant la date de visite souhaitée.
Elles feront l'objet d'une remise d'un certificat de visite, qui devra être joint au dossier de candidature sous peine d'irrégularité.
Le dossier de consultation peut être :
Soit retiré sur le site :
Dans la barre de recherche rapide, rechercher la consultation en spécifiant sa référence, soit 14b75 et valider ladite recherche.
Le dossier peut être téléchargé en cliquant sur l'icône : accéder à la consultation - onglet Publicité/Téléchargement - rubrique : Pièces de la consultation.
Attention : en cas de retrait anonyme ou de dossier de consultation obtenu via une agence de veille, vous ne serez pas informé en cas de modification de la consultation.
Il est donc recommandé aux candidats de s'identifier sur la plateforme de dématérialisation afin de disposer des modifications et de la correspondance relative à ce dossier : les candidats sont invités à renseigner un formulaire d'identification mentionnant notamment le nom de l'organisme, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse permettant de façon certaine une correspondance électronique, en particulier l'envoi d'éventuels compléments (précisions, réponses, rectifications).
Afficher plus
N.b. : Il faut accepter les conditions générales de la plate-forme de dématérialisation pour accéder au dossier.
En cas de difficultés, un guide d'utilisation à destination des opérateurs économiques est disponible dans la rubrique "Aide" - "Guides d'utilisation" à l'adresse précitée.
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents ainsi mis à disposition par l'université, les candidats doivent disposer de logiciels permettant de lire les formats suivants : .zip, .pdf, .rtf, .doc et .xls.
soit demandé à l'adresse électronique suivante : dha-nancy@univ-lorraine.fr
le candidat devra obligatoirement fournir les pièces suivantes à l'appui de son offre :
1. L'acte d'engagement daté et signé par le représentant qualifié des entreprises ayant vocation à être titulaires du marché sous peine d'irrégularité ;
2. Le mémoire technique et financier du candidat qui devra porter sur les points suivants :
a. La méthodologie de construction du réservoir, notamment au regard des règles et spécifications qu'il compte utiliser,
b. Les documents ou les fiches techniques concernant les équipements fourniset justifiant la prise en compte et le respect de la législation et réglementation française, marquage CE. (Directive équipements sous pression),
c. La description du mode opératoire prévu pour la mise en place du réservoir, avec des précisions sur les démontage et remontage des parties du bâtiment, s'il y a lieu,
d. Tout document que le soumissionnaire jugera utile à l'appui de son offre.
Les candidats peuvent demander tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires en faisant parvenir leur demande écrite, soit via la plateforme de dématérialisation, soit à l'adresse suivante:
Université de Lorraine
Présidence - direction des achats
2 avenue de la Forêt de Haye - TSA 20600
54518 Vandoeuvre Cedex
Adresse électronique : dha-nancy@univ-lorraine.fr
Cependant, l'université de Lorraine ne s'engage à répondre aux demandes de renseignements complémentaires que dans l'hypothèse où celles-ci lui parviendraient au plus tard le 12.11.2014 à 12:00 (heure de Paris).
Après cette date, l'université de Lorraine se réserve la possibilité de ne pas répondre aux demandes de renseignements complémentaires, en considérant qu'elles n'ont pas été transmises en temps utile.
Les réponses aux demandes de renseignement complémentaires seront envoyées à l'ensemble des entreprises ayant retiré le dossier par courrier électronique à l'adresse électronique indiquée par les candidats ayant communiqué une adresse électronique.
Aussi, il est fortement recommande aux personnes téléchargeant le dossier de consultation de renseigner le formulaire d'identification destine a permettre a l'université de leur transmettre les renseignements complémentaires eventuels.
Les réponses seront également mises en ligne sur le site dont l'adresse figure à l'article 4 du règlement de la consultation.
Aucune question ne pourra être posée verbalement et aucune réponse ne sera donnée en dehors de ce dispositif.
En tout état de cause, à compter de la notification du marché, le délai contractuel global de réalisation de l'ensemble de la prestation (allant de la notification du marché à la mise en service de l'équipement, hors garantie) est celui indiqué par le titulaire dans l'acte d'engagement. Ce délai ne pourra pas excéder 160 jours à compter de la notification du marché.
Afficher plus
Le réservoir devra être opérationnel (mis en service et prêt aux opérations de vérification) avant le 1.6.2015.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.10.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Greffe du tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place de la Carrière – CO nº 20038
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 383174343 📞
Fax: +33 383174350 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 196-346103 (2014-10-08)
Avis d'attribution de marché (2015-01-27)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 53 822 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 34 cours Léopold — CS 25233

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-01-27 📅
Date de publication: 2015-01-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 021-033782
Se réfère à l'avis: 2014/S 196-346103
Numéro JO-S: 21
Informations complémentaires
Le contrat conclu peut être consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi) dans les locaux de la direction des achats et des marchés publics de l'université. ( 2 avenue de la foret de Haye, 54500 Vandoeuvre-les-Nancy) Pour toute consultation des contrats, contacter la direction des achats et des marchés publics à l'adresse électronique suivante: dha-nancy@univ-lorraine.fr au moins sept jours ouvrés avant la date de consultation souhaitée, sous réserve que l'université ne soit pas en période de fermeture obligatoire. Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution nº: 196 B, annonce nº 193 du 11.10.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.1.2015.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Institut Jean Lamour (Site Artem) 92 rue du Sergent Blandan, 54042 Nancy.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Techniques (55)
2. Prix (40)
3. Délai de réalisation (5)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-01-23 📅
Nom: Air Liquide France industrie
Adresse postale: Europlaza bâtiment A 1 rue Claude Chappe
Commune postale: Metz
Code postal: 57073
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 place de la Carrière - CO nº 20038
Source: OJS 2015/S 021-033782 (2015-01-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Citernes, réservoirs, conteneurs;... Citernes, réservoirs, conteneurs et cuves... Bouteilles de gaz liquéfié Réservoirs à gaz