Travaux de construction d'un complexe sportif au quartier La Fontaine à Antony

Ville d'Antony

Le présent marché porte sur la construction du complexe sportif au quartier La Fontaine à Antony. Le présent marché comporte 6 lots. Les variantes sont autorisées pour le lot 1.6 "Charpente acier" uniquement. Les variantes concernent le remplacement des poteaux en "i" des gymnases par des poteaux de même géométrie en tubes rectangulaires, soudés in situ (cf. article 4 du CCTP concerné). La remise d'une offre de base est obligatoire, sous peine d'irrégularité de l'offre.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-10-03. L'appel d'offres a été publié le 2013-07-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville d'Antony

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-07-24	Avis de marché
2013-09-25	Informations complémentaires
2013-12-02	Avis d'attribution de marché
2014-04-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-07-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'installations sportives
Quantité ou étendue:

Le présent marché est conclu pour une durée de 17 mois (durée totale d'exécution des travaux des différents lots y compris période de préparation de chantier, mais hors durée de garantie de parfait achèvement et hors période de garantie de reprise des végétaux) à compter de la date de notification du premier ordre de service.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'installations sportives 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Antony
Adresse postale: Services techniques, place de l'Hôtel de Ville, BP 60086
Code postal: 92161
Commune postale: Antony
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-antony.fr 🌏
Téléphone: +33 140967257 📞
Fax: +33 140960724 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-24 📅
Date limite de soumission: 2013-10-03 📅
Date de publication: 2013-07-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 146-253027
Numéro JO-S: 146
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr Criteres d'attributions : la valeur technique de l'offre sera analysée à partir du mémoire technique et de son adaptation au projet : — les dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux, précisant la méthodologie, le planning d'exécution, les moyens humains et matériels qu'il affectera à l'exécution du marché (12 A4 pages recto-verso maximum) : 30 % — les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur les chantiers (8a4 pages recto-verso maximum) : 5 % — les mesures environnementales et les mesures envisagées pour la réduction des nuisances sonores, l'intégration des chantiers dans l'environnement, la gestion des déchets et le recyclage des matériaux (4 A4 pages recto-verso maximum) : 5 % — cohérence et qualité des matériaux et matériel proposés par l'entreprise(8 A4 pages recto-verso maximum) : 10 % Renseignements administratifs : mairie d'Antony, direction générale des services techniques - Morgane Seznec, responsable de la cellule marchés publics, place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony, tél: +33 140967257, Fax: +33 140960724. Renseignements techniques : mairie d'Antony, direction de l'aménagement urbain, Camille Guignan, chef de projet, place de l'Hôtel de Ville, 92160 Antony, tél: +33 140967268, Fax: +33 140963135. Unité monétaire utilisée, l'euro. Une visite sur site est facultative mais fortement conseillée. Le site est libre d'accès. Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-ii-5° du CMP) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-ii-6° du CMP). Pour tout retrait de dossier papier, les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le dossier papier en mairie. Les dossiers peuvent être retirés à : mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, direction générale des services techniques, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony ou téléchargés sur le site de la Ville d'Antony : www.ville-antony.fr à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.7.2013.

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr

Criteres d'attributions : la valeur technique de l'offre sera analysée à partir du mémoire technique et de son adaptation au projet :

— les dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux, précisant la méthodologie, le planning d'exécution, les moyens humains et matériels qu'il affectera à l'exécution du marché (12 A4 pages recto-verso maximum) : 30 %

— les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur les chantiers (8a4 pages recto-verso maximum) : 5 %

— les mesures environnementales et les mesures envisagées pour la réduction des nuisances sonores, l'intégration des chantiers dans l'environnement, la gestion des déchets et le recyclage des matériaux (4 A4 pages recto-verso maximum) : 5 %

— cohérence et qualité des matériaux et matériel proposés par l'entreprise(8 A4 pages recto-verso maximum) : 10 %

Renseignements administratifs : mairie d'Antony, direction générale des services techniques - Morgane Seznec, responsable de la cellule marchés publics, place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony, tél: +33 140967257, Fax: +33 140960724.

Renseignements techniques : mairie d'Antony, direction de l'aménagement urbain, Camille Guignan, chef de projet, place de l'Hôtel de Ville, 92160 Antony, tél: +33 140967268, Fax: +33 140963135.

