Réhabilitation et reconstruction partielle du Centre nautique intercommunal Lyon – Saint-Fons – Vénissieux (lot n° 7 relance) – bassin inox – mur mobile

Centre nautique intercommunal

Travaux pour "la réhabilitation et la reconstruction partielle du Centre nautique intercommunal Lyon – Saint-Fons – Vénissieux", au 16 avenue du Docteur Georges Lévy à Vénissieux.
L'opération travaux globale pour la réhabilitation et la reconstruction partielle du Centre nautique Lyon – Saint-Fons – Vénissieux comporte 19 lots.
La présente consultation concerne le seul lot n° 7 après la décision de déclarer sans suite la procédure d'attribution de ce lot pour des motifs d'intérêt général en date du 13.8.2013.
Le lot n° 7 a pour objet la réalisation de 3 bassins en acier inox 316 L, dont un bassin sportif de 50 m, et la mise en place d'un mur mobile sur le bassin sportif.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-11-06. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-09-13 Avis de marché
2014-01-20 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-09-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de piscines
Quantité ou étendue: Ce marché est ordinaire.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de piscines 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre nautique intercommunal
Adresse postale: 16 rue du Docteur Georges Lévy
Code postal: 69200
Commune postale: Vénissieux
Contact
Courrier électronique: mpublic@centre-nautique.fr 📧
Téléphone: +33 478748756 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-13 📅
Date limite de soumission: 2013-11-06 📅
Date de publication: 2013-09-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 181-311607
Numéro JO-S: 181
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info. Durée du marché: 17 mois calendaires (y compris 1 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Renseignements administratifs: Centre Nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux, François Pallin, 69200 Vénissieux, tél.: +33 685217279, e-mail: mpublic@centre-nautique.fr. Renseignements techniques: Centre Nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux, 69200 Vénissieux, fax: +33 478753809, e-mail: mpublic@centre-nautique.fr. Unité monétaire utilisée, l'euro. Commentaires sur la forme du marché: marché ordinaire à prix global et forfaitaire. La durée prévisionnelle du marché est de 17 mois calendaires (y compris 1 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Le délai d'exécution du présent lot, à savoir 5 mois dont un mois de préparation dechantier, s'insère dans le délai d'ensemble des autres lots conformément au calendrier prévisionnel d'exécution inclus dans le dossier de consultation. Le début de l'exécution du marché est envisagé pour le mois de mars 2014. Des visites du site sont possibles selon les conditions suivantes: Contacter M. Laurent Bietrix au +33 633361800 ou par email: lbietrix@centre-nautique.fr, pour une prise de rendez-vous. Les candidats se présenteront à l'entrée sur le site du Centre Nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux, 16 avenue Georges Lévy, 69200 Vénissieux. Unité monétaire utilisée, l'euro. Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur du Centre nautique accessible également via www.centre-nautique.fr. Le DCE est également disponible sous format papier auprès de: Venicopie, 4 rue Gaspard Picard, 69200 Vénissieux, tél.: +33 472511573, fax: +33 472512315, e-mail: venicopie@wanadoo.fr. Ouverture du lundi au vendredi 9:00/12:00-14:00/18:00. Les candidats pourront télécharger les différents documents du dossier de consultation à l'adresse www.centre-nautique.fr rubrique marchés publics. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les dépôts électroniques pourront s'effectuer via le profil acheteur du Centre Nautique www.centre-nautique.fr rubrique marchés publics. Le cas échéant, la copie de sauvegarde pourra être déposée au 17 place de la Paix, 69200 Vénissieux. Les modalités détaillées de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation et dans son annexe. Tous les échanges effectués avec les candidats seront valablement faits par courrier électronique recommandé conformément au décret n° 2011-144 du 2.2.2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat ou par lettre recommandée avec avis de réception aux adresses électroniques ou postales mentionnées dans la lettre de candidature et/ou registre des retraits. En cas de notification d'un courrier, d'un acte, d'une décision, d'un contrat ou tout autres documents relatifs à la procédure par lettre recommandée électronique, l'email reçu émanera de la part du prestataire d'acheminement du Centre nautique (société AWs) et sera adressé à l'adresse référencée sur la plateforme de dématérialisation et/ou mentionnées dans la lettre de candidature. La rubrique Publication(S) antérieure(s) concernant le même marché doit être lu comme suit: les lots 1 et 2 ont fait l'objet d'un AAPC n° 13-68547 publié le 18.4.2013 au BOAMP n° 76b, annonce n° 106 et BOAMP n° 76a, annonce n° 146. Les lots 3 à 18 ont font l'objet d'un AAPC n° 13-73945 publié le 25.4.2013 au BOAMP n° 81b, annonce n° 270 et le 25.4.2013 au BOAMP n° 81a, annonce n° 206 et le 26.4.2013 au JOUE annonce n° 2013/S 082-137644. Le lot 19 a fait l'objet d'une troisième consultation dont les références sont les suivantes avis n° 13-97156 publié le 4.6.2013 - BOAMP n° 105b, annonce n° 115. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.9.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux pour "la réhabilitation et la reconstruction partielle du Centre nautique intercommunal Lyon – Saint-Fons – Vénissieux", au 16 avenue du Docteur Georges Lévy à Vénissieux.
