port de Boulogne-sur-Mer - travaux d'aménagement pour le rétablissement de la libre circulation piscicole au droit du barrage Marguet

Conseil régional Nord Pas-de-Calais

port de Boulogne-sur-Mer - travaux d'aménagement pour le rétablissement de la libre circulation piscicole au droit du barrage Marguet.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-11-08. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-16.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-09-16 Avis de marché
2014-02-10 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-09-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional Nord Pas-de-Calais
Adresse postale: Siège de Région, 151 avenue du Président Hoover
Code postal: 59555
Commune postale: Lille Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-16 📅
Date limite de soumission: 2013-11-08 📅
Date de publication: 2013-09-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 183-314999
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires
le délai d'exécution maximum du lot nº 1 est fixé à 10 mois. Le candidat pourra faire une proposition de délai d'exécution optimisé Le délai d'exécution maximum du lot nº 2 est fixé à 10 mois. Le candidat pourra faire une proposition de délai d'exécution optimisé Ces délais partent à compter de la date de commencement d'exécution fixée par ordre de service Marché non réservé - aucun document remis par le candidat ne sera restitué. Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières. Le Code des marchés publics français issu du décret no 2006.975 est consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr Le dossier de consultation sera remis gratuitement après réservation par télécopie au +33 359039322. Le dossier de consultation pourra etre téléchargé sur la plate-forme de dématérialisation de la Région dédiée aux marchés publics : http://marches.nordpasdecalais.fr. Les offres devront parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, avec la mention : "Ne pas ouvrir par le service courrier" - 2013.138 Port de Boulogne-sur-Mer - travaux d'aménagement pour le rétablissement de la libre circulation piscicole au droit du barrage Marguet. Les offres électroniques sont autorisées et les modalités de leur transmission sont reprises dans le règlement de la consultation. Visites sur sites et/ou consultations sur place La visite est obligatoire. Merci de prendre contact auprès de M. Thierry Muselet ou son représentant. Tél. : +33 321103531. Les visites s'effectueront au plus tard 12 jours avant la date limite de remise des offres. Renseignement(s) technique(s) : Région Nord-Pas-de-Calais, direction de la mer, des ports et du littoral, 96 bd Gambetta 62321 Boulogne-sur-Mer du lundi au ven de 9:00-12:00 et 14:00-17:00 M. Matthieu le Garrec, tél. : +33 321103531. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.9.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
port de Boulogne-sur-Mer - travaux d'aménagement pour le rétablissement de la libre circulation piscicole au droit du barrage Marguet.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Travaux de génie civil et de réalisation d'une passe à Anguilles
Brève description:
Le lot 1 comprend les prestations suivantes : - travaux de démolition, - travaux de génie civil, - travaux de ravalement, - travaux de serrurerie,- pose de réseaux secs et humides, - fourniture et pose d'équipements de pompage.
Le lot 1 comprend les prestations suivantes :
- travaux de démolition,
- travaux de génie civil,
- travaux de ravalement,
- travaux de serrurerie,
- pose de réseaux secs et humides,
- fourniture et pose d'équipements de pompage.
Informations complémentaires sur les lots:
Références et qualifications : certificats professionnels travaux type FNTP ouvrages, fondations, eau, électricité et travaux spéciaux ou équivalent, certification qualité type AFAQ ou équivalente. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Travaux de vantellerie
Brève description:
Le lot 2 comprend les prestations suivantes : - opérations de batardage et de remise en eau, - travaux de dépose d'équipements, - travaux de maçonnerie (démolition et reprise), - travaux de vantellerie (fourniture d'une nouvelle vanne pour la passe Est, reprise de la vanne pour la passe Centrale, pose d'équipements divers), - fourniture d'équipement de secours pour les vannes.
Afficher plus
Le lot 2 comprend les prestations suivantes :
- opérations de batardage et de remise en eau,
- travaux de dépose d'équipements,
- travaux de maçonnerie (démolition et reprise),
- travaux de vantellerie (fourniture d'une nouvelle vanne pour la passe Est, reprise de la vanne pour la passe Centrale, pose d'équipements divers),
- fourniture d'équipement de secours pour les vannes.