Unité monétaire utilisée, l'euro. Une visite sur site est facultative mais fortement conseillée. Le site est libre d'accès. Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-ii-5° du CMP) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-ii-6° du CMP). Pour tout retrait de dossier papier, les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le dossier papier en mairie. Les dossiers peuvent être retirés à : mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, direction générale des services techniques, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony ou téléchargés sur le site de la Ville d'Antony : www.ville-antony.fr à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.7.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Brève description:

Gros OeuvreIl se décompose de la façon suivante :- lot 1.1 : Installations de chantier/base vie, terrassements, fondations, Gros Oeuvre- lot 1.2 : Ascenseurs- lot 1.3 : Paysage- lot 1.4 : VRD- lot 1.5 : Etanchéité- lot 1.6 : Charpente acier- lot 1.7 : Couvertures et façades- lot 1.8 : Menuiseries extérieures, occultations- lot 1.9 : Métallerie

Durée de l'accord: 17 mois
Numéro du lot: 2
Brève description:

Second oeuvreil se décompose de la façon suivante :- lot 2.1 : Menuiseries intérieures- lot 2.2 : Cloisons/Doublages- lot 2.3 : Faux plafonds- lot 2.4 : Revêtements de sols souples- lot 2.5 : Carrelage/Pierre- lot 2.6 : Peintures

Durée de l'accord: 8 mois
Numéro du lot: 3
Brève description: Equipements sportifs
Durée de l'accord: 3 mois
Numéro du lot: 4
Brève description: Murs d'escalade
Numéro du lot: 5
Brève description:

Chauffage, ventilation, plomberieil se décompose de la façon suivante :- lot 5.1 : Plomberie - sanitaires- lot 5.2 : Chauffage - ventilation - désenfumage

Durée de l'accord: 11 mois
Numéro du lot: 6
Brève description:

EléctricitéIl se décompose de la façon suivante :- lot 6.1 : Electricité courants forts et faibles- lot 6.2 : G.T.B

Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

Est prévue l'option suivante à chiffrer obligatoirement sous peine d'irrégularité de l'offre : Lot 1.4 VRD, Option "voirie côté parc". L'entreprise réalisera une voirie constituée d'un dallage en béton grenaillé. Description dito art. 3.9.1 du CCTP correspondant et selon les plans architectes. Localisation: voirie en limite sud le long du parc La Fontaine.

Numéro de référence: Dgst

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (dernière version du Dc1) ou document équivalent,

- déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (dernière version du Dc2) ou document(s) équivalent(s) dûment complété(s) et signé(s) incluant les informations demandées aux articles 43 et 45 du CMP et des articles 8 et 38 de l'ordonnance no 205-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics,

- déclaration dur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,

- déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du code du travail,

- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement. Chiffre d'affaires pour les travaux objet du présent marché pour les 3 dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

Les informations relatives aux moyens matériels et humains du candidat :

- moyens techniques : (matériel dont dispose l'entreprise) ; ceux-ci seront appréciés tant quantitativement que qualitativement,

- moyens humains (notamment effectifs et qualifications du personnel, curriculum vitae et organigramme et composition de l'équipe) et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

- la liste de travaux similaires réalisées au cours des 5 dernières années précisant le nom des maîtres d'ouvrage, ainsi que la date et le montant des marchés ;

- les certificats de qualification professionnelle Qualibat et Qualifelec listés à l'article 4.2 du règlement de consultation, ou tout autre équivalent.

La preuve de la capacité pouvant être apportée par tout autre moyen.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Le taux de la retenue de garantie est fixé à 5 % (5 pour cent) du montant des travaux éventuellement modifié par avenant, ceci jusqu'à sa libération totale. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire conformément, à l'article 102 du code des marchés publics, dès le début des travaux. Pour le lot no 1 "installations de chantier/base vie, terrassements, fondations, gros oeuvre, ascenseurs, VRD, paysage, étanchéité, charpente acier, façades/couvertures, métallerie", la retenue de garantie sera restituée : > sur la somme des postes 4 de la DPGF du lot 1.3 Paysage :

- à hauteur de 2 % à l'issue de la période de parfait achèvement des travaux,

- à hauteur de 3 % à l'issue de la période de confortement des végétaux.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les paiements seront effectués par virement dans les délais prévus au décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, soit trente jours. En cas de dépassement de ce délai, le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt marginal en vigueur de la banque centrale européenne, majoré de 8 points.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les opérateurs économiques ont la possibilité de se présenter en entreprise unique, en groupement conjoint avec mandataire solidaire ou en groupement solidaire, tous les membres du groupement devant être désignés dans l'acte d'engagement. Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché. Conformément à l'article 51-iv du code des marchés publics, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché, sous peine de rejet de sa candidature.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (50)
2. Valeur technique de l'offre % (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920002900011
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-antony.fr 🌏
Nom: Mairie d'Antony – direction générale des services techniques: Morgane Seznec responsable de la cellule marchés publics
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage – bureau 204
Code postal: 92160

