Travaux d'aménagement des jardins de l'Arche de la défense – phase 2 – réalisation d'un pont de Liaison

Epadesa

Le marché a pour objet d'une part la réalisation d'un pont de liaison comprenant des travaux de fondation, aux structures mixtes, et d'étanchéité. D'Autre part la réalisation du joint de dilatation entre le pont de liaison et un futur bâtiment adjacent.
Ce marché sera fractionné en tranches: une tranche ferme relative aux travaux de construction du pont de liaison et une tranche conditionnelle relative à la réalisation du joint de dilatation.
La durée totale du marché est de 36 mois dont:
— 10 mois pour la tranche ferme (y compris 5 semaines de préparation de chantier),
— la tranche conditionnelle est prévue pour une durée de 2 mois (dont 1 mois de préparation de chantier),
— la durée d'affermissement de la tranche conditionnelle est de 24 mois à compter de la levée des réserves de la tranche ferme.
Les prix du marché sont mixtes:
— pour la tranche ferme:
1) les prix sont forfaitaires (basés sur la Dpgf), actualisables et révisables mensuellement.
2) les prix sont unitaires (basés sur le Bpu) et révisables mensuellement.
— pour la tranche conditionnelle, les prix sont forfaitaires et révisables mensuellement.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-10-29. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-06.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Fayolle et Fils

Qui ?

• Epadesa

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Ouvrages d'art et de génie civil

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-09-06	Avis de marché
2014-04-09	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-09-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

Le présent marché de travaux comportera une tranche ferme relative à la construction du pont de liaison et une tranche conditionnelle relative à la réalisation d'un joint de dilatation de ce pont de liaison.Ce marché n'est pas alloti.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Epadesa
Adresse postale: 55 rue Nelson Mandela, immeuble Via Verde
Code postal: 92024
Commune postale: Nanterre

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-06 📅
Date limite de soumission: 2013-10-29 📅
Date de publication: 2013-09-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 176-303002
Numéro JO-S: 176
Informations complémentaires

Le pouvoir adjudicateur retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse en prenant en compte les critères suivants dont les notes maximales sont les suivantes, et cela selon les dispositions de l'article 52 du Code des marchés publics: Critère de la valeur technique : ce critère est jugé sur 60/100 dans les conditions suivantes: — 10%: l'organisation de l'entreprise pour ce projet avec notamment les moyens humains et matériels mis en oeuvre pour ce chantier et le rôle et l'organisation, — 25%: la méthodologie de réalisation des travaux avec notamment les sous-critères suivants: — méthodologies permettant de garantir la qualité des études EXE et le respect des délais (5 points), — détail des mesures envisagées pour la prise en compte des contraintes du site et leur gestion dans le temps (5 points), — détail des tâches prévues pendant la période de préparation de chantier (5 points), — méthodologies envisagées pour la réalisation des fondations, de la structure et de l'étanchéité (10 points), — 20%: le planning avec notamment l'optimisation des phasages de réalisation (42 semaines prévues au dossier) dont les sous critères suivants découlent: — la pertinence des justifications et des détails communiqués (10 points), — les délais proposés (10 points) appréciés au regard de la formule suivante: n = N1+N2 = 5*(délais moins disant/délais candidat) + 5* [1-(Délais candidat-délais moins disant)/délais moins disant], — 5%: la réponse aux exigences environnementales du projet (Ccfn), Critère de la valeur économique : ce critère est jugé sur 40/100 dans les conditions suivantes: — les offres seront classées en fonction de leur prix (montant de la DPGF et montant du Dqe): — l'Offre DPGF (35 points): sera calculée à l'aide de la formule suivante: n = N1+N2 = 17.5*(dpgf moins disant/dpgf candidat) + 17.5* [1-(Dpgf candidat-dpgf moins disant)/dpgf moins disant], Nota: pour éviter les notes négatives, si (DPGF candidat/dpgf moins disant)>2 alors N2 = 0 — l'Offre DQE (5 points): sera calculée à l'aide de la formule suivante: n = N1+N2 = 2.5*(dqemoins disant/dqe candidat) + 2.5* [1-(Dqecandidat-Dqe moins disant)/dqe moins disant], Nota: pour éviter les notes négatives, si (DQE candidat/dqemoins disant)>2 alors N2 = 0. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6 septembre 2013.

