Transformation du cinéma " Le Pagnol " en école de musique rue Pierre et Marie curie a Sainte-Maxime

Commune de Sainte-Maxime

Transformation de l'ancien cinéma " Le Pagnol " en école de musique à Sainte-Maxime.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-12-02. L'appel d'offres a été publié le 2013-10-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Groupement SAS Alpha Services Var Alpes/ SAS Alpha Services

Qui ?

• Commune de Sainte-Maxime

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-10-18	Avis de marché
2014-06-04	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-10-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:

Travaux de transformation de l'ancien cinéma " Le Pagnol " en école de musique à Sainte-Maxime. Marchés à prix globaux et forfaitaires. 10 lots comme décrits ci-après. Durée de l'opération: 14 mois y compris la période de préparation. Un ordre de service de démarrage sera adressé à chaque titulaire pour chacun des lots.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Sainte-Maxime
Adresse postale: boulevard des Mimosas, BP 154
Code postal: 83120
Commune postale: Sainte-Maxime
Contact
Courrier électronique: commande-publique@ste-maxime.fr 📧
Téléphone: +33 494794270 📞
Fax: +33 494794260 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-18 📅
Date limite de soumission: 2013-12-02 📅
Date de publication: 2013-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 206-356132
Numéro JO-S: 206
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement et ce jusqu'à la date limite de remise des offres: - sous format papier auprès du service commande publique après demande écrite par courrier, télécopie ou courriel ou retrait sur place; - sous format électronique à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr. Monnaie : euros. Plis à remettre sous format papier ou électronique. Pour le lot 1, une visite obligatoire des lieux sera organisée par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18.10.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Transformation de l'ancien cinéma " Le Pagnol " en école de musique à Sainte-Maxime.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: démolitions / fondations spéciales / gros oeuvre / maçonnerie divers / charpente couverture / travaux de vrd.
Brève description:

Démolitions / fondations spéciales / gros oeuvre / maçonnerie divers / charpente couverture / travaux de vrd.

Informations complémentaires sur les lots:

Le délai d'exécution du présent lot part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: étanchéités.
Brève description: Étanchéités.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: menuiseries intérieures et extérieures / serrurerie métallerie / protection solaire / cloisons vitrées.
Brève description:

Menuiseries intérieures et extérieures / serrurerie métallerie / protection solaire / cloisons vitrées.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: cloisons doublages isolations faux plafonds plaques de plâtre/faux plafonds dalles légères.
Brève description:

Cloisons doublages isolations faux plafonds plaques de plâtre/faux plafonds dalles légères.

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: revêtements sols et murs.
Brève description: Revêtements sols et murs.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: peintures.
Brève description: Peintures.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: ascenseur machinerie embarquée.
Brève description: Ascenseur machinerie embarquée.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: plomberie sanitaire / chauffage / ventilation / climatisation.
Brève description: Plomberie sanitaire / chauffage / ventilation / climatisation.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: électricité courants forts courants faibles.
Brève description: Électricité courants forts courants faibles.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: traitement des remontées capillaires.
Brève description: Traitement des remontées capillaires.
Numéro de référence: 13*019*01/10
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Pierre et Marie Curie et rue Félix Martin, 83120 Sainte-Maxime.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Critères examen candidatures : - garanties professionnelles, techniques et financières. Pièces à fournir :

1) imprimé Cerfa de lettre de candidature Dc1, dûment complété et signé

2) Si l'entreprise est en redressement judiciaire : copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet.

Situation économique et financière: 3) Imprimé Cerfa de déclaration du candidat Dc2, dûment complété et signé.
Capacité technique et professionnelle:

4) Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

5) Liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé et comportant les attestations du destinataire ou, à défaut une déclaration de l'opérateur économique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

L'avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande prévue à l'article 89 du code des marchés publics. Cette garantie à première demande pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire. Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements et remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande.il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement sur ressources propres. Paiement par virement administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement. Une avance peut être versée dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (Encadrement et moyens humains affectés au chantier sur 4 points; méthodologie d'exécution des ouvrages sur 10 points; nature et la provenance des principales fournitures sur 3 points; organisation de l'entreprise pour satisfaire la qualité du chantier en cours d'exécution et pendant l'année de parfait achèvement sur 3 points (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire de Sainte-Maxime
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13*019*01/10
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu gratuitement et ce jusqu'à la date limite de remise des offres:

- sous format papier auprès du service commande publique après demande écrite par courrier, télécopie ou courriel ou retrait sur place;

- sous format électronique à l'adresse suivante : www.marches-securises.fr. Monnaie : euros. Plis à remettre sous format papier ou électronique. Pour le lot 1, une visite obligatoire des lieux sera organisée par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 18.10.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine - BP 40510
Commune postale: Toulon Cedex 3
Code postal: 83041
Téléphone: +33 494427930 📞
Fax: +33 494427989 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine BP 40510
Source: OJS 2013/S 206-356132 (2013-10-18)

Avis d'attribution de marché (2014-06-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étanchéification
Valeur totale du marché: 53 958,63 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étanchéification 📦

Procédure
Type de procédure: V: Attribution de marché sans publication préalable
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: bd des Mimosas, BP 154

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-04 📅
Date de publication: 2014-06-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 108-189444
Se réfère à l'avis: 2013/S 206-356132
Numéro JO-S: 108
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 4.6.2014.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 14*003*02
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Pierre et Marie Curie et rue Félix Martin, 83120 Sainte Maxime

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix des prestations (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-04-22 📅
Nom: Groupement SAS Alpha Services Var Alpes/ SAS Alpha Services
Adresse postale: Espace Valentine, bât A 1 Montée de Saint-Menet
Commune postale: Marseille
Code postal: 13011
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 05

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 5 rue Racine, BP 40510
Commune postale: Toulon Cedex
Source: OJS 2014/S 108-189444 (2014-06-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)