travaux de réhabilitation du groupe scolaire (Gs) Claret Matéos - période 3 (2014-2015)

Ville de Vitrolles

marchés relatifs aux " Travaux de réhabilitation du groupe scolaire (Gs) Claret Matéos situé avenue de la Ferme de Croze, à Vitrolles (13).
Ces marchés sont soumis à une procédure de chantier à faibles nuisances sonores dans le cadre de la démarche " Bâtiment Durable Méditerranéen ".
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases et pendant les périodes de vacances scolaires de l'année scolaire 2014 - 2015 de la zone B (académie d'aix - marseille).
La période de préparation (non incluse dans le délai d'exécution des travaux) est fixée à 1 mois (prévue février 2014).
La maîtrise d'oeuvre est assurée par M. Julien Cogne, Architecte à Marseille.
Une visite des locaux est obligatoire. Pour l'organisation de cette visite, Prendre contact auprès de la Direction des Bâtiments Communaux. Les coordonnées téléphoniques de l'agent municipal en charge de la visite sont indiqués dans le R.C.
Pour les lots 1 - 3 - 4 et 5 : En l'application des dispositions de l'article 14 du C.M.P l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'avoir recours ultérieurement aux articles 35-ii-5 et 35-ii-6 du Code des marches publics pour la réalisation de prestations complémentaires et de prestations similaires.
- tranches :
Pour le lot no6 " Voirie réseaux divers " Les travaux comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle :
Tf : Travaux de VRD/TC : Revêtement en enrobé sur le cheminement Maternelle.
- prestations supplémentaires éventuelles
Elles correspondent aux "Options techniques" au sens du droit français.
La consultation ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.
- variantes.
Les variantes ne sont pas autorisées (dépôt offre de base obligatoire).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-12-19. L'appel d'offres a été publié le 2013-11-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-11-08 Avis de marché
2014-03-07 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-11-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Quantité ou étendue:
appel d'offres ouvert Européen en application des articles 10,14, 33, 40-iv, 57 à 59 et 72du CMP
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vitrolles
Adresse postale: Hôtel de Ville, BP 30102
Code postal: 13743
Commune postale: Vitrolles Cedex
Contact
Adresse Internet: http://vitrolles13.fr 🌏
Courrier électronique: service.marches@ville-vitrolles13.fr 📧
Téléphone: +33 442779000 📞
Fax: +33 442779050 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-08 📅
Date limite de soumission: 2013-12-19 📅
Date de publication: 2013-11-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 219-380416
Numéro JO-S: 219
Informations complémentaires
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les dossiers peuvent être retirés ou expédiés sur simple demande formulée par écrit au Pôle administratif de la commande publique - mairie de Vitrolles - BP 30102 - 13743 Vitrolles Cedex - télécopieur: +33 442779361, - courriel : service.marches@ville-vitrolles13.fr Ils sont délivrés gratuitement. L'ensemble des pièces constituant le DCE sera remis aux candidats sur support numérique de type cédérom ou est téléchargeable sur le site www.achatpublic.com . Conditions de remise des offres ou des candidatures : Les conditions de constitution et de remise des offres sont précisément fixées dans le Règlement de la consultation. La méthodologie de notation qui sera appliquée pour le jugement des offres est détaillée dans le règlement de la consultation. Les offres peuvent être envoyées par courrier postal ou remises sur place à la Direction de la Commande Publique (dans les strictes conditions figurant dans le Règlement de la consultation). Les offres électroniques peuvent être déposées à l'adresse suivante : http://www.achatpublic.com/ Celles ci sont transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil . Pour répondre électroniquement, les candidats doivent posséder un certificat de signature électronique agréé ; le site à consulter pour l'attribution de la signature électronique est le suivant : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ Les formats autorisés sont précisés dans le Règlement de la consultation. Les candidats ont la possiblilité d'envoyer par la poste une copie de sauvegarde dans les conditions fixées au Règlement de la Consultation. Le jugement des candidatures sera effectué au regard des critères suivants : 1. Garanties financières, techniques et professionnelles (qualifications) 2. Références dans des prestations