Pontage de fissures

Limoges Métropole

Pontage de fissures
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du code des marchés publics.
Les prestations feront l'objet d'un marché à bons de commande avec un montant minimum annuel de 40 000 EUR (HT). Et un montant maximum annuel de 125 000 EUR (HT). Passé en application de l'article 77 du code des marchés publics. Les bons de commande seront notifiés par le(s) pouvoir(s) adjudicateur(s) au fur et à mesure des besoins.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que les bons de commande afférents au présent marché peuvent être émis à la même période et porter sur des sites géographiques différents. Le titulaire est réputé pouvoir répondre (notamment en périodes de congés scolaires et durant les mois de Juillet et Août) à une ou plusieurs commandes de travaux pouvant s'exécuter simultanément en plusieurs lieux distincts du territoire de Limoges Métropole. Celui-Ci s'engage donc à assurer les travaux, malgré les multiples sollicitations, dans les délais indiqués à chaque bon de commande, sous peine de pénalités journalières de retard.
il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
délai d'exécution du marché :
1 an à compter de la notification renouvelable 3 fois

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-02-04. L'appel d'offres a été publié le 2013-12-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Neovia Maintenance

Qui ?

• Limoges Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers › Travaux de réparation de routes

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-12-18	Avis de marché
2014-03-20	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-12-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réparation de routes
Quantité ou étendue:
“Nature des travaux :Les travaux comprennent :- le pontage de fissures de chaussées sur le Territoire de Limoges Métropole”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réparation de routes 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Adresse postale: Service de la commande publique, 8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-18 📅
Date limite de soumission: 2014-02-04 📅
Date de publication: 2013-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 248-432097
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires

“La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique. Modalités...”

Informations complémentaires

La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.

Modalités d'obtention du dossier de consultation :

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.

Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. De l'aide en ligne : 08 25 00 13 26)

Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, Direction des Infrastructures Routières, 64 avenue Georges Dumas, 87031 Limoges cedex 1, fax +33 555457847, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.

Modalités de remise des plis :

Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au Règlement de la Consultation joint au dossier de consultation des entreprises.

Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.

Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des Marchés Publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au Service de la Commande Publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible " copie de sauvegarde ", dans les délais impartis pour la remise des offres.

Renseignement(s) administratif(s) :

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Direction des infrastructures routières

Service marchés publics

64 avenue Georges Dumas

BP 3120

87031 Limoges Cedex

Gilles Desveaux

Fax +33 555457847

Renseignement(s) technique(s) :

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Direction infrastructures routières

Service constructions routières

64 avenue Georges Dumas

BP 3120

Limoges Cedex 1

Stéphane Heyraud

Fax +33 555457847

Recours :

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Limoges,

1 cours Vergniaud,

87000 Limoges,

tél. +33 555339155,

télécopieur +33 555339160

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Service de la commande publique,

8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges,

tél. +33 555459300, télécopieur +33 555038660,

courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.12.2013.

Source: OJS 2013/S 248-432097 (2013-12-18)

Avis d'attribution de marché (2014-03-20)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-20 📅
Date de publication: 2014-03-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 059-098579
Se réfère à l'avis: 2013/S 248-432097
Numéro JO-S: 59
Informations complémentaires

“Durée du marché : un an reconductible trois fois un an. Montant du marché : marché à bons de commande avec un montant annuel minimum de 40 000 EUR HT et un...”

Informations complémentaires

Durée du marché : un an reconductible trois fois un an.

Montant du marché : marché à bons de commande avec un montant annuel minimum de 40 000 EUR HT et un montant annuel maximum de 125 000 EUR HT

Recours :

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Limoges,

1 cours Vergniaud,

87000 Limoges,

tél. +33 555339155,

télécopieur : +33 555339160.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Service de la commande publique,

8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges,

tél. +33 555459300, télécopieur : +33 555038660,

courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr.

Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole sur prise de rendez-vous auprès de :

Service de la Commande Publique,

8 rue Pierre Brossolette,

87000 Limoges,

tél. +33 555459300,

fax : +33 555038660

Annonce nº 146, BOAMP 246 A du 21.12.2013.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.3.2014.

Source: OJS 2014/S 059-098579 (2014-03-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)