Travaux d'entretien et de réfection de la voirie communale

Ville de Dieppe

La consultation donnera lieu à un marché multi-attributaire.L'offre sera envoyée par voie postale en recommandé avec accusé de réception sous enveloppe cachetée avec l'indication suivante : Travaux d'entretien et de réfection de la voirie communale - lot No - ne pas ouvrir ou déposée, sous pli cacheté, au service destinataire de la Mairie de Dieppe, contre récépissé, selon les heures d'ouverture et de fermeture suivante : 8:30 à 12:00 et 13:30 à 16:30 ou déposée sur le site de dématérialisation (marches-publics.info). L'Intitulé du marché doit impérativement être indiqué sur la 1ère enveloppe afin de permettre au service courrier de la Mairie d'assurer une meilleure orientation des plis réceptionnés.Marché reconductible tacitement 3 fois par période de 12 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-05-07. L'appel d'offres a été publié le 2013-03-15.

Qui ?

• Ville de Dieppe

Qu'est-ce que c'est ?

• Bitume et asphalte › Asphalte
• Matériaux enrobés › Matériaux routiers enrobés
• Travaux de revêtement divers › Travaux de revêtements, excepté revêtements de chaussées › Travaux de revêtement de rues

Où ?

• Seine-Maritime

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-03-15	Avis de marché

Avis de marché (2013-03-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de revêtement de rues
Quantité ou étendue:

Adresse de mise à disposition du dossier de consultation et de transmission des offres par voie électronique : http://www.marches-publics.info. En cas de retrait anonyme sur le site de dématérialisation, votre attention est attirée sur le fait que si cet avis fait l'objet d'une modification, d'un rectificatif, d'une correspondance ou d'un sans suite, vous n'aurez pas ces informations. Elles sont adressées uniquement aux entreprises identifiées.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de revêtement de rues 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Dieppe
Adresse postale: parc Jehan Ango, BP 226
Code postal: 76203
Commune postale: Dieppe
Contact
Adresse Internet: http://www.mairie-dieppe.fr 🌏
Courrier électronique: cellule.adm@mairie-dieppe.fr 📧
Téléphone: +33 235066134 📞
Fax: +33 235842383 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-15 📅
Date limite de soumission: 2013-05-07 📅
Date de publication: 2013-03-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 056-091842
Numéro JO-S: 56
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.mairie-dieppe.frMarché à bons de commandecriteres d'attributions : Pour les lots 1,2 le critère Prix des prestations est décomposé comme suit :- 10 pour chacun des 4 chantiers type (Dqe)- 20 pour le BpuLa valeur technique (pondération 30) pour les lots 1 et 2 sera appréciée à partir des sous-critères suivants :- capacités techniques propres au marché (24/30) soit :-les moyens humains mis en place pour honorer les commandes (nombre d'équipes, attestation de formation du personnel sur le matériel, qualification du personnel),-les moyens techniques mis en place par commande, équipements prévus pour le chantier, la sécurité du chantier (signalisation, équipements réglementaires)-laboratoire de contrôle- performances en matière de qualité et de développement durable (6/30) soit :-Exigences qualité (sécurité, environnement, caractéristiques et provenance des principales fournitures, références des fournisseurs correspondants)-dispositions prises par l'entreprise pour le suivi et la traçabilité des déchets de chantier,-dispositions prises par l'entreprise pour l'utilisation de matériaux recyclés-mesures prises pour la réduction des nuisances.Les capacités techniques et performances en matière de développement durable seront décrites dans le mémoire technique par le candidat.Le critère "Délai d'exécution" sera apprécié sur les éléments suivants :.moyens d'intervention en cas d'urgence.fourniture d'un planning d'exécution des commandes.délais de réalisation des plans d'exécution et de récolement.Lot no 031. Prix des prestations ( pondération : 35 )2. Valeur technique ( pondération : 50 )3. Délai de livraison ou d'exécution ( pondération : 15 )Pour le lot 3 le critère Prix des prestations est décomposé comme suit :- 5 pour chacun des 3 chantiers type (Dqe)- 20 pour le BpuLa valeur technique (pondération 50) sera appréciée par les sous-critères suivants :- caractéristique du site de production permettant la mise en oeuvre optimale des produits routiers chargés sur ce site (34/50) :-La durée limite d'utilisation optimale des produits au départ du site de chargement, pour un transport des marchandises assuré avec les moyens de la ville (camions bennes bâchés).- Capacités techniques propres au marché (8/50) :-Moyens humains mis en place pour honorer les commandes,-moyens techniques mis en place,-laboratoire de contrôle.- Performances en matière de qualité et de développement durable (8/50) :-Exigences qualité (provenance des principales fournitures).Les capacités techniques et caractéristiques décrites ci-dessus seront présentées dans le mémoire technique par le candidat.Le critère "Délai d'exécution" sera apprécié sur les moyens d'intervention en cas d'urgence, le délai de mise à disposition par type de fourniture (en jours ouvrés), l'amplitude annuelle de mise à disposition des fournitures (avec indication précise des durées de fermeture du site).Durée du marché : Sa durée est de 12 mois et commencera à compter du 1er septembre 2013.Unité monétaire utilisée, l'euro. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15.3.2013.

