station des eaux de la Bastide - agrandissement de bureaux

Ville de Limoges

le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.
les travaux sont répartis en 10 lots.
Le lot principal est le lot no 1 : Gros oeuvre - terrassement.
La durée de chaque marché ira de sa date de notification jusqu'à son solde.
par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, il est prévu une période de préparation de 1 mois à compter de la date de notification du marché de la société intervenant la première. Elle ne fera pas l'objet d'un ordre de service.
Le délai d'exécution des travaux est fixé à 10 mois, non compris la période de préparation, y compris les congés payés.
Le délai d'exécution de chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP et fourni en annexe de celui-ci

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-03-22. L'appel d'offres a été publié le 2013-01-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-01-28 Avis de marché
2013-08-05 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-01-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue:
les candidats peuvent présenter, conformément à l'article 50 du Code des marchés publics, une offre comportant des variantes respectant les exigences minimales visées par les dispositions du cahier des charges et de ses éventuelles pièces annexes
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Limoges
Adresse postale: Service de la commande publique 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-01-28 📅
Date limite de soumission: 2013-03-22 📅
Date de publication: 2013-01-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 021-032510
Numéro JO-S: 21
Informations complémentaires
la Ville de Limoges privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique Modalités d'obtention du dossier de consultation Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. De l'aide en ligne : +33 825001326) Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement (hors frais d'expédition) contre demande écrite du candidat auprès de Graphotec - 211 rue François Perrin 87000 Limoges, Téléphone : +33 555052405 - Fax : +33 555500832. les Offres, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française. Modalités de remise des plis Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des Marchés Publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier (même adresse que pour l'obtention du dossier). Cette copie de sauvegarde devra parvenir à la Ville de Limoges, Service de la Commande Publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres. Pour le lot 4 (Menuiseries aluminium extérieures), les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite sur site pour remettre une offre. Pour tous les autres lots, les candidats qui le souhaitent peuvent visiter le site avant de remettre leur offre. Ils doivent pour cela suivre les prescriptions ci-après. La visite devra être organisée par la prise de rendez-vous avec le technicien responsable de l'opération au +33 5055456573 ou au +33 5055459368. Il sera établi une fiche de visite d'inspection commune valant plan de prévention. Un exemplaire sera remis au candidat. Toute visite en dehors du respect de cette procédure exposera le candidat à l'intégralité de sa responsabilité et dégagera la collectivité de ses obligations au regard du décret du 20 février 1992. Demande de renseignements : Ville de Limoges Direction Architecture et Bâtiments Place Léon Betoulle 87031 Limoges Cedex 1 Fax : +33 555456445 Renseignement(S) administratif(s) : Murielle Chaminand Tél. : +33 555456254 Renseignement(S) technique(s) : Julien Graindorge Tél. : +33 555456573 Marion Champeau +33 555459368 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.1.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.
les travaux sont répartis en 10 lots.
Le lot principal est le lot no 1 : Gros oeuvre - terrassement.
La durée de chaque marché ira de sa date de notification jusqu'à son solde.
par dérogation à l'article 28.1 du CCAG Travaux, il est prévu une période de préparation de 1 mois à compter de la date de notification du marché de la société intervenant la première. Elle ne fera pas l'objet d'un ordre de service.
Le délai d'exécution des travaux est fixé à 10 mois, non compris la période de préparation, y compris les congés payés.
Le délai d'exécution de chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution visé au CCAP et fourni en annexe de celui-ci
Numéro du lot: 1
Brève description: Gros oeuvre - terrassement
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente métallique - bardage
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture - etanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries aluminium extérieures
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 6
Brève description: Plâtrerie - faux-Plafonds
Numéro du lot: 7
Brève description: Revêtement de sol souple
Numéro du lot: 8
Brève description: Peinture - faïence
Numéro du lot: 9
Brève description: Chauffage - plomberie - ventilation
Numéro du lot: 10
Brève description: Electricité courants forts et faibles
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
concernant les lots 5 et 9, chaque candidat devra faire une proposition (séparément de l'offre de base) pour les options suivantes :
Lot 5 - menuiseries intérieures : Option no 1 : Finition stratifiée des portes.
lot 9 - chauffage - plomberie - ventilation :
-Option no 1 : Modification brûleur chaufferie
-option no 2 : Calorifugeage des canalisations de chauffage de la chaufferie
Numéro de référence: VF 2013 008
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: station des eaux de la Bastide - 11 avenue Marconi, 87100 Limoges