similaires Justificatifs enveloppe unique (Candidature et offre) Au titre de la candidature : 1. lettre de candidature (Dc1) dûment complétée, datée et signée ; 2. document établissant le pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat 3. déclaration du candidat ( Dc2), dûment complétée ; 4. copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ; 5. présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, 6. les justificatifs des niveaux de qualification professionnelle (Qualibat ou équivalent) concernés par l'opération. Au titre de l'offre : 7. l'acte d'engagement (correspondant au lot) complété, daté et signé ; 8. la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (correspondant au lot), à remettre sur support papier et également, sur support cédérom format excel. 9. le mémoire technique dont le contenu est détaillé dans le règlement de la consultation. 10. Attestation de visite : Si un candidat postule sur plusieurs, il doit présenter un mémoire technique spécifique pour chacun des lots. L'absence de l'un des éléments cités au titre de l'offre ci-dessus entraînera le rejet de l'offre. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.11.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
marchés relatifs aux " Travaux de réhabilitation du groupe scolaire (Gs) Claret Matéos situé avenue de la Ferme de Croze, à Vitrolles (13).
Ces marchés sont soumis à une procédure de chantier à faibles nuisances sonores dans le cadre de la démarche " Bâtiment Durable Méditerranéen ".
Les travaux seront réalisés en plusieurs phases et pendant les périodes de vacances scolaires de l'année scolaire 2014 - 2015 de la zone B (académie d'aix - marseille).
La période de préparation (non incluse dans le délai d'exécution des travaux) est fixée à 1 mois (prévue février 2014).
La maîtrise d'oeuvre est assurée par M. Julien Cogne, Architecte à Marseille.
Une visite des locaux est obligatoire. Pour l'organisation de cette visite, Prendre contact auprès de la Direction des Bâtiments Communaux. Les coordonnées téléphoniques de l'agent municipal en charge de la visite sont indiqués dans le R.C.
Pour les lots 1 - 3 - 4 et 5 : En l'application des dispositions de l'article 14 du C.M.P l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'avoir recours ultérieurement aux articles 35-ii-5 et 35-ii-6 du Code des marches publics pour la réalisation de prestations complémentaires et de prestations similaires.
- tranches :
Pour le lot no6 " Voirie réseaux divers " Les travaux comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle :
Tf : Travaux de VRD/TC : Revêtement en enrobé sur le cheminement Maternelle.
- prestations supplémentaires éventuelles
Elles correspondent aux "Options techniques" au sens du droit français.
La consultation ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles.
- variantes.
Les variantes ne sont pas autorisées (dépôt offre de base obligatoire).
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: no 13 L 050 - démolition /Gros Oeuvre
Brève description: Démolition /Gros Oeuvre
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: no13 L 051 Serrurerie
Brève description: Serrurerie
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: no 13 L 052 Aménagement intérieur
Brève description:
3a) Cloisons-Doublages3b) Faux plafonds3c) Menuiseries intérieures3d) Carrelages-Faïences3e) Sols souples3f) Peinture
3a) Cloisons-Doublages
3b) Faux plafonds
3c) Menuiseries intérieures
3d) Carrelages-Faïences
3e) Sols souples
3f) Peinture
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: no13 L 053 Electricité courants forts - faibles
Brève description: Electricité - courants forts - faibles
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: no 13 L 054 Chauffage - ventilation - plomberie
Brève description: Chauffage - ventilation - plomberie
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: no 13 L 056 Voirie - réseaux divers
Brève description: Voirie - réseaux divers
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: no 13 L 056 Equipements de cuisine
Brève description: Equipements de cuisine
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: no 13 L 057 Location/Maintenance d'une cuisine provisoire
Brève description: Location/Maintenance d'une cuisine provisoire
Quantité ou étendue:
appel d'offres ouvert Européen en application des articles 10,14, 33, 40-iv, 57 à 59 et 72
du CMP
Numéro de référence: 13 L 50 à 13 L 057
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: PA01
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue de la Ferme de Croze, 13127 Vitrolles