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.mairie-dieppe.frMarché à bons de commandecriteres d'attributions : Pour les lots 1,2 le critère Prix des prestations est décomposé comme suit :- 10 pour chacun des 4 chantiers type (Dqe)- 20 pour le BpuLa valeur technique (pondération 30) pour les lots 1 et 2 sera appréciée à partir des sous-critères suivants :- capacités techniques propres au marché (24/30) soit :-les moyens humains mis en place pour honorer les commandes (nombre d'équipes, attestation de formation du personnel sur le matériel, qualification du personnel),-les moyens techniques mis en place par commande, équipements prévus pour le chantier, la sécurité du chantier (signalisation, équipements réglementaires)-laboratoire de contrôle- performances en matière de qualité et de développement durable (6/30) soit :-Exigences qualité (sécurité, environnement, caractéristiques et provenance des principales fournitures, références des fournisseurs correspondants)-dispositions prises par l'entreprise pour le suivi et la traçabilité des déchets de chantier,-dispositions prises par l'entreprise pour l'utilisation de matériaux recyclés-mesures prises pour la réduction des nuisances.Les capacités techniques et performances en matière de développement durable seront décrites dans le mémoire technique par le candidat.Le critère "Délai d'exécution" sera apprécié sur les éléments suivants :.moyens d'intervention en cas d'urgence.fourniture d'un planning d'exécution des commandes.délais de réalisation des plans d'exécution et de récolement.Lot no 031. Prix des prestations ( pondération : 35 )2. Valeur technique ( pondération : 50 )3. Délai de livraison ou d'exécution ( pondération : 15 )Pour le lot 3 le critère Prix des prestations est décomposé comme suit :- 5 pour chacun des 3 chantiers type (Dqe)- 20 pour le BpuLa valeur technique (pondération 50) sera appréciée par les sous-critères suivants :- caractéristique du site de production permettant la mise en oeuvre optimale des produits routiers chargés sur ce site (34/50) :-La durée limite d'utilisation optimale des produits au départ du site de chargement, pour un transport des marchandises assuré avec les moyens de la ville (camions bennes bâchés).- Capacités techniques propres au marché (8/50) :-Moyens humains mis en place pour honorer les commandes,-moyens techniques mis en place,-laboratoire de contrôle.- Performances en matière de qualité et de développement durable (8/50) :-Exigences qualité (provenance des principales fournitures).Les capacités techniques et caractéristiques décrites ci-dessus seront présentées dans le mémoire technique par le candidat.Le critère "Délai d'exécution" sera apprécié sur les moyens d'intervention en cas d'urgence, le délai de mise à disposition par type de fourniture (en jours ouvrés), l'amplitude annuelle de mise à disposition des fournitures (avec indication précise des durées de fermeture du site).Durée du marché : Sa durée est de 12 mois et commencera à compter du 1er septembre 2013.Unité monétaire utilisée, l'euro.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15.3.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de voirie - montant annuel minimum Ht : 500 000 EUR HT
Numéro du lot: 2
Brève description:

Fourniture et mise en oeuvre d'asphalte - montant annuel minimum Ht : 30 000 EUR HT

Numéro du lot: 3
Brève description:

Fourniture de produits routiers sans livraison- montant annuel minimum Ht : 30 000 EUR HT

Description des options:

Achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions de marché, d'avenants ou de marchés complémentaires.

Numéro de référence: Ao 2013
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: parc Jehan Ango, 76203 Dieppe FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Les candidatures seront examinées au regard des critères de recevabilité et/ou des niveaux minimaux des capacités suivants :- référence professionnelle et capacité technique- capacité économique et financièrepour le lot 1, un niveau minimal de capacité financière sera exigé ; Le chiffre d'affaires minimum dans le domaine d'activité sanitaire devra être 500 K euros.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucun cautionnement et aucune garantie financière ne sont exigés.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le paiement se fera sur les fonds propres de la ville par virement bancaire (mandat administratif). La facturation sera effectuée à terme. Le délai de paiement est de 30 jours suivant la réception des offres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations % (60)
2. Valeur technique de l'offre % (30)
3. Délai d'exécution % (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.mairie-dieppe.fr 🌏
Nom: Commune de Dieppe
Adresse postale: parc Jehan Ango
Point de contact: M. Bertrand Lefebvre
Téléphone: +33 232140152 📞
Courrier électronique: bertrand.lefebvre@mairie-dieppe.fr 📧
Fax: +33 232140160 📠
Point de contact: Mme Laurence Latiste
Téléphone: +33 235066082 📞
Courrier électronique: laurence.latiste@mairie-dieppe.fr 📧
Point de contact: Service de la commande publique
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Ao 2013
Informations complémentaires

Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15.3.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 232081270 📞
Fax: +33 232081271 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 056-091842 (2013-03-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de revêtement divers (>20)

Travaux de revêtements, excepté revêtements de chaussées (1)