Travaux d'aménagement des services UHR et URCC du Centre de Gérontologie
CH Cannes
Il s'agit de travaux d'aménagement des services UHR (Unité d'hébergement Renforcé), au Rdc et URCC (Unité de Réhabilitation Cognitivo-Comportementale) au 1er étage sur le site du Centre de Gérontologie à Isola Bella - Cannes.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2013-04-15. L'appel d'offres a été publié le 2013-02-28.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure › Services de réparation et d'entretien de compteurs d'électricité
- • Services de réparation et d'entretien d'appareils de mesure, d'essai et de contrôle › Services de réparation et d'entretien d'appareils de contrôle
- • Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments › Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment
- • Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments › Services de réparation et d'entretien de chauffage central
- • Travaux de maçonnerie et de briquetage › Travaux de briquetage › Travaux de maçonnerie
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-02-28 | Avis de marché |
Avis de marché (2013-02-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de maçonnerie
Quantité ou étendue:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de maçonnerie 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CH Cannes
Adresse postale: 15 avenue des Broussailles – CS 50008
Code postal: 06414
Commune postale: Cannes Cedex
Contact
Courrier électronique: direction.travaux@ch-cannes.fr 📧
Téléphone: +33 493697020 📞
Fax: +33 493697592 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-28 📅
Date limite de soumission: 2013-04-15 📅
Date de publication: 2013-03-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 045-072186
Numéro JO-S: 45
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: maçonnerie et second oeuvre
Brève description: Maçonnerie et second oeuvre
Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires sur les lots: Date prévisionnelle de commencement des travaux : 30.5.2013.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: electricité et contrôle d'accès
Brève description: Electricité et contrôle d'accès
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: cvc - plomberie - fluides médicaux
Brève description: cvc - plomberie - fluides médicaux
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Numéro de référence: Affaire 2013/05T
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Centre de Gérontologie - 27 avenue Isola Bella, 06400 Cannes FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Dépôts et garanties exigés:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (50)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26060020000018
Contact
Point de contact: Direction des travaux & des services techniques
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Bet project ingénierie Conseil
Adresse postale: 36 avenue Henri Matisse
Commune postale: Nice
Code postal: 06200
Point de contact: M. Gioffredo Stéphane
Téléphone: +33 622113803 📞
Courrier électronique: stephane.gioffredo@p-iconseil.fr 📧
Adresse postale: 15 avenue des Broussailles - CS 50008
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_tvQ_0X_wPi 🌏
Adresse postale: bât. Croix des Gardes 1er étage 15 avenue des Broussailles CS 50008
Point de contact: Cellule des marchés publics direction des équipements médicaux, des actions hôtelières et logistiques
Téléphone: +33 493697030 📞
Fax: +33 493697594 📠
Courrier électronique: marie-josee.murru@paca.pref.gouv.fr 📧
: greffe.ta.nice@juradm.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Affaire 2013/05T
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte, BP 4179
Commune postale: Nice
Code postal: 06359
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta.nice@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 492041313 📞
Fax: +33 493557831 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL)
Fax: +33 491156190 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Préfecture de Région Alpes Côte d'Azur
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe au tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 bd Franck Pilatte
Commune postale: Nice Cedex 4
Source: OJS 2013/S 045-072186 (2013-02-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de maçonnerie
Quantité ou étendue:
Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois hors période de préparation de 1 mois.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de maçonnerie 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CH Cannes
Adresse postale: 15 avenue des Broussailles – CS 50008
Code postal: 06414
Commune postale: Cannes Cedex
Contact
Courrier électronique: direction.travaux@ch-cannes.fr 📧
Téléphone: +33 493697020 📞
Fax: +33 493697592 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-28 📅
Date limite de soumission: 2013-04-15 📅
Date de publication: 2013-03-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 045-072186
Numéro JO-S: 45
Informations complémentaires
une visite est vivement conseillée.Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles (Pse) suivantes : Lot 3: la PSE : commande à distance, définie par l'article 6.3 du CCTP du lot 3.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.2.2013.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Il s'agit de travaux d'aménagement des services UHR (Unité d'hébergement Renforcé), au Rdc et URCC (Unité de Réhabilitation Cognitivo-Comportementale) au 1er étage sur le site du Centre de Gérontologie à Isola Bella - Cannes.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: maçonnerie et second oeuvre
Brève description: Maçonnerie et second oeuvre
Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires sur les lots: Date prévisionnelle de commencement des travaux : 30.5.2013.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: electricité et contrôle d'accès
Brève description: Electricité et contrôle d'accès
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: cvc - plomberie - fluides médicaux
Brève description: cvc - plomberie - fluides médicaux
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles (Pse) suivantes : Lot 3: la PSE, commande à distance est définie par l'article 6.3 du CCTP du lot 3.Les prestations, objet de la présente consultation, pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée -article 35-ii.6.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Centre de Gérontologie - 27 avenue Isola Bella, 06400 Cannes FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les renseignements et informations sont visées dans les formulaires de type Dc1 et Dc2.
Situation économique et financière:
La sélection des candidatures sera effectuée au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières.Les renseignements et informations sont visées dans les formulaires de type Dc1 et Dc2.
Capacité technique et professionnelle:
Les renseignements et informations sont visées dans les formulaires de type Dc1 et Dc2.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 et 45 du code des marchés publics.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Délai global de paiement de 50 jours à compter de la date de réception des factures.financement sur fonds propres.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (50)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26060020000018
Contact
Point de contact: Direction des travaux & des services techniques
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Bet project ingénierie Conseil
Adresse postale: 36 avenue Henri Matisse
Commune postale: Nice
Code postal: 06200
Point de contact: M. Gioffredo Stéphane
Téléphone: +33 622113803 📞
Courrier électronique: stephane.gioffredo@p-iconseil.fr 📧
Adresse postale: 15 avenue des Broussailles - CS 50008
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_tvQ_0X_wPi 🌏
Adresse postale: bât. Croix des Gardes 1er étage 15 avenue des Broussailles CS 50008
Point de contact: Cellule des marchés publics direction des équipements médicaux, des actions hôtelières et logistiques
Téléphone: +33 493697030 📞
Fax: +33 493697594 📠
Courrier électronique: marie-josee.murru@paca.pref.gouv.fr 📧
: greffe.ta.nice@juradm.fr 📧
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Affaire 2013/05T
Informations complémentaires
une visite est vivement conseillée.Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des prestations supplémentaires éventuelles (Pse) suivantes : Lot 3: la PSE : commande à distance, définie par l'article 6.3 du CCTP du lot 3.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.2.2013.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 boulevard Franck Pilatte, BP 4179
Commune postale: Nice
Code postal: 06359
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta.nice@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 492041313 📞
Fax: +33 493557831 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL)
Fax: +33 491156190 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Préfecture de Région Alpes Côte d'Azur
Commune postale: Marseille Cedex 20
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe au tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 33 bd Franck Pilatte
Commune postale: Nice Cedex 4
Source: OJS 2013/S 045-072186 (2013-02-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)