Travaux de rénovation du stade Bollaert-Delelis à Lens

Conseil régional Nord Pas-de-Calais

La Région Nord-Pas-de-Calais agit au nom et pour le compte du Racing Club de Lens (RCL).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-12-09. L'appel d'offres a été publié le 2013-10-16.

Qui ?

• Conseil régional Nord Pas-de-Calais

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Pas-de-Calais

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-10-16	Avis de marché
2013-12-03	Informations complémentaires

Avis de marché (2013-10-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue:

La présente consultation est décomposée en 5 lots. Elle comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle (qui concerne les lots 1 et 2). Le délai d'exécution maximal de la Tranche ferme est de 22 mois , le délai d'exécution de la Tranche conditionnelle est de 12 mois. Ces délais partent à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire du premier lot concerné (lot 1) de commencer l'exécution des travaux lui incombant. Variante : méthodologie d'assemblage et de montage de la charpente (lot concerné : 1). La variante porte sur la tranche ferme uniquement

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional Nord Pas-de-Calais
Adresse postale: Siège de Région, 151 avenue du Président Hoover
Code postal: 59555
Commune postale: Lille Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-16 📅
Date limite de soumission: 2013-12-09 📅
Date de publication: 2013-10-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 204-352620
Numéro JO-S: 204
Informations complémentaires

Marché non réservé. Critères de sélection des candidatures : capacités techniques et financières, capacités professionnelles notamment dans le domaine des équipements sportifs d'importance . Aucun document remis par le candidat ne sera restitué.le code des marchés publics français issu du décret n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.10.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La Région Nord-Pas-de-Calais agit au nom et pour le compte du Racing Club de Lens (RCL).

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: gros-oeuvre etendu
Brève description:

Corps d'état no1 : terrassements generaux - vRD Corps d'état no3 : demolitions desamiantage curage terrassements complementaires fondations gros oeuvre - mACONNERIES Corps d'état no4 : charpente metallique Corps d'état no5 : couvertures seches Corps d'état no6: ETANCHEITE Corps d'état no8 : façades exterieures protections solaires Corps d'état no10 : cloisons doublages Corps d'état no12 : menuiseries interieures - mOBILIER Corps d'état no13 : plafonds suspendus Corps d'état no14: METALLERIE Corps d'état no28 : ASCENSEURS Corps d'état no29 : espaces verts

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles demandés: Qualibat nº1112 - Démolition (Technicité confirmée) Qualibat nº1252 - Tirants d'ancrage (Technicité confirmée) Qualibat nº1311 - Terrassements - fouilles (Technicité courante) Qualibat nº1321 - Canalisations d'assainissement (Technicité courante) Qualibat nº1323 - Canalisations d'assainissement (Technicité supérieure) Qualibat nº1331 - Poteaux et clôtures Qualibat nº1341 - Aménagements de chaussées et trottoirs Qualibat nº1512 - Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits à risques particuliers Qualibat nº1513 - Traitement de l'amiante en place concernant les matériaux et produits friables Qualibat nº2113 - Maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant Qualibat nº2162 - Chapes Qualibat nº2212 - Béton armé et béton précontraint (Technicité confirmée) Qualibat nº2413 - Constructions et structures métalliques (Technicité supérieure) Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: sieges
Brève description: Corps d'état no37 : sieges tribunes
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: fluides humides
Brève description:

Corps d'état no23 : chauffage ventilation rafraichissement desenfumage Corps d'état no25 : plomberie sanitaire

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles demandés: Qualibat nº5113 - Plomberie - sanitaire (Technicité supérieure) Qualibat nº5313 - Installations thermiques (Technicité supérieure) Qualibat nº5413 - Climatisation (Technicité supérieure). Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: fluides secs
Brève description:

Corps d'état no19 : courants forts - eclairage terrain Corps d'état no20 : courants faibles - cONTROLE D'Acces - sONORISATION Corps d'état no21 : GTC-GTB Corps d'état no22 : detection incendie

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles demandés: Qualifelec E3C3 Qualifelec CF3 Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: finitions
Brève description:

Corps d'état no15 : revetements durs des sols et murs Corps d'état no16 : revetements sols souples Corps d'état no17 : PEINTURE - sIGNALETIQUE

Informations complémentaires sur les lots:

Certificats de qualifications professionnelles demandés: Qualibat nº6223 - Revetements résilients (PVC, caoutchouc,linoléum) (Technicité supérieure) Qualibat nº6112 - Peinture et ravalement (Technicité confirmée) Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine

Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

La présente consultation comprend une tranche ferme :Rénovation du stade Bollaert-Delelis et une tranche conditionnelle: augmentation de la jauge du stade et augmentation du nombre de sièges. Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article 35.ii.6 du code des marchés publics (CMP) et qui seront exécutées par l'attributaire du marché concerné.

