Réfection du tunnel Léon Blum

Ville de Saint-Étienne

Les travaux consistent en la réfection partielle de tunnel et de ses dépendances suite à des dommages causés par un incendie dans la section en tunnel de la rue Léon Blum.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-10-29. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Auvergne bétons spéciaux
• Perrier électricité

Qui ?

• Ville de Saint-Étienne

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Loire

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-09-18	Avis de marché
2014-02-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-09-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Quantité ou étendue:

Le marché est passé en application des articles 33 3e alinéa et 57 à 59 du code des marchés publics. Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 5 mois à compter de la date fixée par ordre de service. Une période de préparation de chantier hors délai d'exécution de 30 jours calendaires à compter de la notification du marché est prévue. Pour le lot n° 1, les variantes sont autorisées, elles porteront sur le mode de reconstruction et devront respecter les exigences minimales de reprise des surcharges d'exploitation stipulées au cahier des charges et de suppression de la jardinière centrale. La réponse à l'offre de base est obligatoire.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Étienne
Adresse postale: Hôtel de Ville, BP 503
Code postal: 42007
Commune postale: Saint-Étienne
Contact
Adresse Internet: http://www.saint-etienne.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@saint-etienne.fr 📧
Téléphone: +33 477487807 📞
Fax: +33 477487811 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-18 📅
Date limite de soumission: 2013-10-29 📅
Date de publication: 2013-09-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 184-316943
Numéro JO-S: 184
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr. Criteres d'attributions: les modalités de notation des critères sont énoncées au règlement de la présente consultation. Lot n°1: - valeur technique 35 %, - prix 40 %, - valeur environnementale 25 %. Lot n° 2: - prix 60 %, - valeur technique 40 %. Unité monétaire utilisée, l'euro. Aucune prestation alternative ou supplémentaire n'est demandée. Une visite du site est conseillée. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont: 1- recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marchés; 2- garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.9.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux consistent en la réfection partielle de tunnel et de ses dépendances suite à des dommages causés par un incendie dans la section en tunnel de la rue Léon Blum.

Numéro du lot: 1
Brève description: Génie civil et VRD
Numéro du lot: 2
Brève description: Éclairage
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 13AOO-169

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- lettre de candidature renseignée, datée et signée (DC 1),

- déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du code des marchés publics (DC 1),

- documents permettant d'identifier la ou les personnes physiques ayant le pouvoir de l'engager (DC 2),

- copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire ou procédure étrangère équivalente (DC 2).

Situation économique et financière:

Références requises:

- déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché réalisées au cours des 3 derniers exercices (DC 2), ou extrait Kbis pour les entreprises nouvellement créées.

Capacité technique et professionnelle:

Références requises:

- moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules) et humains (rubrique G du Dc2),

- références sur les 3 dernieres années de travaux de même nature que celles du présent marché indiquant montants, dates et destinataires (rubrique G du Dc2),

- le justificatif des moyens que l'enterprise peut mettre à la disposition du pouvoir adjudicateur pour l'exécution des prestations pour lesquelles elle souhaite se porter candidate.

Le candidat individuel ou le membre du groupement précise les capacités (techniques et financières) des opérateurs économiques sur lesquels il compte s'appuyer pour présenter sa candidature (rubrique E du DC 2).

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une clause de garantie financière sera appliquée; en cas d'acceptation de l'avance par le titulaire du marché, celui-ci devra constituer une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Modalités financières conformément aux articles 86 à 111 du code des marchés publics. Paiement sous 30 jours suivant les règles de la comptabilité publique. Financement sur le budget de la Ville de Saint-Étienne. Prix unitaires, actualisables. Avance prévue, cession et nantissement selon les formes prévues au code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21420218600018
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.saint-etienne.fr 🌏
Nom: Direction voirie infrastructure: Mmes Crozet et Faure
Adresse postale: 5 rue Auguste Guitton
Code postal: 42000
Téléphone: +33 477487259 📞
Courrier électronique: geraldine.crozet@saint-etienne.fr 📧
Fax: +33 477487259 📠
Nom: Ville de Saint-Étienne, direction juridique assemblée marchés
Adresse postale: Hôtel de Ville, BP 503, Cedex 1
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13AOO-169
Informations complémentaires

Lot n°1:

- valeur technique 35 %,

- prix 40 %,

- valeur environnementale 25 %.

Lot n° 2:

- prix 60 %,

- valeur technique 40 %.

Unité monétaire utilisée, l'euro. Aucune prestation alternative ou supplémentaire n'est demandée. Une visite du site est conseillée. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont:

1- recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marchés;

2- garanties et capacités professionnelles, techniques et financières..

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.9.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin, Cedex 03
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 478141010 📞
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 184-316943 (2013-09-18)

Avis d'attribution de marché (2014-02-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 137 558,85 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-07 📅
Date de publication: 2014-02-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 030-047695
Se réfère à l'avis: 2013/S 184-316943
Numéro JO-S: 30
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur www.saint-etienne.fr Les critères retenus pour le jugement des offres, par ordre d'importance décroissante, sont les suivants: Pour le lot 1: 1. Valeur technique au vu du mémoire technique, critère pondéré à 35 %, 2. Prix des prestations au vu du DQE à partir du bordereau des prix, critère pondéré à 40 %, 3. Valeur environnementale au vu du mémoire environnemental, critère pondéré à 25 %. Pour le lot 2: 1. Prix des prestations au vu du DQE à partir du bordereau des prix, critère pondéré à 60 %, 2. Valeur technique au vu du mémoire technique, critère pondéré à 40 %. Annonce n° 126, BOAMP 182 A du 20.9.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.2.2014.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-01-21 📅
Nom: Auvergne bétons spéciaux
Adresse postale: Les Chaninats – Cleppé – BP 90
Commune postale: Feurs
Code postal: 42110

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-01-28 📅
Nom: Perrier électricité
Adresse postale: 14 rue du Mont
Commune postale: Saint-Étienne
Code postal: 42100
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 13
9
Source: OJS 2014/S 030-047695 (2014-02-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)