L'opération travaux globale pour la réhabilitation et la reconstruction partielle du Centre nautique Lyon – Saint-Fons – Vénissieux comporte 19 lots.
La présente consultation concerne le seul lot n° 7 après la décision de déclarer sans suite la procédure d'attribution de ce lot pour des motifs d'intérêt général en date du 13.8.2013.
Le lot n° 7 a pour objet la réalisation de 3 bassins en acier inox 316 L, dont un bassin sportif de 50 m, et la mise en place d'un mur mobile sur le bassin sportif.
Numéro de référence: 13FT-0011-T
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 16 avenue Georges Lévy, 69200 Vénissieux.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1. La déclaration de candidature (formulaire DC1 ou équivalent) présentée par le candidat seul ou le mandataire en cas de groupement.
2. Pour les groupements, la justification que le mandataire est habilité à engager le groupement. Cette habilitation pourra être fournie par un formulaire DC1 avec les rubriques H et G intégralement remplies et signées par chaque membre du groupement ou par un pouvoir au mandataire donné par chaque membre du groupement. Ce document devra préciser l'étendue du pouvoir, l'objet du marché et le nom du mandataire.
Afficher plus
3. La déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP (formulaire DC1 attestations sur l'honneur ou équivalent).
4.la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2 ou équivalent) et les extraits de bilans (comptes de résultat), concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.
Afficher plus
Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
1 300 000 EUR HT de chiffre d'affaires au cours de chacune des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisant s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin; le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution. Pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Capacité technique: 21 personnes minimum (Eff3).
Capacité professionnelle:
1) capacité à construire des bassins en inox de grandes dimensions pour piscine publiques à partir d'éléments industrialisés fabriqués en usine puis assemblés sur places aux dimensions exactes du projet;
2) capacité à fabriquer, fournir et poser un aileron mobile permettant de séparer un bassin de piscine de 50 mètres en 2 bassins. Ces capacités (1 et 2) peuvent être apportées par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux.
Afficher plus
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui.
Afficher plus
Dans ce cas il devra inclure dans sa candidature:
— la désignation del'opérateur économique (formulaire DC2 rubrique E ou équivalent),
— les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières,
— un engagement écrit de l'opérateur économique justifiant qu'il disposera des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché.
Les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
— en cas de groupement, chaque membre devra produire les éléments exigés en application du présent article.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande. Garantie à première demande couvrant 100 % du montant de l'avance.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Caractéristiques des prix: prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: révision. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: selon les modalités du CCAG-Travaux. Paiement par mandat administratif dans un délai maximal de 30 jours suivant la demande de paiement. Budget principal du Centre Nautique Intercommunal et ressources extérieures.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement attributaire du marché, la forme souhaitée par le Centre Nautique Intercommunal est un groupement conjoint avec solidarité du mandataire. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois comme candidats individuels et comme membres d'un groupement. La participation à plusieurs groupements est également interdite.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Date d'ouverture des offres: 2013-11-07 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (70)
2. Prix % (30)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: CNI ,17 place de la Paix, 69200 Vénissieux. La date ci-dessus est prévisionnelle.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25690045700027
Contact
Point de contact: Mme la présidente
Nom: Centre nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux
Adresse postale: 17 place de la Paix
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13FT-0011-T
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info.
Durée du marché: 17 mois calendaires (y compris 1 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.
Renseignements administratifs:
Centre Nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux, François Pallin, 69200 Vénissieux, tél.: +33 685217279, e-mail: mpublic@centre-nautique.fr.
Renseignements techniques:
Centre Nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux, 69200 Vénissieux, fax: +33 478753809, e-mail: mpublic@centre-nautique.fr.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Commentaires sur la forme du marché: marché ordinaire à prix global et forfaitaire.