Numéro de référence: 2013.162
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue Alfred Maes, 62300 Lens.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics; déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L 5212-1, L 5212-2, L 5212- 5 et L 5212- 9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ; déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de meme nature ; Lots 1-3-4-5 :Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut etre apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des réfèrences de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Les certificats demandés sont repris dans la rubrique spécifique concernant chacun des lots.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché sera prélevée sur le montant de chaque acompte. Elle pourra etre remplacée par une garantie à première demande au gré du titulaire. Le versement de l'avance est conditionné à l'éxception des organismes publics par la constitution d'une Garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Articles 86 à 111 du code des marchés publics français. Une avance de 5 % pourra etre versée au titulaire. Modalités de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des marchés (Marco). Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : fonds publics/ressources propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement , la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;

- en qualité de membres de plusieurs groupements.

Autres conditions particulières:

Chacun des lots est concerné par l'article 14 du code des marchés publics .Les candidats doivent inclure dans leur proposition , l'engagement relatif à l'insertion professionnelle de personnes. Les modalités de cet engagement sont définies au CCAP (Article 1-1 A).

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (40)
2. Lot 1 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence de la méthodologie (20)
3. Lot 1 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence de l'organisation de chantier (20)
4. Lot 1 : Délai (jugé sur la base du volet 2 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (10)
5. Lot 1 : Délai (jugé sur la base du volet 2 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence des mesures prises pour respecter le planning (5)
6. Lot 1 : Délai (jugé sur la base du volet 2 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence des mesures prises pour optimiser le planning (5)
7. Lot 1 : Performance en matière de protection de l'environnement (jugée sur la base du volet 3 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (10)
8. Lot 1 : Prix des prestations (40)
9. Lot 2 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (40)
10. Lot 2 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence de la méthodologie (20)
11. Lot 2 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence de l'organisation de chantier (20)
12. Lot 2 : Performance en matière de protection de l'environnement (jugée sur la base du volet 2 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (10)
13. Lot 2 : Prix des prestations (50)
14. Lot 3 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (40)
15. Lot 3 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence de la méthodologie (20)
16. Lot 3 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence de l'organisation de chantier (20)
17. Lot 3 : Performance en matière de protection de l'environnement (jugée sur la base du volet 2 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (10)
18. Lot 3 : Prix des prestations (50)
19. Lot 4 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (40)
20. Lot 4 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence de la méthodologie (20)
21. Lot 4 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence de l'organisation de chantier (20)
22. Lot 4 : Performance en matière de protection de l'environnement (jugée sur la base du volet 2 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (10)
23. Lot 4 : Prix des prestations (50)
24. Lot 5 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (40)
25. Lot 5 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence de la méthodologie (20)
26. Lot 5 : Valeur technique (jugée sur la base du volet 1 de la note méthodologique remise par l'entreprise) : Pertinence de l'organisation de chantier (20)
27. Lot 5 : Performance en matière de protection de l'environnement (jugée sur la base du volet 2 de la note méthodologique remise par l'entreprise) (10)
28. Lot 5 : Prix des prestations (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Nom: Region Nord-Pas-de-Calais
Adresse postale: Direction des achats et de la commande publique - Siège de Région - 151 avenue du Président Hoover
Point de contact: M. Gérald Arbeltier
Téléphone: +33 328826282 📞
Nom: Reprocolor
Adresse postale: ZAC du Moulin Lamblin - 630 rue des Bourreliers
Commune postale: Hallennes-lez-Haubourdin
Code postal: 59320
Point de contact: M. David Trinel
Téléphone: +33 320298787 📞
Fax: +33 359039322 📠
URL des documents: http://marches.nordpasdecalais.fr 🌏
Adresse postale: Bureau des remises des offres - Siège de Région - 151 avenue du Président Hoover (accès parking visiteurs)
Point de contact: Gérald Arbeltier
URL pour la participation: http://marches.nordpasdecalais.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013.162
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.10.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Béthune
Adresse postale: place Lamartine
Commune postale: Béthune Cedex
Code postal: 62407
Téléphone: +33 321687200 📞
Fax: +33 321569596 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 204-352620 (2013-10-16)

Informations complémentaires (2013-12-03)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-03 📅
Date limite de soumission: 2013-12-13 📅
Date de publication: 2013-12-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 237-411171
Se réfère à l'avis: 2013/S 204-352620
Numéro JO-S: 237
Source: OJS 2013/S 237-411171 (2013-12-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)

Ossatures (>20)

Ossatures métalliques (2)
Travaux de gros œuvre (>20)