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
critères de sélection des candidatures : 1. Garanties financières, techniques et professionnelles,
2. Références dans des prestations similaires.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
fonds publics de la collectivité (Ressources propres). Délai global de paiement de 30 jours, par virement administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
le marché pourra être attribué à un candidat unique ou à un groupement momentané d'entreprises constitué sous la forme solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (50)
2. prix (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique
M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://achatpublic.com 🌏
Nom: Mairie de Vitrolles
Adresse postale: BP 301302
Téléphone: +33 442779056 📞
Courrier électronique: servicemarches@ville-vitrolles13.fr 📧
Fax: +33 442779361 📠
Adresse postale: auprès du ou des points de contact sus-mentionnés

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13 L 50 à 13 L 057
Informations complémentaires
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Les dossiers peuvent être retirés ou expédiés sur simple demande formulée par écrit au Pôle administratif de la commande publique - mairie de Vitrolles - BP 30102 - 13743 Vitrolles Cedex
- télécopieur: +33 442779361,
Ils sont délivrés gratuitement.
L'ensemble des pièces constituant le DCE sera remis aux candidats sur support numérique de type cédérom ou est téléchargeable sur le site www.achatpublic.com .
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les conditions de constitution et de remise des offres sont précisément fixées dans le Règlement de la consultation.
La méthodologie de notation qui sera appliquée pour le jugement des offres est détaillée dans le règlement de la consultation.
Les offres peuvent être envoyées par courrier postal ou remises sur place à la Direction de la Commande Publique (dans les strictes conditions figurant dans le Règlement de la consultation).
Les offres électroniques peuvent être déposées à l'adresse suivante : http://www.achatpublic.com/
Celles ci sont transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du code civil .
Pour répondre électroniquement, les candidats doivent posséder un certificat de signature électronique agréé ; le site à consulter pour l'attribution de la signature électronique est le suivant : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/
Les formats autorisés sont précisés dans le Règlement de la consultation.
Les candidats ont la possiblilité d'envoyer par la poste une copie de sauvegarde dans les conditions fixées au Règlement de la Consultation.
Le jugement des candidatures sera effectué au regard des critères suivants :
1. Garanties financières, techniques et professionnelles (qualifications)
2. Références dans des prestations similaires
Justificatifs enveloppe unique (Candidature et offre)
Au titre de la candidature :
1. lettre de candidature (Dc1) dûment complétée, datée et signée ;
2. document établissant le pouvoir de la personne habilitée pour engager le candidat
3. déclaration du candidat ( Dc2), dûment complétée ;
4. copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire ;
5. présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années,
6. les justificatifs des niveaux de qualification professionnelle (Qualibat ou équivalent) concernés par l'opération.
Au titre de l'offre :
7. l'acte d'engagement (correspondant au lot) complété, daté et signé ;
8. la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (correspondant au lot), à remettre sur support papier et également, sur support cédérom format excel.
9. le mémoire technique dont le contenu est détaillé dans le règlement de la consultation.
10. Attestation de visite :
Si un candidat postule sur plusieurs, il doit présenter un mémoire technique spécifique pour chacun des lots.
L'absence de l'un des éléments cités au titre de l'offre ci-dessus entraînera le rejet de l'offre.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.11.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134813 📞
Fax: +33 491811387 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 219-380416 (2013-11-08)
Avis d'attribution de marché (2014-03-07)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-07 📅
Date de publication: 2014-03-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 050-082952
Se réfère à l'avis: 2013/S 219-380416
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires
Sous-traitant : Les Poseurs du Midiquartier Chassauderoute du Puyloubier 13530 TRETS04 42 65 19 74 /04 42 38 01 85 lesposeursdumidi@hotmail.fr

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue de la Ferme de Croze, 13127 Vitrolles.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-01-30 📅
Nom: Stmc
Adresse postale: 450 avenue de St-Antoine
Commune postale: Marseille
Code postal: 13015
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: stmc13@orange.fr 📧

2️⃣
Nom: Sptmi
Adresse postale: 258 chemin de la Madrague Ville, CS 10202 - BP 20
Commune postale: Marseille Cedex 15
Code postal: 13314
Courrier électronique: r.jabnoun@sptmi.com 📧

3️⃣
Nom: Multi Services Entretien
Adresse postale: 30 boulevard Ferdinand de Lesseps
Code postal: 13003
Courrier électronique: mse.sexcretariat@orange.fr 📧

4️⃣
Nom: EURL Sontec
Adresse postale: 165 rue des Combattants d'Extrême Orient
Commune postale: Marignane
Code postal: 13700
Courrier électronique: etude@sontec.fr 📧

5️⃣
Nom: Sas eitp
Adresse postale: 3 allée de la Billonne
Commune postale: Les Pennes-Mirabeau
Code postal: 13170
Courrier électronique: secretariat@eitp.fr 📧

6️⃣
Nom: eu raison d'absence d'offre, le pouvoir adjudicateur en date du 30 janvier 2014 déclare pour ce lot le marché infructueux. Après étude, la CAO décide de relancer ce lot en marché négocié avec mise en concurrence

7️⃣
Nom: Cuisine Froid Professionnel
Adresse postale: 64 avenue des Gramenières, BP 23
Commune postale: La Fare-les-Oliviers
Code postal: 13850
Courrier électronique: contact@cfpro.fr 📧

8️⃣
Nom: Locaconcept Filiale du Groupe Ac2d
Adresse postale: 20 route de Lacourtensourt
Commune postale: Fenouillet
Code postal: 31150
Courrier électronique: locacuisines@locaconcept.com 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
5
0
Source: OJS 2014/S 050-082952 (2014-03-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Cuisine froid professionnel eu raison d'absence d'offre, le pouvoir... EURL Sontec Locaconcept Filiale du Groupe Ac2d Multi services entretien SAS EITP SPTMI STMC
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier de maison Mobilier et agencement de cuisine Cuisines équipées Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Équipement de cuisine Appareils ménagers Appareils ménagers électriques