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Dgst
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ville-antony.fr

Criteres d'attributions : la valeur technique de l'offre sera analysée à partir du mémoire technique et de son adaptation au projet :

— les dispositions que l'entrepreneur se propose d'adopter pour l'exécution des travaux, précisant la méthodologie, le planning d'exécution, les moyens humains et matériels qu'il affectera à l'exécution du marché (12 A4 pages recto-verso maximum) : 30 %

— les principales mesures prévues pour assurer l'hygiène et la sécurité sur les chantiers (8a4 pages recto-verso maximum) : 5 %

— les mesures environnementales et les mesures envisagées pour la réduction des nuisances sonores, l'intégration des chantiers dans l'environnement, la gestion des déchets et le recyclage des matériaux (4 A4 pages recto-verso maximum) : 5 %

— cohérence et qualité des matériaux et matériel proposés par l'entreprise(8 A4 pages recto-verso maximum) : 10 %

Renseignements administratifs : mairie d'Antony, direction générale des services techniques - Morgane Seznec, responsable de la cellule marchés publics, place de l'Hôtel de Ville, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony, tél: +33 140967257, Fax: +33 140960724.

Renseignements techniques : mairie d'Antony, direction de l'aménagement urbain, Camille Guignan, chef de projet, place de l'Hôtel de Ville, 92160 Antony, tél: +33 140967268, Fax: +33 140963135.

Unité monétaire utilisée, l'euro. Une visite sur site est facultative mais fortement conseillée. Le site est libre d'accès. Des prestations complémentaires et/ou similaires pourront être demandées au titulaire du marché par voie de marché complémentaire (par application des dispositions de l'article 35-ii-5° du CMP) et par voie de marché de prestations similaires (par application des dispositions de l'article 35-ii-6° du CMP). Pour tout retrait de dossier papier, les candidats devront impérativement faire une demande de dossier de consultation des entreprises par télécopie (+33 140960724). Le service marchés publics contactera le candidat pour l'inviter à retirer le dossier papier en mairie. Les dossiers peuvent être retirés à : mairie d'Antony, place de l'Hôtel de Ville, direction générale des services techniques, 2ème étage - bureau 204, 92160 Antony ou téléchargés sur le site de la Ville d'Antony : www.ville-antony.fr à la rubrique marchés publics, et sur la plateforme de dématérialisation http://www.marches-publics.info/.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24.7.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2013/S 146-253027 (2013-07-24)

Informations complémentaires (2013-09-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-25 📅
Date limite de soumission: 2013-10-14 📅
Date de publication: 2013-09-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 189-325090
Se réfère à l'avis: 2013/S 146-253027
Numéro JO-S: 189
Source: OJS 2013/S 189-325090 (2013-09-25)

Avis d'attribution de marché (2013-12-02)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-02 📅
Date de publication: 2013-12-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 236-409389
Numéro JO-S: 236
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.ville-antony.fr Annonce no201, B.O.A.M.P. 144 A du 27 juillet 2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2 décembre 2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (50)
2. Valeur technique de l'offre (50)

Attribution du marché

1️⃣
Nom: le lot 1 : Gros Oeuvre a été déclaré INFRUCTUEUX

2️⃣
Nom: le lot 2 : Second oeuvre a été déclaré INFRUCTUEUX

3️⃣
Nom: le lot 4 : Murs d'escalade a été déclaré INFRUCTUEUX

4️⃣
Nom: le lot 5 : Chauffage, ventilation, plomberie a été déclaré INFRUCTUEUX

Informations complémentaires
Organe de révision
tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise
Informations sur les délais d'introduction des recours: cf. Le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
Source: OJS 2013/S 236-409389 (2013-12-02)

Avis d'attribution de marché (2014-04-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 155 000 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-07 📅
Date de publication: 2014-04-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 071-121788
Numéro JO-S: 71
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.ville-antony.fr Annonce n° 201, BOAMP 144 A du 27.7.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.4.2014.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-03-28 📅
Nom: Sport France
Adresse postale: Lieu dit Les Murets
Commune postale: Boran-sur-Oise
Code postal: 60820
Date de conclusion du contrat: 2014-03-24 📅
Nom: Eiffage Energie Île-de-France
Adresse postale: 13 rue de la Perdrix
Commune postale: Tremblay-en-France
Code postal: 93292
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
6
Source: OJS 2014/S 071-121788 (2014-04-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction d'installations sportives (9)