travaux d'aménagement scénographique de l'exposition temporaire d'art contemporain "A triple tour" à la Conciergerie de Paris

Centre des monuments nationaux

les travaux relatifs à l'opération sont répartis en 4 lots isolés comme suit :
- lot 1 : agencement scénographique
- lot 2 : audiovisuel
- lot 3 : électricité et éclairage
- lot 4 : construction d'une billetterie
chaque lot ainsi identifié fait l'objet d'un marché indépendant juridiquement mais lié techniquement à la réalisation des autres marchés.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-29. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-28.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-06-28 Avis de marché
Avis de marché (2013-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre des monuments nationaux
Adresse postale: 62 rue Saint-Antoine
Code postal: 75186
Commune postale: Paris Cedex 04
Contact
Adresse Internet: http://www.monuments-nationaux.fr 🌏
Téléphone: +33 144612295 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-28 📅
Date limite de soumission: 2013-07-29 📅
Date de publication: 2013-07-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 127-217054
Numéro JO-S: 127
Informations complémentaires
l'Exposition temporaire " A triple tour " se tiendra dans la salle des Gens d'armes de la Conciergerie située 2 boulevard du Palais, 75001 Paris, du 21.10.2013 au 6.1.2014. L'Espace consacré à cette exposition, classé Monument historique, se développe sur un niveau, sur une surface de 1 755 m2. L'Exposition regroupe environ une trentaine d' oeuvres et documents de format et support varié (installation vidéo, peinture, sculpture, photographie). Sur la base des pièces produites par les candidats à l'appui de leurs candidatures, ces dernières seront examinées au regard de leurs capacités professionnelles, techniques et financières (se référer à l'article 5-1 du règlement de la consultation). Le dossier de consultation est à retirer gratuitement par les candidats jusqu'à la date limite de remise des offres par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée PLACE (Plateforme des achats de l'état) : https://www.marches-publics.gouv.fr Ou directement via le lien suivant :https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=121923&orgAcronyme=f5j L'Attention des candidats est attirée sur l'importance de leur authentification et des informations transmises (courriel donné) lors du téléchargement du DCE sur la PLACE : Les informations (coordonnées mél) saisies sont importantes car elles permettront tout au long de la procédure de recevoir les informations relatives à la procédure : modifications de dates, rectificatifs/compléments au Dossier de Consultation des Entreprises, questions/réponses... (se référer au règlement de la consultation). Préalablement à la rédaction de son offre, il est conseillé pour le soumissionnaire d'effectuer une visite des lieux afin de prendre parfaitement connaissance du site et des sujétions qui en découlent. Le(S) candidat(s) devront prendre contact, pour l'obtention d'un rendez-vous, auprès d'isabelle Chalet-Bailhache, chargée d'offre culturelle à la Conciergerie, par téléphone au +33 153406091 ou par mail isabelle.chalet@monuments-nationaux.fr Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.6.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
les travaux relatifs à l'opération sont répartis en 4 lots isolés comme suit :
- lot 1 : agencement scénographique
- lot 2 : audiovisuel
- lot 3 : électricité et éclairage
- lot 4 : construction d'une billetterie
chaque lot ainsi identifié fait l'objet d'un marché indépendant juridiquement mais lié techniquement à la réalisation des autres marchés.
Numéro du lot: 1
Brève description:
Agencement scénographique : cloisons- doublages-plafonds- faux plafonds- revêtements de sols et muraux- peinture et enduits - métallerie et serrurerie- menuiserie
Numéro du lot: 2
Brève description: Audiovisuel
Numéro du lot: 3
Brève description: Électricité - éclairage
Numéro du lot: 4
Brève description: Construction d'une billetterie