Informations complémentaires sur les lots:
Références et qualifications : certificats professionnels travaux type FNTP ouvrages, électricité ou équivalent, qualification soudure, certification qualité type AFAQ ou équivalente. Pour chaque certificat précité, le représentant du pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent.
Afficher plus
Numéro de référence: 2013.138
Nom du projet ou programme financé par l’UE: participation financiere du FEDER.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: port de Boulogne-sur-Mer (62, France)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics ; déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L 5212-1, L 5212-2, L 5212- 5 et L 5212- 9 du Code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Afficher plus
Situation économique et financière:
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; Certificats de qualifications professionnelles . La preuve de la capacité du candidat peut etre apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des réfèrences de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
une retenue de garantie de 5,000% du montant du marché sera prelevée sur le montant de chaque accompte, elle pourra etre remplacée par une garantie à première demande. Le versement de l'avance est conditionné, à l'exeption des organismes publics, par la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100,000% du montant de l'avance.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
articles 86 à 111 du Code des marchés publics français. Une avance de 30,000% pourra etre accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes : via un système de gestion informatique des marchés (Marco). Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements : fonds publics / ressources propres / feder et subvention de l'agence de l'eau.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
en cas de groupement,la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1 : Valeur technique sur la base du mémoire technique (50)
2. Lot 1 : Valeur technique sur la base du mémoire technique : Caractère opérationnel de l'organisation générale du chantier (10)
3. Lot 1 : Valeur technique sur la base du mémoire technique : Qualité des procédures d'exécution (10)
4. Lot 1 : Valeur technique sur la base du mémoire technique : Compétence des moyens humains et cohérence des moyens matériels affectés aux travaux à réaliser au chantier. l'entreprise présentera notamment une liste de cinq serruriers envisagés pour la réalisation des travaux (10)
5. Lot 1 : Valeur technique sur la base du mémoire technique : Qualité des matériaux qui seront utilisés pour le chantier (10)
6. Lot 1 : Valeur technique sur la base du mémoire technique : Caractère détaillé et la pertinence du planning prévisionnel des travaux (10)
7. Lot 1 : Prix des prestations (40)
8. Lot 1 : Performances en matière de protection de l'environnement sur la base du mémoire environnemental (5)
9. Lot 1 : Optimisation du délai d'exécution indiqué à l'acte d'engagement (5)
10. Lot 2 : Valeur technique sur la base du mémoire technique (50)
11. Lot 2 : Valeur technique sur la base du mémoire technique : Caractère opérationnel de l'organisation générale du chantier (10)
12. Lot 2 : Valeur technique sur la base du mémoire technique : Qualité des procédures d'exécution (10)
13. Lot 2 : Valeur technique sur la base du mémoire technique : Compétence des moyens humains et cohérence des moyens matériels affectés aux travaux à réaliser au chantier (10)
14. Lot 2 : Valeur technique sur la base du mémoire technique : Qualité des matériaux qui seront utilisés pour le chantier (10)
15. Lot 2 : Valeur technique sur la base du mémoire technique : Caractère détaillé et la pertinence du planning prévisionnel des travaux (10)
16. Lot 2 : Prix des prestations (40)
17. Lot 2 : Performances en matière de protection de l'environnement sur la base du mémoire environnemental (5)
18. Lot 2 : Optimisation du délai d'exécution indiqué à l'acte d'engagement (5)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Nom: Région Nord-Pas-de-Calais
Adresse postale: Direction des achats et de la commande publique, Siège de Région, 151 avenue du Président Hoover
Point de contact: M. Gérald Arbeltier
Téléphone: +33 328826287 📞
Nom: Reprocolor
Adresse postale: ZAC du Moulin Lamblin, 630 rue des Bourreliers
Commune postale: Hallennes-lez-Haubourdin
Code postal: 59320
Téléphone: +33 320298787 📞
Fax: +33 359039322 📠
URL des documents: http://www.marches.nordpasdecalais.fr 🌏
Adresse postale: Siège de Région, 151 avenue du Président Hoover (accès parking visiteurs)
