travaux en vue de L'Amelioration de la gestion de la collecte des dechets menagers sur le patrimoine foncier de Suresnes habitat

Suresnes habitat

mise en place de bornes enterrées destinées à la collecte des déchets ménagers du patrimoine de Suresnes Habitat (cinq résidences)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-08-30. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-06-27 Avis de marché
2013-08-29 Informations complémentaires
2013-12-10 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-06-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Conteneurs à déchets
Quantité ou étendue:
tranche ferme : Résidence Les Chênes - résidence Très Bourgeois - résidence La Tuilerie Tranche conditionnelle : Résidence Danton - résidence Les Landes
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Conteneurs à déchets 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Suresnes Habitat
Adresse postale: 7 rue Carnot
Code postal: 92154
Commune postale: Suresnes
Contact
Courrier électronique: esther.poaty@suresnes-habitat.com 📧
Téléphone: +33 141388393 📞
Fax: +33 145067322 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-27 📅
Date limite de soumission: 2013-08-30 📅
Date de publication: 2013-07-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 126-215208
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires
le candidat remettra à l'appui de sa candidature en plus : un lettre de candidatureune déclaration du candidatle dossier de présentation de son entreprise ; si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ; une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005 concernant les interdictions de soumissionner ; une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé ou NOTI 01 ; soit une copie des certificats fiscaux et sociaux souscrits et réglés pour l'année en cours ou un Noti02, soit une déclaration sur l'honneur datée et signée par la personne ayant pouvoir pour engager la société selon laquelle il certifie avoir souscrit et réglé pour l'année en cours les différentes cotisations fiscales et sociales auxquelles il est soumis. Les candidats peuvent remettre à l'appui de leur candidature des documents type DC (Dc1, Dc2,Dc3...), formulaires qu'il est possible de télécharger sur le site officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi : www.minefe.gouv.fr dans la rubrique marchés publics/formulaires.la visite du site est obligatoire sous peine de rejet de l'offre. Les critères de sélection des offres sont les suivants :LOT 1 (genie civil / vrd / espaces verts) et 3 (condamnation des pelles vides Ordures)1 : Valeur technique (mémoire technique) 50 % perception du siteintervention en site occupé indépendance énergétique gestion des avoisinants gestion des fluides 2 : Prix des prestations 40 % 3 : Délai d'exécution (planning) 10 % lot 2 : bornes tri Enterre1 : Valeur technique 40 % pertinence de la méthodologie proposée pour mener à bien le chantier Fiches techniques des produits proposésles offres recevront une note comprise entre 0 et 10 correspondant à une valeur croissante de mérite. 2 : Prix des prestations 60 %. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.6.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
mise en place de bornes enterrées destinées à la collecte des déchets ménagers du patrimoine de Suresnes Habitat (cinq résidences)
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: génie civil - vRD - espaces verts
Brève description:
Reconnaissance de sol et recherche des réseaux,travaux de démolition / Génie Civil / Terrassements,Mise en oeuvre de réseaux : alimentation en eaux / alimentation électrique,mise en oeuvre des revêtements de sols,mise en oeuvre des structures pour les encombrants et/ou le tri sélectif hors sol,travaux horticoles : plantations et accessoires de plantation / entretien,
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots: Un planning prévisionnel est joint au dossier
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: equipements bornes tri enterré
Brève description:
Mise en oeuvre des bornes de tri enterré pour les OM, les emballages et les verres.Fourniture des bornes
Informations complémentaires sur les lots: un planning d'exécution prévisionnel des travaux est joint au dossier
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: condamnation des vides ordures
Brève description:
Le nettoyage et la désinfection des conduitsla condamnation des colonnes VO comprenant la fermeture des pelles VO sur paliers et/ou logements en fonction desrésidences et la condamnation des réceptacles en pied de colonnes Vo.La fourniture de sac pour le tri sélectif
Afficher plus
Informations complémentaires sur les lots: Un planning prévisionnel d'exécution des travaux est joint au dossier
Description des options: 1. Marchés complémentaires (option au sens européen / article 15 Ccap)
Numéro de référence: 2013-14
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Suresnes, 92150 Suresnes

