rd139 rectification de virages et création d'un point d'arrêt pour les transports en commun à Vestric et Candiac

Conseil général du Gard

Les travaux consistent à modifier une partie du tracé de la route départementale 139 avec suppression de deux virages par un alignement droit.
Aménager un point d'arrêt pour les usagers du réseau "Edgard".

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-01-20. L'appel d'offres a été publié le 2013-12-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Lautier Moussac SA, Établissement Braja Vesigne

Qui ?

• Conseil général du Gard

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-12-13	Avis de marché
2013-12-18	Informations complémentaires
2014-05-12	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Quantité ou étendue:

Les travaux prévoient:— installation et signalisation de chantier,— travaux préparatoires,— terrassements généraux,— voirie,— signalisation verticale et horizontale,— des plates formes pour arrêts de Bus,— aménagements paysagers et entretien soir, 1 500 m² de débroussaillage, 400 m² de béton, pour trottoirs, 250 ml de bordures, 300 m³ de décaissement, 1 500 m² de traitement de sol, 650 m³ de GNT, 250 t d'enrobé et un entretien des espaces verts pendant 18 mois.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Gard
Adresse postale: 3 rue Guillemette
Code postal: 30044
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.gard.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-13 📅
Date limite de soumission: 2014-01-20 📅
Date de publication: 2013-12-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 244-423740
Numéro JO-S: 244
Informations complémentaires

Dématérialisation des procédures: le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens, lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt contre récépissé, ou sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette ou tout autre support matériel). Dossier de consultation gratuit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. La durée des travaux est de 20 mois dont 18 mois d'entretien des espaces verts. L'exécution part à compter de la date fixée par l'ordre de service. Il est prévu une période de préparation de 30 jours non comprise dans le délai d'exécution des travaux. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.12.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Les travaux consistent à modifier une partie du tracé de la route départementale 139 avec suppression de deux virages par un alignement droit.

Aménager un point d'arrêt pour les usagers du réseau "Edgard".

Quantité ou étendue:

Les travaux prévoient:

— installation et signalisation de chantier,

— travaux préparatoires,

— terrassements généraux,

— voirie,

— signalisation verticale et horizontale,

— des plates formes pour arrêts de Bus,

— aménagements paysagers et entretien soir, 1 500 m² de débroussaillage, 400 m² de béton, pour trottoirs, 250 ml de bordures, 300 m³ de décaissement, 1 500 m² de traitement de sol, 650 m³ de GNT, 250 t d'enrobé et un entretien des espaces verts pendant 18 mois.

Description des options:

Les prestations objet de la consultation pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires (article 35 II 6 du code des marchés publics).

Numéro de référence: 13UTVA03
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Vestric et Candiac (30)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

Critères de sélection des candidats:

— garanties et capacités techniques et financières,

— capacités professionnelles.

Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (application des articles 43, 44, 45 et 52 du code des marchés publics).

Situation juridique – capacité économique et capacité technique – références requises:

Les candidats doivent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) et Dc2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature.

Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr.

Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Articles 86 à 111 du code des marchés publics.

Prix unitaires avec révision mensuelle.

Modalités de règlement des comptes: conditions du CCAP.

Le délai global de paiement est de 30 jours.

Modalités de financement: fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité de membres d'un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations au vu du DQE (60)
2. Valeur technique au vu du mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: ou accompagnées d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Bompard Gilles
Nom: Conseil général du Gard – direction de la commande publique – Hôtel Carénou
Adresse postale: 3 rue Guillemtte
Point de contact: M. Gilles Bompard
Courrier électronique: dcp-personnepublique@gard.fra 📧
Fax: +33 466763645 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.gard.fr 🌏
Adresse postale: 14 rue Bernard Aton
Fax: +33 466763600 📠
URL des documents: https://marchespublics.gard.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=533&orgAcronyme=t5y 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.gard.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=533&orgAcronyme=t5y 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13UTVA03
Informations complémentaires

Dossier de consultation gratuit.

Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique.

La durée des travaux est de 20 mois dont 18 mois d'entretien des espaces verts. L'exécution part à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Il est prévu une période de préparation de 30 jours non comprise dans le délai d'exécution des travaux.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 13.12.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Commune postale: Nîmes Cedex 09
Code postal: 30941
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 244-423740 (2013-12-13)

Informations complémentaires (2013-12-18)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-18 📅
Date limite de soumission: 2014-01-23 📅
Date de publication: 2013-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 248-431879
Se réfère à l'avis: 2013/S 244-423740
Numéro JO-S: 248
Source: OJS 2013/S 248-431879 (2013-12-18)

Avis d'attribution de marché (2014-05-12)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 133 850,50 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-05-12 📅
Date de publication: 2014-05-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 092-161000
Numéro JO-S: 92
Informations complémentaires

Date de signature du marché: 8.4.2014. Type de procédure: appel d'offres. Modalité de consultation du marché: après demande écrite, auprès de M. le président du conseil général du Gard, Hôtel du Département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9. Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Conseil général du Gard, Direction de la commande publique, service prestations commande publique, Hôtel du Département, 3 rue Guillemette, 30044 Nîmes Cedex 9. Télécopie: +33 466763645. E-mail: dcp-personnepublique@gard.fr Références de l'avis initial paru au BOAMP. Parution nº : 242 A, annonce nº 154 du 17.12.2013. Références de publication rectificative. Parution nº : 245 A, annonce nº 142 du 20.12.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 12.5.2014.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Département du GArd

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-04-22 📅
Nom: Lautier Moussac SA, établissement Braja Vesigne
Adresse postale: avenue du Gardon BP 4
Commune postale: Moussac
Code postal: 30190
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président du Conseil général du Gard

Informations complémentaires
Organe de révision
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 466273700 📞
Fax: +33 466362786 📠
Source: OJS 2014/S 092-161000 (2014-05-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)