travaux de reconstruction, restructuration et extension du centre hospitalier louis daniel beauperthuy - lot 401 vrd/station service

Centre hospitalier L.D. Beauperthuy

il est prévu une tranche unique pour le lot 401.
Le présent lot comprend :
- installation de chantier,
- terrassements,
- assainissement eaux pluviales et eaux usées,
- hydrocarbures,
- courants forts / courants faibles et fluides médicaux,
- eau potable et eau incendie,
- voirie,
- ouvrage béton,
- signalisation.
Des prestations supplémentaires éventuelles sont :
no1 : remblais sous dalle
no2 : terrassement de surface
no3 : chute accompagnée
no4 : chambre pour fluides médicaux
no5 : passage des fourreaux sous dalle existante
no6 : passage des fourreaux au droit des murs de soutènement
no7 : escaliers sous bâtiments
no8 : maçonnerie

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-08-20. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-06-28 Avis de marché
2013-11-12 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier L.D. Beauperthuy
Adresse postale: Mahault
Code postal: 97116
Commune postale: Pointe-Noire

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-28 📅
Date limite de soumission: 2013-08-20 📅
Date de publication: 2013-07-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 127-217064
Se réfère à l'avis: 2009/S 229-328761
Numéro JO-S: 127
Informations complémentaires
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; -indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ; -déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ; -le(s) certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyen de preuve équivalent, notamment, les certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques à minima ; Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.6.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
il est prévu une tranche unique pour le lot 401.
Le présent lot comprend :
- installation de chantier,
- terrassements,
- assainissement eaux pluviales et eaux usées,
- hydrocarbures,
- courants forts / courants faibles et fluides médicaux,
- eau potable et eau incendie,
- voirie,
- ouvrage béton,
- signalisation.
Des prestations supplémentaires éventuelles sont :
no1 : remblais sous dalle
no2 : terrassement de surface
no3 : chute accompagnée
no4 : chambre pour fluides médicaux
no5 : passage des fourreaux sous dalle existante
no6 : passage des fourreaux au droit des murs de soutènement
no7 : escaliers sous bâtiments
no8 : maçonnerie
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 35 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Mahault, 97116 Pointe Noire

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
les candidatures sont examinées au regard de :
- garanties et capacités techniques et financières
- capacités professionnelles
Situation économique et financière:
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
retenue de garantie de 5% qui peut être remplacée par une garantie à première demande dans le cas où l'entreprise sollicite l'avance de démarrage. Il leur sera demandé une garantie de première demande couvrant 100% du montant de l'avance
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
les prestations du présent marché sont financées par des fonds propres du CHLDB, des ressources extérieures publiques et le recours à l'emprunt.le délai de paiement des prestations est de 50 jours maximum
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
entrepreneur unique ou groupement d'entreprises.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus
Afficher plus
Autres conditions particulières:
- démarche hqe
- charte de chantier à faibles nuisances

Procédure
Mode de paiement des documents:
le dossier de consultation des entreprises est mis en ligne sur le site https://www.marches-securises.fr/ où il peut être téléchargé gratuitement.
ou
Il peut être remis à chaque candidat contre une caution représentant les frais de reprographie. Les candidats devront remettre un chèque de 500 EUR à la Semsamar, à l'ordre de Centre Hospitalier Louis Daniel Beauperthuy. Ce chèque sera restitué aux candidats ayant déposé un offre et sera encaissé dans le cas contraire
Afficher plus
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. prix des prestation (55)
2. valeur technique évaluée à partir du mémoire justificatif (25)
3. performance en matière de protection de l'environnement (15)
4. délai d'exécution (5)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Myrian Cophy
M. le directeur
URL pour la participation: http://www.marches-securises.fr 🌏
Nom: Icade Promotion
Adresse postale: Immeuble L'Amiral - rond-point de Moudong Sud
Commune postale: Baie-Mahault
Code postal: 97122
Pays: Guadeloupe 🇬🇵
Point de contact: Olivier Argent
Fax: +590 590986016 📠
Nom: Semsamar
Adresse postale: parc d'activités de la Jaille
Point de contact: Fabrice Theophile
Fax: +590 590321667 📠
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
Nom: Centre hospitalier Louis-Daniel Beauperthuy
Téléphone: +590 590805923 📞
Fax: 590 590805927 📠

Référence
Dates
Date de publication: 2009-11-27 📅
Identifiants
Numéro de l'avis au JO S: 2009/S 229-328761
Informations complémentaires
- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Afficher plus
-indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ;
-déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;
-le(s) certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyen de preuve équivalent, notamment, les certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques à minima ;
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.6.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Basse-Terre
Adresse postale: quartier d'Orléans allée Maurice Micaux
Commune postale: Basse-Terre
Code postal: 97109
Pays: Guadeloupe 🇬🇵
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Téléphone: +590 590814538 📞
Fax: +590 590819670 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
un référé précontractuel peut être exercé auprès du tribunal administratif de Basse-Terre jusqu'à la signature du marché, conformément aux articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative.
Un référé contractuel peut-être introduit dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du contrat dans les conditions posées aux articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative. En l'absence de publication d'un avis d'attribution, le délai de 31 jours est porté à 6 mois à compter de la conclusion du contrat.
Afficher plus
Un recours en constestation de validité du contrat peut être introduit dans les deux mois à compter de la publication d'un avis d'attribution.
Source: OJS 2013/S 127-217064 (2013-06-28)
Avis d'attribution de marché (2013-11-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 979 704 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-12 📅
Date de publication: 2013-11-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 221-384273
Se réfère à l'avis: 2013/S 127-217064
Numéro JO-S: 221
Informations complémentaires
Annonce n° 292, BOAMP 126 A du 3.7.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.11.2013.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Mahault, 97116 Pointe-Noire.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestation (55)
2. Valeur technique évaluée à partir du mémoire justificatif (25)
3. Performance en matière de protection de l'environnement (15)
4. Délai d'exécution (5)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-10-18 📅
Nom: Getelec TP
Adresse postale: ZI rue Charles Lindbergh
Commune postale: Baillif
Code postal: 97123
Pays: France 🇫🇷

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Un référé précontractuel peut être exercé auprès du tribunal administratif de Basse-Terre jusqu'à la signature du marché, conformément aux articles L.551-1 et suivants du code de justice administrative.
Un recours en constestation de validité du contrat peut être introduit dans les 2 mois à compter de la publication d'un avis d'attribution.
Source: OJS 2013/S 221-384273 (2013-11-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