Point de contact: Gérald Arbeltier, bureau des remises des offres
URL pour la participation: http://http:/marches.nordpasdecalais.marcoweb.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013.138
Informations complémentaires
le délai d'exécution maximum du lot nº 1 est fixé à 10 mois. Le candidat pourra faire une proposition de délai d'exécution optimisé Le délai d'exécution maximum du lot nº 2 est fixé à 10 mois. Le candidat pourra faire une proposition de délai d'exécution optimisé Ces délais partent à compter de la date de commencement d'exécution fixée par ordre de service Marché non réservé - aucun document remis par le candidat ne sera restitué. Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques et financières. Le Code des marchés publics français issu du décret no 2006.975 est consultable sur le site www.legifrance.gouv.fr Le dossier de consultation sera remis gratuitement après réservation par télécopie au +33 359039322. Le dossier de consultation pourra etre téléchargé sur la plate-forme de dématérialisation de la Région dédiée aux marchés publics : http://marches.nordpasdecalais.fr. Les offres devront parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, avec la mention : "Ne pas ouvrir par le service courrier" - 2013.138 Port de Boulogne-sur-Mer - travaux d'aménagement pour le rétablissement de la libre circulation piscicole au droit du barrage Marguet. Les offres électroniques sont autorisées et les modalités de leur transmission sont reprises dans le règlement de la consultation. Visites sur sites et/ou consultations sur place La visite est obligatoire. Merci de prendre contact auprès de M. Thierry Muselet ou son représentant. Tél. : +33 321103531. Les visites s'effectueront au plus tard 12 jours avant la date limite de remise des offres. Renseignement(s) technique(s) : Région Nord-Pas-de-Calais, direction de la mer, des ports et du littoral, 96 bd Gambetta 62321 Boulogne-sur-Mer du lundi au ven de 9:00-12:00 et 14:00-17:00 M. Matthieu le Garrec, tél. : +33 321103531.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.9.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 320631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 183-314999 (2013-09-16)
Avis d'attribution de marché (2014-02-10)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1 770 845 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-10 📅
Date de publication: 2014-02-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 031-049461
Se réfère à l'avis: 2013/S 183-314999
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires
Le présent avis vaut publicité de la conclusion du ou des contrat(s). Conformément aux dispositions de la loi no78.753 du 17 juillet 1978 modifiée, le ou les contrat(s) pourront etre communiqués sur simple demande adressée à la direction des achats et de la commande publique ou consultés sur place sur rendez-vous. Information sur les fonds de l'Union européenne : non. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 10.2.2014.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Port de Boulogne-sur-Mer (62, France).

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-12-30 📅
Nom: GPT eiffage TP/Veolia eau/GTIE/Leseux-Lemaire
Adresse postale: PA du Pont Loby 36 avenue Jean Monnet CS 89015
Commune postale: Dunkerque Cedex 1
Code postal: 59951

2️⃣
Nom: Ducrocq ingenierie process
Adresse postale: ZA Ecuires BP 59
Commune postale: Montreuil sur Mer
Code postal: 62170
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Les candidats évincés peuvent introduire : un référé contractuel dans un délai de 31 jours suivant la publication du présent avis d'attribution au journal officiel de l'union européenne conformément aux dispositions de l'article R551.7 du code de justice administrative. Un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre, ou contre les actes détachables du marché dans un délai de 2 mois suivant notification ou publication de la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R421-1 du code de justice administrative. Un recours de plein contentieux contestant la validité du marché ou de certaines de ces clauses qui en sont divisibles, dans un délai de 2 mois à compter de l'avis de publicité de la conclusion du marché. Le code de justice administrative est consultable sur le site : www.legifrance.gouv.fr Pour plus d'information, s'adresser au greffe du tribunal administratif de Lille.
Afficher plus
Source: OJS 2014/S 031-049461 (2014-02-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Ducrocq Ingenierie Process GPT eiffage TP/Veolia eau/GTIE/Leseux-Lemaire
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction d'ouvrages...