Travaux d'entretien courant à effectuer dans les collèges du département de Seine-Maritime, dans le cadre d'un marché à bons de commande - affaire 13s0278. Il s'agit d'un lot unique : lot 5a : électricité zone du Havre

Conseil général de la Seine-Maritime

Travaux d'entretien courant à effectuer dans les collèges du Département de Seine-Maritime, dans le cadre d'un marché à bons de commande - affaire 13s0278.
Il s'agit d'un lot unique : lot 5a : électricité zone du Havre
Ce marché prévoit la réalisation de travaux d'électricité dans le cadre de l'entretien courant à la demande des collèges ou suite à des dégradations (sinistre, vandalisme).
A titre indicatif, 267 bons de commande ont été établis sur le précédent marché, pour un montant moyen de 2 206 EUR TTC.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-08-21. L'appel d'offres a été publié le 2013-07-10.

Qui ?

• Conseil général de la Seine-Maritime

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux d'équipement électrique › Autres travaux d'installation électrique

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-07-10	Avis de marché

Avis de marché (2013-07-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Autres travaux d'installation électrique
Quantité ou étendue:

Marché à bon de commandeLes montants minimum et maximum sur 4 ans sont les suivants :Montant minimum EUR TTC 400 000.00 EUR TTCMontant maximum EUR TTC 1 6000 000.00 EUR TTCLe marché est passé pour une durée de 4 ans à compter de sa notification.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Autres travaux d'installation électrique 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Seine-Maritime
Adresse postale: Direction des collèges, quai Jean Moulin
Code postal: 76101
Commune postale: Rouen Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.seinemaritime.net 🌏
Fax: +33 235156025 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-10 📅
Date limite de soumission: 2013-08-21 📅
Date de publication: 2013-07-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 135-234412
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires

L'article II-3 il convient de lire 48 mois à compter de la notification Les sous critères de pondérations de la valeur technique seront les suivants : – l'organisation pour la réalisation des travaux (3.5 points) ; – l'organisation pour le respect des délais (3.5 points) ; – l'organisation pour répondre aux demandes urgentes (3 points) ; L'adresse électronique pour le téléchargement du dossier de consultation et la réception des offres est la suivante : www.mpe76.fr Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement en main propre contre récépissé du lundi au vendredi de 9:00 à 11:30 et de 14:00 à 16:00 à la direction des collèges - cellule d'appels d'offres 65 avenue de Bretagne - immeuble Montmorency II - 5ème étage - 76101 Rouen Cedex 01, après demande par courrier ou par télécopie au +33 235156025 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10.7.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Fréquence des marchés à attribuer:

Les marchés à bons de commande sont considérés comme des accords cadres selon les directives européennes. Le présent marché est régi par l'article 77 du code des marchés publics.

Brève description:

Travaux d'entretien courant à effectuer dans les collèges du Département de Seine-Maritime, dans le cadre d'un marché à bons de commande - affaire 13s0278.

Il s'agit d'un lot unique : lot 5a : électricité zone du Havre

Ce marché prévoit la réalisation de travaux d'électricité dans le cadre de l'entretien courant à la demande des collèges ou suite à des dégradations (sinistre, vandalisme).

A titre indicatif, 267 bons de commande ont été établis sur le précédent marché, pour un montant moyen de 2 206 EUR TTC.

Quantité ou étendue:

Marché à bon de commande

Les montants minimum et maximum sur 4 ans sont les suivants :

Montant minimum EUR TTC 400 000.00 EUR TTC

Montant maximum EUR TTC 1 6000 000.00 EUR TTC

Le marché est passé pour une durée de 4 ans à compter de sa notification.

Durée de l'accord: 48 mois
Numéro de référence: 13S0278
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Collège se trouvant dans la zone géographique du Havre.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1) Présence effective des pièces demandées au stade de la candidature,

2) Garanties professionnelles techniques et financières adaptées à l'objet du marché.

A l'appui de sa candidature, le candidat devra remettre les documents suivants :

– la copie du ou des jugements prononcés si la société est en redressement judiciaire et l'autorisation de poursuivre ses activités.

– une déclaration sur l'honneur datée et signée que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se référent le marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices.

Capacité technique et professionnelle:

– déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

– déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution de la mission .

– présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin

– certificats de qualifications professionnelles. La preuve de qualification de l'entreprise peut être apportée par tout moyen.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

– modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables.

– garantie liée à l'avance : sauf en cas de renoncement dans le cadre d'acte d'engagement, l'avance obligatoire de 5 % ne sera versée qu'après constitution d'une garantie à première demande ou d'une caution personnelle et solidaire couvrant le montant de l'avance, si les parties en sont d'accord

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le paiement est effectué par mandat administratif (virement bancaire). Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture ou mémoire par le maître d'oeuvre. Le défaut de paiement à l'expiration du délai ouvre droit à intérêts moratoires , le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Une indemnité forfaitaire de 40 euro sera versée automatiquement en cas de retard sur le délai de paiement.

le financement provient de ressources propres de la collectivité.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés. Les documents demandés dans le présent règlement de consultation pour les candidats doivent être fournis pour l'ensemble des membres du groupement. Si l'attributaire est un groupement conjoint, le mandataire est nécessairement solidaire.

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :

– en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements

– en qualité de membres de plusieurs groupements

Conformément à l'article 51-VI du code des marchés publics.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix en fonction d'un détail estimatif (pondération 70)
2. La valeur technique (pondération 30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Cellule d'appel d'offres
Dembowiak Béatrice
Adresse du profil d'acheteur: http://www.mpe76.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.mpe76.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13S0278
Informations complémentaires

L'article II-3 il convient de lire 48 mois à compter de la notification

Les sous critères de pondérations de la valeur technique seront les suivants :

– l'organisation pour la réalisation des travaux (3.5 points) ;

– l'organisation pour le respect des délais (3.5 points) ;

– l'organisation pour répondre aux demandes urgentes (3 points) ;

L'adresse électronique pour le téléchargement du dossier de consultation et la réception des offres est la suivante : www.mpe76.fr

Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement en main propre contre récépissé du lundi au vendredi de 9:00 à 11:30 et de 14:00 à 16:00 à la direction des collèges - cellule d'appels d'offres 65 avenue de Bretagne - immeuble Montmorency II - 5ème étage - 76101 Rouen Cedex 01, après demande par courrier ou par télécopie au +33 235156025

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10.7.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Téléphone: +33 232081270 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif - service du greffe
Source: OJS 2013/S 135-234412 (2013-07-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Autres travaux d'installation électrique (7)