Informations complémentaires

Le pouvoir adjudicateur retiendra l'offre économiquement la plus avantageuse en prenant en compte les critères suivants dont les notes maximales sont les suivantes, et cela selon les dispositions de l'article 52 du Code des marchés publics:

Critère de la valeur technique : ce critère est jugé sur 60/100 dans les conditions suivantes:

— 10%: l'organisation de l'entreprise pour ce projet avec notamment les moyens humains et matériels mis en oeuvre pour ce chantier et le rôle et l'organisation,

— 25%: la méthodologie de réalisation des travaux avec notamment les sous-critères suivants:

— méthodologies permettant de garantir la qualité des études EXE et le respect des délais (5 points),

— détail des mesures envisagées pour la prise en compte des contraintes du site et leur gestion dans le temps (5 points),

— détail des tâches prévues pendant la période de préparation de chantier (5 points),

— méthodologies envisagées pour la réalisation des fondations, de la structure et de l'étanchéité (10 points),

— 20%: le planning avec notamment l'optimisation des phasages de réalisation (42 semaines prévues au dossier) dont les sous critères suivants découlent:

— la pertinence des justifications et des détails communiqués (10 points),

— les délais proposés (10 points) appréciés au regard de la formule suivante: n = N1+N2 = 5*(délais moins disant/délais candidat) + 5* [1-(Délais candidat-délais moins disant)/délais moins disant],

— 5%: la réponse aux exigences environnementales du projet (Ccfn),

Critère de la valeur économique : ce critère est jugé sur 40/100 dans les conditions suivantes:

— les offres seront classées en fonction de leur prix (montant de la DPGF et montant du Dqe):

— l'Offre DPGF (35 points): sera calculée à l'aide de la formule suivante:

n = N1+N2 = 17.5*(dpgf moins disant/dpgf candidat) + 17.5* [1-(Dpgf candidat-dpgf moins disant)/dpgf moins disant],

Nota: pour éviter les notes négatives, si (DPGF candidat/dpgf moins disant)>2 alors N2 = 0

— l'Offre DQE (5 points): sera calculée à l'aide de la formule suivante:

n = N1+N2 = 2.5*(dqemoins disant/dqe candidat) + 2.5* [1-(Dqecandidat-Dqe moins disant)/dqe moins disant],

Nota: pour éviter les notes négatives, si (DQE candidat/dqemoins disant)>2 alors N2 = 0.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6 septembre 2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Ce marché sera fractionné en tranches: une tranche ferme relative aux travaux de construction du pont de liaison et une tranche conditionnelle relative à la réalisation du joint de dilatation.

La durée totale du marché est de 36 mois dont:

— 10 mois pour la tranche ferme (y compris 5 semaines de préparation de chantier),

— la tranche conditionnelle est prévue pour une durée de 2 mois (dont 1 mois de préparation de chantier),

— la durée d'affermissement de la tranche conditionnelle est de 24 mois à compter de la levée des réserves de la tranche ferme.

Les prix du marché sont mixtes:

— pour la tranche ferme:

1) les prix sont forfaitaires (basés sur la Dpgf), actualisables et révisables mensuellement.

2) les prix sont unitaires (basés sur le Bpu) et révisables mensuellement.

— pour la tranche conditionnelle, les prix sont forfaitaires et révisables mensuellement.

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Ce marché n'est pas alloti.

Durée de l'accord: 36 mois
Numéro de référence: 2013/DEGT
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Puteaux 92800.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Le candidat devra présenter un chiffre d'assfaires suffisant attestant de sa capacité à assurer des prestations d'un montant similaire.