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : formulaire DC 1 " Lettre de candidature ", complété, daté et signé
la justification des pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ou les membres du groupement+ Extrait Kbis ou équivalent à jour
se référer à l'article xxxx du règlement de consultation.
Situation économique et financière:
formulaire Dc2 " déclaration du candidat ", intégralement complété, daté et signé
se référer à l'article xxxx du règlement de consultation.
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) : conformément à l'article 45-iii alinéa 2 du Code des marchés publics, les sociétés créées récemment qui ne sont pas en mesure de produire les pièces exigées, peuvent justifier de leurs capacités financières par d'autres moyens équivalents à ceux listés par l'arrêté du 28 aout 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
formulaire Dc2 " déclaration du candidat ", intégralement complété, daté et signé
se référer à l'article xxxx du règlement de consultation.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
pour chacun des lots, le marché est traité à prix global et forfaitaire.
Le mode de paiement des factures s'effectuera par mandat administratif dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la facture, conformément au décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Afficher plus
le présent marché est financé sur les ressources propres de l'etablissement.
Le titulaire pourra céder ou nantir les créances résultant du marché.
sauf refus du titulaire exprimé dans l'acte d'engagement, une avance de 10% sera versée au titulaire comme prévue à l'article 87 du Code des Marchés Publics.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
les candidats peuvent se présenter individuellement ou en groupement.
les candidats sont informés que le groupement éventuel devra adopter la forme du groupement solidaire en cas d'attribution du marché.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi-1 du code des marchés publics.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service des marchés publics
Département juridique
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: ccnra@finances.gouv.fr 📧

Référence
Informations complémentaires
l'Exposition temporaire " A triple tour " se tiendra dans la salle des Gens d'armes de la Conciergerie située 2 boulevard du Palais, 75001 Paris, du 21.10.2013 au 6.1.2014.
L'Espace consacré à cette exposition, classé Monument historique, se développe sur un niveau, sur une surface de 1 755 m2.
L'Exposition regroupe environ une trentaine d' oeuvres et documents de format et support varié (installation vidéo, peinture, sculpture, photographie).
Sur la base des pièces produites par les candidats à l'appui de leurs candidatures, ces dernières seront examinées au regard de leurs capacités professionnelles, techniques et financières (se référer à l'article 5-1 du règlement de la consultation).
Le dossier de consultation est à retirer gratuitement par les candidats jusqu'à la date limite de remise des offres par téléchargement sur la plate-forme dématérialisée PLACE (Plateforme des achats de l'état) : https://www.marches-publics.gouv.fr
Ou directement via le lien suivant :https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=121923&orgAcronyme=f5j
L'Attention des candidats est attirée sur l'importance de leur authentification et des informations transmises (courriel donné) lors du téléchargement du DCE sur la PLACE : Les informations (coordonnées mél) saisies sont importantes car elles permettront tout au long de la procédure de recevoir les informations relatives à la procédure : modifications de dates, rectificatifs/compléments au Dossier de Consultation des Entreprises, questions/réponses... (se référer au règlement de la consultation).
Afficher plus
Préalablement à la rédaction de son offre, il est conseillé pour le soumissionnaire d'effectuer une visite des lieux afin de prendre parfaitement connaissance du site et des sujétions qui en découlent.
Le(S) candidat(s) devront prendre contact, pour l'obtention d'un rendez-vous, auprès d'isabelle Chalet-Bailhache, chargée d'offre culturelle à la Conciergerie, par téléphone au +33 153406091 ou par mail isabelle.chalet@monuments-nationaux.fr
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.6.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Nom: Secrétariat du comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs au marchés publics
Fax: +33 144970646 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
La présente procédure est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris:
- le recours prévu à l'article L 551-1 du CJA, avant la signature du marché ;
-le recours prévu à l'article L 551-13 du CJA au plus tard 31 jours après la publication de l'avis d'attribution du marché ;
-un recours de plein juridiction dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication d'un avis d'attribution ou de la date de notification aux candidats du rejet de son offre.
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Direction des affaires juridiques – sous-direction de la commande publique – bureau du conseil aux acheteurs – bâtiment Condorcet, 6 rue Louise Weiss Télédoc
Commune postale: Paris
Code postal: 75013
Téléphone: +33 144970320 📞
Source: OJS 2013/S 127-217054 (2013-06-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Équipements et appareils de radio, de... Récepteurs de télévision et de radio et... Matériel de télévision et matériel audiovisuel Matériel de projection télévisée Équipement audiovisuel Matériel audiovisuel Meubles (y compris les meubles de...