Travaux de réhabilitation de bâtiments de l'école élémentaire de Monthieu pour l'accueil de l'école maternelle et de la cantine

Ville de Saint-Étienne

La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation de bâtiments de l'école élémentaire Monthieu pour l'accueil de l'école maternelle et de la cantine située 1 et 3 rue Linossier à Saint-Étienne. Les travaux devont impérativement avoir lieu pendant la période juillet-août, les entreprises devront être organisées en conséquence. L'appel d'offres est décomposé en 10 lots. En appication de l'article 72 du code des marchés publics, le lot n 4 menuiseries extérieures comprend 1 tranche ferme et une tranche conditionnelle qui sera affermie par ordre de service, soit à la notification de la tranche ferme, soit jusqu'à la date butoir du 2.8.2013. Le délai d'exécution est fixé à 2 semaines. En cas de non affermissement de la tranche conditionnelle, aucune indemnité de dédit ne sera allouée.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-05-15. L'appel d'offres a été publié le 2013-04-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-04-03 Avis de marché
2013-08-05 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-04-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de façade
Quantité ou étendue:
le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 7 semaines, hors préparation de chantier, à compter de l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer les travaux lui incombant. La préparation de chantier s'étendra de la date de notification prévue en juin 2013, à la date prévisionnelle de démarrage de chantier qui est fixée au 1er juillet 2013.La durée du marché est fixée à compter de la date de notification (prévue en juin 2013) jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de façade 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Étienne
Adresse postale: Hôtel de Ville, BP 503
Code postal: 42007
Commune postale: Saint-Étienne
Contact
Adresse Internet: http://www.saint-etienne.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@saint-etienne.fr 📧
Téléphone: +33 477487807 📞
Fax: +33 477487811 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-03 📅
Date limite de soumission: 2013-05-15 📅
Date de publication: 2013-04-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 068-113086
Numéro JO-S: 68
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr Critères d'attributions : les modalités de notation sont précisées dans le règlement de la consultation. Unité monétaire utilisée, l'euro. La visite du site est obligatoire pour les lots 1, 2 (contact : Mme Audoual au +33 629394583), lot 9 (contact : M. Venet au +33 620310697) et lot 10 (contact : M. Phalippon au +33 629113430). Cette visite devra être réalisée avant le lundi 13.5.2013 à 17:00. Aucune prestation alternative ou supplémentaire n'est demandée. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 1- Recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marché; 2- Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.4.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne les travaux de réhabilitation de bâtiments de l'école élémentaire Monthieu pour l'accueil de l'école maternelle et de la cantine située 1 et 3 rue Linossier à Saint-Étienne. Les travaux devont impérativement avoir lieu pendant la période juillet-août, les entreprises devront être organisées en conséquence. L'appel d'offres est décomposé en 10 lots. En appication de l'article 72 du code des marchés publics, le lot n
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Brève description: Etanchéité
Numéro du lot: 2
Brève description: Plomberie, VMC
Numéro du lot: 3
Brève description: Plâtrerie, peinture
Numéro du lot: 4
Brève description: Mensuiserie extérieure
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiserie intérieure
Numéro du lot: 6
Brève description: Faux plafonds
Numéro du lot: 7
Brève description: Revêtment de sols souples
Numéro du lot: 8
Brève description: Carrelage, faïence
Numéro du lot: 9
Brève description: Electricité (courants forts, courants faibles)
Numéro du lot: 10
Brève description: Thermique
Numéro de référence: 13aoo-082