Capacité technique et professionnelle:

Capacités techniques: le candidat devra présenter un effectif suffisant au regard des travaux objets du marché. Il devra être doté de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique nécessaire à la réalisation du marché.

Capacités professionnelles: le candidat devra être doté d'effectifs (cadres et/ou responsable d'opération présentant des spécialisations dans les matières objet du marché et être titulaire des qualifications professionnelles ou leur équivalent.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Il est prévu une retenue de garantie de 5% dans les conditions des articles 101 et suivants du code des marchés publics.a la demande et au gré du titulaire, la retenue de garantie peut-être remplacée par une garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Marché financé sur les ressources propres de l'établissement.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Solidaire ou conjoint.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Valeur économique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_clgr_SM5xc 🌏
Nom: Epadesa (Etablissement Public d'aménagement de La Défense Seine-Arche)
Adresse postale: 55 rue Nelson Mandela Immeuble Via Verde
Commune postale: Nanterre Cedex
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_clgr_SM5xc 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontiose@juadm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013/DEGT
Informations complémentaires

Critère de la valeur technique : ce critère est jugé sur 60/100 dans les conditions suivantes:

— 10%: l'organisation de l'entreprise pour ce projet avec notamment les moyens humains et matériels mis en oeuvre pour ce chantier et le rôle et l'organisation,

— 25%: la méthodologie de réalisation des travaux avec notamment les sous-critères suivants:

— méthodologies permettant de garantir la qualité des études EXE et le respect des délais (5 points),

— détail des mesures envisagées pour la prise en compte des contraintes du site et leur gestion dans le temps (5 points),

— détail des tâches prévues pendant la période de préparation de chantier (5 points),

— méthodologies envisagées pour la réalisation des fondations, de la structure et de l'étanchéité (10 points),

— 20%: le planning avec notamment l'optimisation des phasages de réalisation (42 semaines prévues au dossier) dont les sous critères suivants découlent:

— la pertinence des justifications et des détails communiqués (10 points),

— les délais proposés (10 points) appréciés au regard de la formule suivante: n = N1+N2 = 5*(délais moins disant/délais candidat) + 5* [1-(Délais candidat-délais moins disant)/délais moins disant],

— 5%: la réponse aux exigences environnementales du projet (Ccfn),

Critère de la valeur économique : ce critère est jugé sur 40/100 dans les conditions suivantes:

— les offres seront classées en fonction de leur prix (montant de la DPGF et montant du Dqe):

— l'Offre DPGF (35 points): sera calculée à l'aide de la formule suivante:

n = N1+N2 = 17.5*(dpgf moins disant/dpgf candidat) + 17.5* [1-(Dpgf candidat-dpgf moins disant)/dpgf moins disant],

Nota: pour éviter les notes négatives, si (DPGF candidat/dpgf moins disant)>2 alors N2 = 0

— l'Offre DQE (5 points): sera calculée à l'aide de la formule suivante:

n = N1+N2 = 2.5*(dqemoins disant/dqe candidat) + 2.5* [1-(Dqecandidat-Dqe moins disant)/dqe moins disant],

Nota: pour éviter les notes négatives, si (DQE candidat/dqemoins disant)>2 alors N2 = 0.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 6 septembre 2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil – Bp 30322
Commune postale: Cergy Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontiose@juadm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Adresse Internet: http://cergypontoise.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 176-303002 (2013-09-06)

Avis d'attribution de marché (2014-04-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 691 850,34 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-09 📅
Date de publication: 2014-04-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 073-125149
Se réfère à l'avis: 2013/S 176-303002
Numéro JO-S: 73
Informations complémentaires

Annonce nº 152, BOAMP 175 A du 11.9.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.4.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 502014

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-03-25 📅
Nom: Fayolle et Fils
Adresse postale: 30 rue de l'Égalité
Commune postale: Soissy-sous-Montmorency
Code postal: 95232
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juadm.fr 📧

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juadm.fr 📧
Source: OJS 2014/S 073-125149 (2014-04-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)