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature, attestation sur l'honneur, lutte contre le travail dissimulé) Dc2 (déclaration du candidat), et NOTI 2 (document prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations sociales et fiscales) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefi.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :
Afficher plus
La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ;
Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics ;
Les déclarations, certificats et attestations suivants prévues à l'article 45 du code des marchés publics et à l'arrêté ministériel en date du 28 août 2006 :
Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (Dc1 ou forme libre) ;
Situation économique et financière: chiffre d'affaires (H.T.). Des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
certificats de qualification ou équivalents,
les capacités techniques : moyens matériels et humains, certificats de capacité en rapport avec l'objet du marché émanant de personnes publiques ou privées prouvant la bonne réalisation des prestations, liste des chantiers de même importance financière au cours des trois dernières années ;
Afficher plus
La fiche de visite pour le lot 4 (menuiseries aluminium extérieures).
les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir celles délivrées par les organismes de leur état d'origine. Dans le cas où les documents transmis ne seraient pas rédigés en langue française, ils seront accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Afficher plus
pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
les travaux seront financés sur le budget de la Ville de Limoges et seront rémunérés selon les prescriptions du CCAP et en application du décret nº 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles 86 à 111 du Code des Marchés Publics.
Afficher plus
Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
en cas de groupement l'attributaire du marché pourra choisir entre deux options :
- groupement est solidaire avec compte commun.
- groupement conjoint avec mandataire solidaire et répartition des paiements.
il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2013-04-18 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique jugée sur le mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Nathalie Périssat
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achats-limousin.com 🌏
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: VF 2013 008
Informations complémentaires
la Ville de Limoges privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique
Modalités d'obtention du dossier de consultation
Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.
Afficher plus
Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. De l'aide en ligne : +33 825001326)
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement (hors frais d'expédition) contre demande écrite du candidat auprès de Graphotec - 211 rue François Perrin 87000 Limoges, Téléphone : +33 555052405 - Fax : +33 555500832.
les Offres, ainsi que tous les documents associés seront rédigées en langue française.
Modalités de remise des plis
Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises.
Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.
Afficher plus
Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des Marchés Publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier (même adresse que pour l'obtention du dossier). Cette copie de sauvegarde devra parvenir à la Ville de Limoges, Service de la Commande Publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres.
Afficher plus
Pour le lot 4 (Menuiseries aluminium extérieures), les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite sur site pour remettre une offre.
Pour tous les autres lots, les candidats qui le souhaitent peuvent visiter le site avant de remettre leur offre. Ils doivent pour cela suivre les prescriptions ci-après.
La visite devra être organisée par la prise de rendez-vous avec le technicien responsable de l'opération au +33 5055456573 ou au +33 5055459368.
Il sera établi une fiche de visite d'inspection commune valant plan de prévention. Un exemplaire sera remis au candidat.
Toute visite en dehors du respect de cette procédure exposera le candidat à l'intégralité de sa responsabilité et dégagera la collectivité de ses obligations au regard du décret du 20 février 1992.
Demande de renseignements :
Ville de Limoges
Direction Architecture et Bâtiments
Place Léon Betoulle
87031 Limoges Cedex 1
Fax : +33 555456445
Renseignement(S) administratif(s) :
Murielle Chaminand
Tél. : +33 555456254
Renseignement(S) technique(s) :
Julien Graindorge
Tél. : +33 555456573
Marion Champeau
+33 555459368
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.1.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-limoges@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Ville de Limoges - service de la commnande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2013/S 021-032510 (2013-01-28)
Avis d'attribution de marché (2013-08-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 52 714,01 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-05 📅
Date de publication: 2013-08-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 153-265927
Se réfère à l'avis: 2013/S 21-032510
Numéro JO-S: 153
Informations complémentaires
Délai d'exécution prévisionnel des travaux : 11 mois dont 1 mois de préparation. Recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 87000 Limoges Tél. +33 555339155 Fax +33 555339160. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Ville de Limoges Service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges Tél. +33 555459300 Fax +33 555038660 courriel : delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Ville de Limoges sur prise de rendez-vous auprès de : Service de la commande publique 6-8 rue Pierre Brossolette 87000 Limoges Tél. +33 555459300 Fax +33 555038660. Annonce n° 167, BOAMP 22 A du 31.1.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 5.8.2013.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Station des eaux de la Bastide - 11 avenue Marconi, 87100 Limoges.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-06-26 📅
Nom: Mistri BTP
Adresse postale: Les Combeaux
Commune postale: Bessines-sur-Gartempe
Code postal: 87250
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-06-27 📅
Nom: Brisard Nogues
Adresse postale: Parc d'activités du Ponteix, rue Arsène d'Arsonval
Commune postale: Feytiat
Code postal: 87220

3️⃣
Nom: Etanchéité du Sud Ouest
Adresse postale: 111 route du Bois Grollet, ZE La Braconne
Commune postale: Mornac
Code postal: 16600

4️⃣
Nom: Man
Adresse postale: La Lande de Chazaud

5️⃣
Nom: Slmc
Adresse postale: Les Champs de Beauvais
Commune postale: Landouge
Code postal: 87100

6️⃣
Nom: Lecomte
Adresse postale: 29 rue Nicolas Appert
Commune postale: Limoges
Code postal: 87280

7️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-06-28 📅
Nom: Perier Cabirol
Adresse postale: 11 rue Pierre Dac

8️⃣
Nom: Desplombins et Fils
Adresse postale: 230 avenue du Général Leclerc

9️⃣
Nom: Aixe Confort
Adresse postale: ZA Bel Air
Commune postale: Saint-Martin-le-Vieux
Code postal: 87700

1️⃣0️⃣
Nom: Ineo Atlantique
Adresse postale: 11 rue Pierre Michaux ZI Nord
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
4
1
Source: OJS 2013/S 153-265927 (2013-08-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Aixe Confort Brisard Nogues Desplombins et Fils Etanchéité du Sud Ouest Ineo Atlantique Lecomte MAN Mistri BTP Perier Cabirol SLMC
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et... Travaux de couverture et de peinture de toiture Travaux de couverture