Rennes "Beauregard Quincé" - Ilot 8 - construction de 54 logements et 2 commerces bât. R+7

Habitat 35

Construction d'un immeuble collectif de 54 logements en accession R+7 dont 34 PSLA, 15 libres et 5 intermdiaires et 2 commerces.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-08-14. L'appel d'offres a été publié le 2013-07-09.

Qui ?

• Habitat 35

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction de bâtiments › Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

Où ?

• Ille-et-Vilaine

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-07-09	Avis de marché

Avis de marché (2013-07-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Habitat 35
Adresse postale: 41 boulevard de Verdun - CS 61121
Code postal: 35011
Commune postale: Rennes
Contact
Courrier électronique: marches@habitat35.fr 📧
Téléphone: +33 223482017 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-09 📅
Date limite de soumission: 2013-08-14 📅
Date de publication: 2013-07-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 134-231346
Numéro JO-S: 134
Informations complémentaires

dépôt des candidatures : - soit par dépôt contre récépissé - soit par envoi recommandé avec AR au siège d'Habitat 35 - pôle marchés - soit par envoi électronique sur le site http://habitat35.marcoweb.fr. Le délai d'exécution de 20 mois est le délai global des 18 lots, exécution suivant planning compris congés payés renseignements sur l'insertion auprès de M. Balan Hervé, tél +33 299866120, courriel: h.balan@meif-bassinrennes.fr

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction d'un immeuble collectif de 54 logements en accession R+7 dont 34 PSLA, 15 libres et 5 intermdiaires et 2 commerces.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: gros oeuvre
Brève description: gros oeuvre
Durée de l'accord: 20 mois
Informations complémentaires sur les lots:

L'entreprise retenue s'engagera à mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes en difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant article 4 du décret n° 2005-1742 du 30 decembre 2005 et ordonnance 2005 soit un nombre de 1 050 heures.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: ravalement peinture
Brève description: ravalement peinture
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: étanchéité bi-couche
Brève description: étanchéité bi-couche
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: menuiseries extérieures alu
Brève description: menuiseries extérieures alu
Informations complémentaires sur les lots:

l'entreprise retenue s'engagera à mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes en difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant article 4 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005 et ordonnance 2005 soit un nombre de 140 heures

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: porte automatique - porte de garages
Brève description: porte automatique - porte de garages
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: bardage serrurerie métallerie
Brève description: bardage serrurerie métallerie
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: menuiseries intérieures bois
Brève description: menuiseries intérieures bois
Informations complémentaires sur les lots:

Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: cloisons isolation intérieure
Brève description: cloison isolation intérieure
Informations complémentaires sur les lots:

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: plomberie chauffage vmc
Brève description: plomberie chauffage vmc
Informations complémentaires sur les lots:

Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: électricité
Brève description: électricité
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: peinture - revêtements muraux
Brève description: peinture - revêtements muraux
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: nettoyage fin de chantier
Brève description: nettoyage fin de chantier
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: revêtements de sols durs
Brève description: revêtements de sols durs
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: revêtements de sols souples
Brève description: revêtements de sols souples
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: ascenseur
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: courants faibles
Brève description: courants faibles
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: terrassement
Brève description: terrassement
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: espaces verts
Brève description: espaces verts
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 13DD038
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rennes " Beauregard Quincé - Ilot 8".

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- copie du ou des jugements prononcés si redressement judiciaire

- lettre de candidature DC1 (actualisé au 25.6.2012) et déclaration DC2 (actualisé au 15.9.2010) et tous documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

Situation économique et financière: Chiffre d'affaires global pour les 3 derniers exercices, 2010-2011-2012.
Capacité technique et professionnelle:

* une liste de travaux similaires exécutés au cours des cinq dernières années indiquant pour les travaux les plus importants, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux, et précisant s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

* les effectifs moyens annuels de l'entreprise et ceux affectés à cette opération

* et tout autre document permettant d'évaluer leur expérience, leur capacité professionnelles, techniques et financières : Certificats d'identité professionnelle, Qualibat, ...

*la liste des sous-traitants éventuels s'ils sont connus et références

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Production d'une garantie à première demande pour l'obtention d'une avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

PSLA - accession libre et intermédiaire

paiement par virement bancaire dans le délai globat de 30 jours à réception de la facture sur la plateforme de gestion Ediflex.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. prix (40)
2. valeur technique (60)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Pôle marchés
Jacques Courant
Adresse du profil d'acheteur: http://habitat35.marcoweb.fr 🌏
URL pour la participation: http://habitat35.marcoweb.fr 🌏
Nom: Peoch Rubio
Adresse postale: 21 rue Michelet
Code postal: 35700
Point de contact: Architecte
Téléphone: +49 299272828 📞
Courrier électronique: agence@peoch-rubio.com 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13DD038
Informations complémentaires

dépôt des candidatures :

- soit par dépôt contre récépissé

- soit par envoi recommandé avec AR

au siège d'Habitat 35 - pôle marchés

- soit par envoi électronique sur le site

http://habitat35.marcoweb.fr.

Le délai d'exécution de 20 mois est le délai global des 18 lots, exécution suivant planning compris congés payés renseignements sur l'insertion auprès de M. Balan Hervé, tél +33 299866120, courriel: h.balan@meif-bassinrennes.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: rue Contour Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2013/S 134-231346 (2013-07-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)