travaux pour l'aménagement du club séniors les Marronniers (impasse des Marronniers - 13014 Marseille)
Conseil général des Bouches du Rhône
travaux pour l'aménagement du club séniors les Marronniers (impasse des Marronniers - 13014 Marseille)
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2014-01-16. L'appel d'offres a été publié le 2013-12-13.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-12-13 | Avis de marché |
| 2014-10-06 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2013-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Bouches du Rhône
Adresse postale: 52 avenue de Saint-Just
Code postal: 13256
Commune postale: Marseille Cedex 20
Contact
Téléphone: +33 413312384 📞
Fax: +33 413312195 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-13 📅
Date limite de soumission: 2014-01-16 📅
Date de publication: 2013-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 245-425902
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: démolition - maçonnerie - cloisons/Doublage - sols - faiënce - peinture
Brève description: Démolition - maçonnerie - cloisons/Doublage - sols - faiënce - peinture
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: courants forts - courants faibles - sécurité Incendie
Brève description: Courants forts - courants faibles - sécurité Incendie
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: plomberie - cVC - sanitaire eau froide et eau chaude
Brève description: Plomberie - cVC - sanitaire eau froide et eau chaude
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: menuiseries métalliques
Brève description: Menuiseries métalliques
Quantité ou étendue:
Durée de l'accord: 112 jours
Numéro de référence: E2DGAC25112013-AAPC
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: impasse des Marronniers, 13014 Marseille
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Vaylac Laurence
Nom: Conseil général des Bouches-du-Rhône
Adresse postale: 52 avenue de Saint Just
Point de contact: DGAC - service marchés
Mme Vaylac
URL pour informations complémentaires: https://marches.cg13.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=9199&orgAcronyme=cg13 🌏
URL des documents: https://marches.cg13.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=9199&orgAcronyme=cg13 🌏
Point de contact: Direction juridique - bureau B6039, remise par courrier RAR ou sur place contre récépissé ou par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches.cg13.fr
Mme Giovacchini
Téléphone: +33 413311748 📞
Fax: +33 413311491 📠
URL pour la participation: https://marches.cg13.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=9199&orgAcronyme=cg13 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: E2DGAC25112013-AAPC
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 22 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Conseil Général des Bouches-du-Rhône - service juridique et assurances
Adresse postale: 52 avenue de Saint Just
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13256
Téléphone: +33 413311620 📞
Fax: +33 413311498 📠
Source: OJS 2013/S 245-425902 (2013-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
il s'agit d'un marché sans tranche, ni variante autorisée.Les prestations sont divisées en quatre lots. Chaque lot fait l'objet d'un marché séparé.-lot 1 : Démolition - maçonnerie - cloisons/Doublage - sols - faiënce - peinture-Lot 2 : Courants forts - courants faibles - sécurité Incendie-Lot 3 : Plomberie - cVC - sanitaire eau froide et eau chaude-lot 4 : Menuiseries aluminium - serrurerie metalleriele marché comporte une prestation supplémentaire pour le lot no1 :- confortement (fourniture et pose de poutres en acier positionnées sous le plancher) et isolation du plancher des locaux (fourniture et pose de panneaux isolants)le marché ne comporte pas de prestation supplémentaire pour les lots 2, 3 et 4.Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.Le délai d'exécution du marché est de 16 semaines (y compris la préparation du chantier), à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Bouches du Rhône
Adresse postale: 52 avenue de Saint-Just
Code postal: 13256
Commune postale: Marseille Cedex 20
Contact
Téléphone: +33 413312384 📞
Fax: +33 413312195 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-13 📅
Date limite de soumission: 2014-01-16 📅
Date de publication: 2013-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 245-425902
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires
cette consultation est une procédure adaptée et relève de l'article 28 du CMP.
Pour les candidats étrangers, la traduction des documents en langue française doit être effectuée obligatoirement par un traducteur assermenté. Le marché peut être consulté et télécharger sur le site internet du CG 13 à l'adresse https://marches.cg13.fr. Concernant les éléments d'appréciation des critères de jugement des offres, il convient de se référer au RC.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13.12.2013.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
travaux pour l'aménagement du club séniors les Marronniers (impasse des Marronniers - 13014 Marseille)
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: démolition - maçonnerie - cloisons/Doublage - sols - faiënce - peinture
Brève description: Démolition - maçonnerie - cloisons/Doublage - sols - faiënce - peinture
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: courants forts - courants faibles - sécurité Incendie
Brève description: Courants forts - courants faibles - sécurité Incendie
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: plomberie - cVC - sanitaire eau froide et eau chaude
Brève description: Plomberie - cVC - sanitaire eau froide et eau chaude
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: menuiseries métalliques
Brève description: Menuiseries métalliques
Quantité ou étendue:
il s'agit d'un marché sans tranche, ni variante autorisée.
Les prestations sont divisées en quatre lots. Chaque lot fait l'objet d'un marché séparé.