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif à la prestation demandée pour les trois dernières années disponibles.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: aucun
Capacité technique et professionnelle:
présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique. En l'absence de références, le candidat pourra par tout moyen à sa convenance justifier de sa capacité à réaliser les prestations. Déclaration des effectifs moyens annuels et importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;Présentation des certificats de qualifications professionnelles détenus par l'entreprise le cas échéant. En effet, la preuve de la capacité professionnelle du candidat à réaliser la prestation objet du présent marché peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ;Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des marchés de même nature.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande ou caution personnelle
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: virement bancaire sous 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: aucune forme de groupement n'est imposée par la personne publique

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Esther Poaty
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Suresnes Habitat
Code postal: 92150
Courrier électronique: marches.publics@suresnes-habitat.com 📧
Adresse postale: 7 rue Carnot, BP 134

Référence
Dates
Date de début: 2013-10-01 📅
Date de fin: 2014-05-31 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013-14
Informations complémentaires
le candidat remettra à l'appui de sa candidature en plus : un lettre de candidatureune déclaration du candidatle dossier de présentation de son entreprise ; si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ; une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance 2005 concernant les interdictions de soumissionner ; une déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé ou NOTI 01 ; soit une copie des certificats fiscaux et sociaux souscrits et réglés pour l'année en cours ou un Noti02, soit une déclaration sur l'honneur datée et signée par la personne ayant pouvoir pour engager la société selon laquelle il certifie avoir souscrit et réglé pour l'année en cours les différentes cotisations fiscales et sociales auxquelles il est soumis. Les candidats peuvent remettre à l'appui de leur candidature des documents type DC (Dc1, Dc2,Dc3...), formulaires qu'il est possible de télécharger sur le site officiel du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi : www.minefe.gouv.fr dans la rubrique marchés publics/formulaires.la visite du site est obligatoire sous peine de rejet de l'offre. Les critères de sélection des offres sont les suivants :LOT 1 (genie civil / vrd / espaces verts) et 3 (condamnation des pelles vides Ordures)1 : Valeur technique (mémoire technique) 50 % perception du siteintervention en site occupé indépendance énergétique gestion des avoisinants gestion des fluides 2 : Prix des prestations 40 % 3 : Délai d'exécution (planning) 10 % lot 2 : bornes tri Enterre1 : Valeur technique 40 % pertinence de la méthodologie proposée pour mener à bien le chantier Fiches techniques des produits proposésles offres recevront une note comprise entre 0 et 10 correspondant à une valeur croissante de mérite. 2 : Prix des prestations 60 %.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.6.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Suresnes Habitat
Source: OJS 2013/S 126-215208 (2013-06-27)
Informations complémentaires (2013-08-29)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-29 📅
Date limite de soumission: 2013-09-06 📅
Date de publication: 2013-08-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 169-292399
Se réfère à l'avis: 2013/S 126-215208
Numéro JO-S: 169
Source: OJS 2013/S 169-292399 (2013-08-29)
Avis d'attribution de marché (2013-12-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 387 960,45 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Suresnes habitat

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-10 📅
Date de publication: 2013-12-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 241-418555
Numéro JO-S: 241
Informations complémentaires
Les critères du lot 2 sont : Valeur technique 40% Prix 60 % Annonce no111, B.O.A.M.P. 124 A.Annonce no203, B.O.A.M.P. 124 B du 29 juin 2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10 décembre 2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (50)
2. prix (40)
3. delai (10)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-11-19 📅
Nom: petit didier

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-11-18 📅
Nom: beauvais diffusion

3️⃣
Nom: sociam

Informations complémentaires
Organe de révision
tribunal administratif de Cergy Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: suresnes Habitat
Source: OJS 2013/S 241-418555 (2013-12-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Beauvais Diffusion petit didier sociam
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Citernes, réservoirs, conteneurs;... Citernes, réservoirs, conteneurs et cuves... Grands conteneurs Conteneurs à déchets