Réhabilitation patrimoniale de la salle des machines et des compresseurs de la fosse 11/19

SEM Adevia

Création d'un espace ressource éco-matériaux et d'une brasserie-restaurant.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-05-21. L'appel d'offres a été publié le 2013-04-09.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-04-09 Avis de marché
2013-07-17 Informations complémentaires
Avis de marché (2013-04-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier
Quantité ou étendue: Le marché est divisé en 9 lots.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: SEM Adévia
Adresse postale: Centre d'affaires Artea - 2 rue Joseph Marie Jacquard - BP 135
Code postal: 62803
Commune postale: Liévin Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.adevia.fr 🌏
Courrier électronique: a.mathon@adevia.fr 📧
Téléphone: +33 321458758 📞
Fax: +33 321446947 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-09 📅
Date limite de soumission: 2013-05-21 📅
Date de publication: 2013-04-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 072-119777
Numéro JO-S: 72
Informations complémentaires
La durée du marché ou le délai d'exécution des travaux est de 14 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Décomposition en sous critères de la valeur technique de l'offre, pondérée à 30% : - le mode opératoire (80%) ; -présentation et organisation de l'entreprise et des moyens affectés pour répondre aux contraintes du projet ; -respect et réduction éventuelle du délai au travers du calendrier prévisionnel. L'Engagement sur la réduction des délais sera valorisé ; -note descriptive (20%) ; -une note descriptive des installations d'hygiène prévues ; -une note descriptive des installations de base de vie que l'entreprise mettra en place pour le chantier ; -une note descriptive des mesures prises visant à la protection de l'environnement et à la limitation des nuisances sonores ; Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché, sur rendez-vous pris auprès du Responsable de projet. Les visites s'effectueront le lundi après-midi Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9.4.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Création d'un espace ressource éco-matériaux et d'une brasserie-restaurant.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: gros Oeuvre étendu et patrimoine
Brève description: Gros Oeuvre étendu et patrimoine
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: travaux de charpente, couverture et éléments connexes
Brève description: Travaux de charpente, couverture et éléments connexes
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: menuiseries métalliques intérieures et extérieures
Brève description: Menuiseries métalliques intérieures et extérieures
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: isolation et plâtrerie
Brève description: Isolation et plâtrerie
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Brève description: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: finitions
Brève description: Finitions
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: chauffage ventilation plomberie sanitaire
Brève description: Chauffage ventilation plomberie sanitaire
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: electricité
Brève description: Electricité
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description: Ascenseurs
Description des options:
Le marché ne comporte pas d'option au sens du droit français; mais d'éventuelles options au sens européen du terme ne peuvent être écartées (avenant, marchés complémentaires).
Numéro de référence: 2055.00
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: IA27
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Fosse 11/19, 62750 Loos-en-Gohelle.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le règlement de la consultation précise les modalités de présentation des candidatures et des offres, et la liste des pièces à fournir.
Situation économique et financière: Chiffres d'affaires global des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Tous les documents que le candidat jugera nécessaires afin de pouvoir apprécier quantitativement et qualitativement les moyens matériels et humains.
La preuve de la capacité professionnelle peut être apportée par tout moyen, notamment certificats de qualifications professionnelles, certificat de qualité.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le délai maximum de paiement des acomptes est fixé à 30 jours à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'oeuvre.
Le marché fait l'objet d'une avance dans le cadre réglementation en vigueur sauf renonciation expresse des bénéficiaires.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le titulaire peut être un titulaire unique ou un groupement conjoint d'entreprises avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières:
En application de l'article 14 du CMP, les soumissionnaires doivent proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales oiu professionnelles particulières; La démarche d'insertion professionnelle constituant une modalité d'exécution du marché.
Afficher plus

Procédure
Mode de paiement des documents:
Le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé et accessible immédiatement et gratuitement depuis le site http://www.achatpublic.com
A défaut, le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support papier ou sur support électronique.
Un exemplaire du dossier de consultation des entreprises est remis ou envoyé à chaque candidat :
Sur support électronique gratuitement si retiré sur place, et contre paiement d'un montant de 5 EUR s'il s'agit du support cd rom envoyé par la poste.
 Sur support papier contre paiement des frais de reprographie d'un montant de 50 EUR s'il s'agit du support papier remis en main propre, plus 23,44 EUR d'envoi, s'il s'agit du support papier envoyé par la poste.
Par chèque libellé à l'ordre de la sem adevia.
Le dossier est à retirer sur place ou à demander, par lettre, télécopie ou courriel, en temps utile auprès du mandataire du pouvoir adjudicateur.
Le dossier sera envoyé dans les 6 jours au plus tard de la demande.
Dans le cas d'une remise contre paiement des frais de reprographie, le dossier ne sera remis ou envoyé aux candidats qu'après réception par le mandataire du pouvoir adjudicateur du chèque de paiement.
Si le prestataire désire des exemplaires supplémentaires de ces documents, ceux-ci pourront être adressés ou mis à sa disposition, à la même adresse, sur demande préalable (6 jours à l'avance) et au prix unitaire de : 50 EUR TTC auquel s'ajouteront les frais de port d'un montant de 23,44 EUR TTC pour le support papier et 5 EUR TTC pour le support électronique.
Afficher plus
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (30)
2. Prix de l'ensemble des prestations (70)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération de Lens Liévin
Adresse postale: 21 rue Marcel Sembat - BP 65
Commune postale: Lens Cedex
Code postal: 62308
Contact
Point de contact: Alison Mathon
M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: Adévia
Adresse postale: Centre d'affaires Artea 2 rue Joseph Marie Jacquard - BP 135
Point de contact: Edouard Edart ou Alison Mathon
URL des documents: http://www.achatpublic.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta.lille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2055.00
Informations complémentaires
La durée du marché ou le délai d'exécution des travaux est de 14 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Décomposition en sous critères de la valeur technique de l'offre, pondérée à 30% :
- le mode opératoire (80%) ;
-présentation et organisation de l'entreprise et des moyens affectés pour répondre aux contraintes du projet ;
-respect et réduction éventuelle du délai au travers du calendrier prévisionnel. L'Engagement sur la réduction des délais sera valorisé ;
-note descriptive (20%) ;
-une note descriptive des installations d'hygiène prévues ;
-une note descriptive des installations de base de vie que l'entreprise mettra en place pour le chantier ;
-une note descriptive des mesures prises visant à la protection de l'environnement et à la limitation des nuisances sonores ;
Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché, sur rendez-vous pris auprès du Responsable de projet. Les visites s'effectueront le lundi après-midi
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9.4.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée BP 2039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Adresse Internet: http://www.conseil-etat.fr/ta/lille/index_ta-co.shtml 🌏
Fax: +33 320306840 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 072-119777 (2013-04-09)
Informations complémentaires (2013-07-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-17 📅
Date de publication: 2013-07-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 139-240386
Se réfère à l'avis: 2013/S 72-119777
Numéro JO-S: 139
Source: OJS 2013/S 139-240386 (2013-07-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments... Travaux de construction de bâtiments à... Travaux de construction de bâtiments... Travaux de construction de monuments...