Restructuration des laboratoires de chimie de l'institut Le Bel étages 4 à 9 Sud - relance des lots 5 et 19

Université de Strasbourg

Il s'agit de travaux de restructuration des étages 4 à 9 de l'institut Le Bel soit environ 4 700 mètres carrés SHON, qui abritent des laboratoires et bureaux de recherche en chimie organique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-29. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• isolation feu service
• Wehr Miroiterie

Qui ?

• Université de Strasbourg

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Alsace

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-06-17	Avis de marché
2013-10-30	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-06-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Pose d'encadrements de portes et de fenêtres
Quantité ou étendue:

Il s'agit de travaux de restructuration des étages 4 à 9 de l'institut Le Bel soit environ 4 700 mètres carrés SHON dans les métiers suivants : menuiserie extérieure aluminium et gaines coupe-feu.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Pose d'encadrements de portes et de fenêtres 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Strasbourg
Adresse postale: 18 rue Goethe
Code postal: 67081
Commune postale: Strasbourg
Contact
Adresse Internet: http://www.unistra.fr 🌏
Courrier électronique: pboyer@unistra.fr 📧
Téléphone: +33 368850823 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-17 📅
Date limite de soumission: 2013-07-29 📅
Date de publication: 2013-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 118-200758
Se réfère à l'avis: 2013/S 91-153731
Numéro JO-S: 118
Informations complémentaires

Le critère valeur technique sera décomposé comme suit : — lot 5 : menuiserie extérieure aluminium: organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15, méthodologie : 15, qualité des matériels : 20, mesures environnementales :5, clarté et cohérence de l'offre : 5; — lot 19 : gaines coupe-feu: organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15, méthodologie : 25, qualité des matériels : 10, mesures environnementales : 5, clarté et cohérence de l'offre : 5, ces critères seront évalués à partir du "mémoire technique" fourni par le candidat dans son offre et des fiches techniques des matériaux jointes. Le prix sera noté sur 40 points, de la manière suivante : — la solution la moins chère reçoit la note maximum; — les autres offres sont notées de la manière suivante : montant de l'offre la moins chère/montant de l'offre analysée X note maximum. Il est précisé que le classement sera établi à partir de l'analyse de l'offre tranche ferme + tranche conditionnelle.délai d'exécution : le délai d'exécution est fixé comme suit : — tranche ferme (tranche 1) : 13 mois, — tranche conditionnelle (tranche 2) : 13 mois Les délais d'exécution de l'ensemble des lots et de chacune des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service relatif au démarrage des travaux, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il est recommandé aux candidats de visiter le site avant de déposer une offre. La visite demeure facultative. Une visite est oragnisée sur site : le mardi 9 juillet à 10:00. Date d'envoi du présent avis au BOAMP et au JOUE le 17.6.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.6.2013.

Informations complémentaires

Le critère valeur technique sera décomposé comme suit :

— lot 5 : menuiserie extérieure aluminium: organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15, méthodologie : 15, qualité des matériels : 20, mesures environnementales :5, clarté et cohérence de l'offre : 5;

— lot 19 : gaines coupe-feu: organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15, méthodologie : 25, qualité des matériels : 10, mesures environnementales : 5, clarté et cohérence de l'offre : 5, ces critères seront évalués à partir du "mémoire technique" fourni par le candidat dans son offre et des fiches techniques des matériaux jointes.

Le prix sera noté sur 40 points, de la manière suivante :

— la solution la moins chère reçoit la note maximum;

— les autres offres sont notées de la manière suivante : montant de l'offre la moins chère/montant de l'offre analysée X note maximum.

Il est précisé que le classement sera établi à partir de l'analyse de l'offre tranche ferme + tranche conditionnelle.délai d'exécution : le délai d'exécution est fixé comme suit :

— tranche ferme (tranche 1) : 13 mois,

— tranche conditionnelle (tranche 2) : 13 mois

Les délais d'exécution de l'ensemble des lots et de chacune des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service relatif au démarrage des travaux, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il est recommandé aux candidats de visiter le site avant de déposer une offre. La visite demeure facultative. Une visite est oragnisée sur site : le mardi 9 juillet à 10:00. Date d'envoi du présent avis au BOAMP et au JOUE le 17.6.2013.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.6.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Il s'agit de travaux de restructuration des étages 4 à 9 de l'institut Le Bel soit environ 4 700 mètres carrés SHON, qui abritent des laboratoires et bureaux de recherche en chimie organique.

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: menuiserie extérieure aluminium
Brève description:

Mise en état de menuiseries aluminium coulissantes existantes, environ 175 pièces ; fourniture et pose de menuiseries neuves en aluminium, environ 49 pièces.

Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: gaines coupe-feu
Brève description:

Fourniture et pose de gaines verticales coupe-feu 1h30 en plaques silico-calcaires, environ 480 ml.

Description des options:

Les travaux comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle. Tranche conditionnelle : le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche conditionnelle est de 36 mois, à dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme. En cas de non affermissement de la tranche conditionnelle, le titulaire ne pourra se prévaloir d'aucune indemnité.

Durée de l'accord: 26 mois
Numéro de référence: DCI 2013 48
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 4 rue Blaise Pascal - CS 90032, 67081 Strasbourg Cedex.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner;

— formulaire Dc1, lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;

— formulaire Dc2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm) ;

— s'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Autres renseignements demandés :

— tout document ( extrait K-Bis ou autre) permettant de s'assurer que le signataire des différentes pièces du marché est habilité à engager sa société, ou bien tout document attestant qu'il a reçu, à cet effet, délégation par une personne ayant pouvoir d'engager juridiquement la société candidate. L'usage des formulaires Dc1 et Dc2 est préconisé pour la présentation des candidatures, mais les candidats pourront présenter leur candidature par tout moyen, dès lors que l'ensemble des renseignements et déclarations prévus par ces formulaires sont présents.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels : en particulier une copie des attestations d'assurance "Responsabilité civile" et "Décennale".

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ;

— liste des prestations exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux;

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les 2 parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les prestations sont financées sur le budget de l'université et rémunérées selon les règles de la comptabilité publique, le délai global de paiement est de 30 jours et les intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquées par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points. Les conditions de règlement des comptes sont celles du CCAG-travaux.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Procédure
Période de validité de l'offre: 210 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (40)
2. Valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mlle Boyer Pauline
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Université de Strasbourg
Point de contact: Direction du patrimoine immobilier
Mlle Pauline Boyer
Fax: +33 368850839 📠
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧

Référence
Dates
Date de publication: 2013-05-11 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DCI 2013 48
Numéro de l'avis au JO S: 2013/S 91-153731
Informations complémentaires

Le critère valeur technique sera décomposé comme suit :

— lot 5 : menuiserie extérieure aluminium: organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15, méthodologie : 15, qualité des matériels : 20, mesures environnementales :5, clarté et cohérence de l'offre : 5;

— lot 19 : gaines coupe-feu: organigramme des moyens humains et des compétences affectées au chantier :15, méthodologie : 25, qualité des matériels : 10, mesures environnementales : 5, clarté et cohérence de l'offre : 5, ces critères seront évalués à partir du "mémoire technique" fourni par le candidat dans son offre et des fiches techniques des matériaux jointes.

Le prix sera noté sur 40 points, de la manière suivante :

— la solution la moins chère reçoit la note maximum;

— les autres offres sont notées de la manière suivante : montant de l'offre la moins chère/montant de l'offre analysée X note maximum.

Il est précisé que le classement sera établi à partir de l'analyse de l'offre tranche ferme + tranche conditionnelle.délai d'exécution : le délai d'exécution est fixé comme suit :

— tranche ferme (tranche 1) : 13 mois,

— tranche conditionnelle (tranche 2) : 13 mois

Les délais d'exécution de l'ensemble des lots et de chacune des tranches partent de la date fixée par l'ordre de service relatif au démarrage des travaux, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en premier) l'exécution des travaux lui incombant. Il est recommandé aux candidats de visiter le site avant de déposer une offre. La visite demeure facultative. Une visite est oragnisée sur site : le mardi 9 juillet à 10:00. Date d'envoi du présent avis au BOAMP et au JOUE le 17.6.2013.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.6.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 118-200758 (2013-06-17)

Avis d'attribution de marché (2013-10-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 385 375 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: pauline.armbruster@unistra.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-30 📅
Date de publication: 2013-11-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 213-368986
Se réfère à l'avis: 2013/S 118-200758
Numéro JO-S: 213
Informations complémentaires

Annonce no178, B.O.A.M.P. 116 A du 19 juin 2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30 octobre 2013.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 4 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-19 📅
Nom: wehr Miroiterie
Adresse postale: Rue thomas edisson
Commune postale: Mundolsheim
Code postal: 67450

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-27 📅
Nom: isolation feu service
Adresse postale: 21 rue de Verdun
Commune postale: Verdun
Code postal: 57180
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Armbruster Pauline

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la paix BP 51038
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 213-368986 (2013-10-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de menuiserie et de charpenterie (>20)

Travaux de menuiserie (>20)

Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires (>20)

Pose d'encadrements de portes et de fenêtres (1)