-lot 1 : Démolition - maçonnerie - cloisons/Doublage - sols - faiënce - peinture
-Lot 2 : Courants forts - courants faibles - sécurité Incendie
-Lot 3 : Plomberie - cVC - sanitaire eau froide et eau chaude
-lot 4 : Menuiseries aluminium - serrurerie metallerie
le marché comporte une prestation supplémentaire pour le lot no1 :
- confortement (fourniture et pose de poutres en acier positionnées sous le plancher) et isolation du plancher des locaux (fourniture et pose de panneaux isolants)
le marché ne comporte pas de prestation supplémentaire pour les lots 2, 3 et 4.
Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Le délai d'exécution du marché est de 16 semaines (y compris la préparation du chantier), à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux
Numéro de référence: E2DGAC25112013-AAPC
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: impasse des Marronniers, 13014 Marseille
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
le candidat devra renseigner la déclaration du candidat, en ce qui concerne sa situation financière, et notamment son chiffre d'affaire des trois derniers exercices clos.
Capacité technique et professionnelle:
le candidat devra fournir les qualifications professionnelles (ou équivalent) et/ou références équivalentes sur les 3 dernières années adaptées à l'objet du marché et/ou tout document attestant des compétences du candidat pour l'exécution des prestations faisant l'objet du marché.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
le financement du marché public sera effectué sur le budget général de la Collectivité en application des règles de la Comptabilité Publique. Aucune subvention n'est prévue.
Le paiement sera effectué par virement administratif sous 30 jours sur le budget départemental. Le point de départ du délai est la réception de la facture par le maître d'ouvrage. En cas de dépassement, le titulaire sera de plein droit, bénéficiaire du versement d'intérêts moratoires.
Afficher plus
Conformément au décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique :
- le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
Afficher plus
- le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 EUR.
prestataire unique ou groupement solidaire d'entreprises avec mandataire. Le candidat devra renseigner les formulaires Dc1 et Dc2 joints au dossier. Il devra également se conformer aux exigences de l'article 43 du CMP. Il devra fournir la preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Vaylac Laurence
Nom: Conseil général des Bouches-du-Rhône
Adresse postale: 52 avenue de Saint Just
Point de contact: DGAC - service marchés
Mme Vaylac
URL pour informations complémentaires: https://marches.cg13.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=9199&orgAcronyme=cg13 🌏
URL des documents: https://marches.cg13.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=9199&orgAcronyme=cg13 🌏
Point de contact: Direction juridique - bureau B6039, remise par courrier RAR ou sur place contre récépissé ou par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches.cg13.fr
Mme Giovacchini
Téléphone: +33 413311748 📞
Fax: +33 413311491 📠
URL pour la participation: https://marches.cg13.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=9199&orgAcronyme=cg13 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: E2DGAC25112013-AAPC
Informations complémentaires
cette consultation est une procédure adaptée et relève de l'article 28 du CMP.
Pour les candidats étrangers, la traduction des documents en langue française doit être effectuée obligatoirement par un traducteur assermenté. Le marché peut être consulté et télécharger sur le site internet du CG 13 à l'adresse https://marches.cg13.fr. Concernant les éléments d'appréciation des critères de jugement des offres, il convient de se référer au RC.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13.12.2013.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 22 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Conseil Général des Bouches-du-Rhône - service juridique et assurances
Adresse postale: 52 avenue de Saint Just
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13256
Téléphone: +33 413311620 📞
Fax: +33 413311498 📠
Source: OJS 2013/S 245-425902 (2013-12-13)
Avis d'attribution de marché (2014-10-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 56 636 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Bouches-du-Rhône
Adresse postale: 52 avenue de Saint Just
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-06 📅
Date de publication: 2014-10-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 194-341926
Se réfère à l'avis: 2013/S 245-425902
Numéro JO-S: 194
Informations complémentaires
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-25 📅
Nom: Paca construction habitat
Adresse postale: 7 rue Gourjon
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002
2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-17 📅
Nom: Egbt i
Adresse postale: 13 ZAC du Pujol II - Bât Les Michels
Commune postale: Auriol
Code postal: 13390
3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-21 📅
Nom: Alphalu 13
Adresse postale: 47 bd Frédéric Sauvage
Code postal: 13014
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Conseil général des Bouches-du-Rhône - service juridique et assurances
Source: OJS 2014/S 194-341926 (2014-10-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 56 636 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général des Bouches-du-Rhône
Adresse postale: 52 avenue de Saint Just
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-10-06 📅
Date de publication: 2014-10-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 194-341926
Se réfère à l'avis: 2013/S 245-425902
Numéro JO-S: 194
Informations complémentaires
Références de l'avis initial paru au BOAMP.
Parution nº: 242 A, annonce nº 146 du 17.12.2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6.10.2014.
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-25 📅
Nom: Paca construction habitat
Adresse postale: 7 rue Gourjon
Commune postale: Marseille
Code postal: 13002
2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-17 📅
Nom: Egbt i
Adresse postale: 13 ZAC du Pujol II - Bât Les Michels
Commune postale: Auriol
Code postal: 13390
3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-07-21 📅
Nom: Alphalu 13
Adresse postale: 47 bd Frédéric Sauvage
Code postal: 13014
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Conseil général des Bouches-du-Rhône - service juridique et assurances
Source: OJS 2014/S 194-341926 (2014-10-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)