La durée prévisionnelle du marché est de 17 mois calendaires (y compris 1 mois de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux. Le délai d'exécution du présent lot, à savoir 5 mois dont un mois de préparation dechantier, s'insère dans le délai d'ensemble des autres lots conformément au calendrier prévisionnel d'exécution inclus dans le dossier de consultation. Le début de l'exécution du marché est envisagé pour le mois de mars 2014.
Afficher plus
Des visites du site sont possibles selon les conditions suivantes: Contacter M. Laurent Bietrix au +33 633361800 ou par email: lbietrix@centre-nautique.fr, pour une prise de rendez-vous.
Les candidats se présenteront à l'entrée sur le site du Centre Nautique Lyon, Saint-Fons, Vénissieux, 16 avenue Georges Lévy, 69200 Vénissieux.
Unité monétaire utilisée, l'euro. Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur du Centre nautique accessible également via www.centre-nautique.fr. Le DCE est également disponible sous format papier auprès de: Venicopie, 4 rue Gaspard Picard, 69200 Vénissieux, tél.: +33 472511573, fax: +33 472512315, e-mail: venicopie@wanadoo.fr.
Afficher plus
Ouverture du lundi au vendredi 9:00/12:00-14:00/18:00. Les candidats pourront télécharger les différents documents du dossier de consultation à l'adresse www.centre-nautique.fr rubrique marchés publics. Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Afficher plus
Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception.
Les dépôts électroniques pourront s'effectuer via le profil acheteur du Centre Nautique www.centre-nautique.fr rubrique marchés publics. Le cas échéant, la copie de sauvegarde pourra être déposée au 17 place de la Paix, 69200 Vénissieux.
Les modalités détaillées de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation et dans son annexe.
Tous les échanges effectués avec les candidats seront valablement faits par courrier électronique recommandé conformément au décret n° 2011-144 du 2.2.2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat ou par lettre recommandée avec avis de réception aux adresses électroniques ou postales mentionnées dans la lettre de candidature et/ou registre des retraits. En cas de notification d'un courrier, d'un acte, d'une décision, d'un contrat ou tout autres documents relatifs à la procédure par lettre recommandée électronique, l'email reçu émanera de la part du prestataire d'acheminement du Centre nautique (société AWs) et sera adressé à l'adresse référencée sur la plateforme de dématérialisation et/ou mentionnées dans la lettre de candidature.
Afficher plus
La rubrique Publication(S) antérieure(s) concernant le même marché doit être lu comme suit: les lots 1 et 2 ont fait l'objet d'un AAPC n° 13-68547 publié le 18.4.2013 au BOAMP n° 76b, annonce n° 106 et BOAMP n° 76a, annonce n° 146.
Les lots 3 à 18 ont font l'objet d'un AAPC n° 13-73945 publié le 25.4.2013 au BOAMP n° 81b, annonce n° 270 et le 25.4.2013 au BOAMP n° 81a, annonce n° 206 et le 26.4.2013 au JOUE annonce n° 2013/S 082-137644.
Le lot 19 a fait l'objet d'une troisième consultation dont les références sont les suivantes avis n° 13-97156 publié le 4.6.2013 - BOAMP n° 105b, annonce n° 115.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.9.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon: Greffe du tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 478141010 📞
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 181-311607 (2013-09-13)
Avis d'attribution de marché (2014-01-20)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 410 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-20 📅
Date de publication: 2014-01-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 016-023824
Se réfère à l'avis: 2013/S 181-311607
Numéro JO-S: 16
Informations complémentaires
Construction, fourniture et pose d'un mur mobile :Société :AFW Wassertechnologie GmbH,Werner Von Siemens-strasse 15 ,D 31515 WUNSTORF,AllemagneHRA 200462 Holdenburg .Email : U.Jordan@afw-wasser.deSite Internet : http://www.afw-wasser.de/Tel: +49 50 31 / 9 58 16-0Fax: +49 (0) 50 31 / 9 58 16-50
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (70)
2. Prix (30)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-01-14 📅
Nom: Groupement d'entreprises Bodan Bassins-Inox sarl/Bodan Schwimmbadbau GMBH CO KG
Adresse postale: 2 rue Thomas Edison
Commune postale: Mundolsheim
Code postal: 67450
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon : greffe du tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin Cedex 03
Commune postale: Lyon France
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 016-023824 (2014-01-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments... Travaux de construction... Travaux de construction... Travaux de construction de piscines