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- lettre de candidature renseignée, datée et signée (Dc 1),
- déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du code des marchés publics (Dc 1),
- documents permettant d'identifier la ou les personnes physiques ayant le pouvoir de l'engager (Dc 2),
- copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire ou procédure étrangère équivalente (Dc 2).
Situation économique et financière:
- déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché réalisées au cours des 3 derniers exercices (Dc 2), ou extrait Kbis pour les entreprises nouvellement créées.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
- moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules) et humains (Rubrique G du Dc2),
- références sur les 5 dernieres années de travaux de même nature que ceux du présent marché avec, pour les plus importants, des attestations de bonne exécution indiquant montant, date et lieu des travaux (Rubrique G du Dc 2),
- certificats de qualifications professionnelles : preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux)(rubrique G du Dc2). Le candidat individuel ou le membre du groupement précise les capacités (techniques et financières) des opérateurs économiques sur lesquels il compte s'appuyer pour présenter sa candidature (rubrique E du Dc 2).
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une clause de garantie financière sera appliquée ; en cas d'acceptation de l'avance par le titulaire du marché, celui-ci devra constituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
modalités financières conformément aux articles 86 à 111 du code des marchés publics; paiement sous 30 jours suivant les règles de la comptabilité publique; financement sur le budget de la Ville de Saint-Étienne ; prix unitaires pour les lots 1 à 8 ; prix forfaitaires pour les lots 9 à 10, actualisables; une avance est prévue; cession et nantissement selon les formes prévues au code des marchés publics.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (60)
2. Valeur technique de l'offre % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.saint-etienne.fr 🌏
Nom: Ville de Saint-Étienne, direction bâtiments : Laurence Hervouet
Adresse postale: 1 rue Pierre de Coubertin
Code postal: 42000
Téléphone: +33 477486117 📞
Courrier électronique: laurence.hervouet@saint-etienne.fr 📧
Fax: +33 477486240 📠
Nom: Ville de Saint-Étienne, direction juridique assemblée marchés
Adresse postale: Hôtel de Ville, Cedex 1, BP 503
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13aoo-082
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr Critères d'attributions : les modalités de notation sont précisées dans le règlement de la consultation. Unité monétaire utilisée, l'euro. La visite du site est obligatoire pour les lots 1, 2 (contact : Mme Audoual au +33 629394583), lot 9 (contact : M. Venet au +33 620310697) et lot 10 (contact : M. Phalippon au +33 629113430). Cette visite devra être réalisée avant le lundi 13.5.2013 à 17:00. Aucune prestation alternative ou supplémentaire n'est demandée. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :
Afficher plus
1- Recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marché;
2- Garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.4.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin Cedex 03
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 478141010 📞
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 068-113086 (2013-04-03)
Avis d'attribution de marché (2013-08-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 9 420 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-05 📅
Date de publication: 2013-08-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 153-266016
Se réfère à l'avis: 2013/S 68-113086
Numéro JO-S: 153
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur www.saint-etienne.fr Conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement de la consultation des entreprises, les critères retenus pour le jugement des offres, par ordre d'importance décroissante, sont les suivants : Pour les lots 1 à 8 : 1- le prix apprécié au vu du DQE, noté sur 10 et pondéré à 60 % 2- la valeur technique appréciée au vu du mémoire technique, notée sur 10 et pondérée à 40 %. Pour les lots 9 à 10 : 1- le prix apprécié au vu du DPGF, noté sur 10 et pondéré à 60 % 2- la valeur technique appréciée au vu du mémoire technique, notée sur 10 et pondérée à 40 %. Annonce n° 200, BOAMP 68 A du 6.4.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 5.8.2013.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-07-12 📅
Nom: Super SARL
Adresse postale: ZAC du Tissot
Commune postale: Saint-Genest-Lerpt
Code postal: 42530

2️⃣
Nom: Censeo
Adresse postale: 14 rue Dorian
Commune postale: Firminy
Code postal: 42704

3️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-07-13 📅
Nom: Batipeint
Adresse postale: 17 rue du Vernay
Commune postale: Saint-Étienne
Code postal: 42100

4️⃣
Nom: Faure
Adresse postale: ZAC de Taulhac
Commune postale: Le Puy-en-Velay
Code postal: 43000

5️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-07-11 📅
Nom: Gachet
Adresse postale: ZA Tissot

6️⃣
Nom: Aubonnet et fils
Adresse postale: 58 bis rue de Charlieu
Commune postale: Cours-la-Ville
Code postal: 69470

7️⃣
Nom: Giroudon
Adresse postale: 1200 RD 8
Commune postale: Champdieu
Code postal: 42600

8️⃣
Nom: Murat père et fils
Adresse postale: 21 avenue d'Allard
Commune postale: Montbrison

9️⃣
Nom: Tae
Adresse postale: 36 rue Louis Destre, BP 5
Commune postale: Saint-Étienne Cedex 02
Code postal: 42011

1️⃣0️⃣
Nom: le lot 10 : thermique a été déclaré infructueux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
2
6
5
7

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21420218600018

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 184 rue Duguesclin, Cedex 03
Source: OJS 2013/S 153-266016 (2013-08-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Aubonnet et fils Batipeint Censeo Faure Gachet Giroudon le lot 10 : thermique a été déclaré infructueux Murat père et fils Super SARL TAE
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Matériaux de construction Structures de construction diverses Revêtements de sol Travaux de construction Travaux d'équipement du bâtiment