mise à disposition de matériels informatiques, de logiciels et de services associés

Ville de Limoges

mise à disposition de matériels informatiques, de logiciels et de services associés.
Convention constitutive de groupement de commandes :
Cette procédure fait l'objet d'une Convention constitutive de groupement de commandes, pour les lots 1, 2 et 3, entre la Ville de Limoges, la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, le Centre communal d'action sociale et la Caisse des écoles. La Ville de Limoges est le coordonnateur du groupement.
le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.
Cette consultation sera passée en application de l'article 77 du code des marchés publics relatif aux marchés à bons de commande.
Il s'agit de marchés à bons de commande sans minimum, ni maximum.
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.
les prestations sont réparties en 5 lots. Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
ces marchés à bons de commande sont conclus pour une durée ferme de 4 ans à compter de leur notification.
aucune variante n'est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n'est prévue.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-09-04. L'appel d'offres a été publié le 2013-07-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Limoges

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-07-19	Avis de marché
2014-01-03	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-07-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de développement de logiciels de gestion de stockage
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de développement de logiciels de gestion de stockage 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Limoges
Adresse postale: Service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-19 📅
Date limite de soumission: 2013-09-04 📅
Date de publication: 2013-07-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 142-247607
Numéro JO-S: 142
Informations complémentaires

critères d'attribution : Lot 1 : Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) : 1.qualités fonctionnelles des solutions : 20 points 2.maîtrise et expérience technique des services proposés : 10 points 3.certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 10 points. Critère 2 : Prix des composants et des services sur 25 points (25%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation établi par le candidat reprenant la configuration attendue à la première commande (article 2.2.1 du Cctp). Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) : 1.service commercial et livraisons, : 5 points 2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points 3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition : 5 points 4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points Critère 4 : Délais appréciés selon les sous-critères suivants sur 15 points (15%) : 1.délai de mise à disposition après la première commande et délais pour les commandes suivantes: 8 points 2.délai de mise en production, précédant la verification d'aptitude, garanti par le titulaire pour la première commande, pour les commandes suivantes : 7 points. Lot 2 : Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) : 1.qualités fonctionnelles des solutions : 10 points 2.maîtrise et expérience technique des services proposés : 10 points 3.certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 10 points 4.diversité des gammes de produits proposés et inscrits au catalogue à fournir : 10 points Critère 2 : Prix des composants et des services sur 25 points (25%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation établi par le candidat suivant les indications en Annexe 5 du CCTP Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) : 1.service commercial et livraisons, : 5 points 2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points 3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition : 5 points 4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points Critère 4 : Délais appréciées selon les sous-critères suivants sur 15 points (15%) : 1.délai de mise à disposition après la première commande et délais pour les commandes suivantes: 8 points 2.délai de mise en production, précédant le cas échéant la verification d'aptitude, garanti par le titulaire pour la première commande, pour les commandes suivantes : 7 points. Lot 3 : Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) : 1-maîtrise et expérience technique des solutions et des services proposés, notamment au regard des composants utilisés par le Pouvoir Adjudicateur et précisés dans le CCTP - lot no 3 et annexe 1 : 10 points 2-certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 15 points 3-diversité des gammes de produits proposés et inscrits au catalogue à fournir : 15 points Critère 2 : prix sur 30 points (30%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation (rabais inclus) établi par le candidat suivant les indications en Annexe 6 du CCTP Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) : 1.service commercial et livraisons, : 5 points 2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points 3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition : 5 points 4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points Critère 4 : Délais sur 10 points (10%) : Délai de mise à disposition après commande suivant définition par le candidat des types de composants qu'il référence. Lot 4 : Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) : 1.qualités fonctionnelles des solutions : 20 points 2.maîtrise et expérience technique des services proposés : 10 points 3.certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 10 points Critère 2 : Prix des composants et des services sur 25 points (25%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation établi par le candidat reprenant la configuration attendue à la première commande (article 5.2.1 du Cctp) Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) : 1.service commercial et livraisons, : 5 points 2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points 3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition 5 points 4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points Critère 4 : Délais appréciés selon les sous-critères suivants sur 15 points (15%) : 1.délai de mise à disposition après la première commande et délais pour les commandes suivantes: 8 points 2.délai de mise en production, précédant la verification d'aptitude, garanti par le titulaire pour la première commande, pour les commandes suivantes : 7 points. Lot 5 : Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) : 1.qualités fonctionnelles des solutions : 20 points 2.maîtrise et expérience technique des services proposés : 10 points 3.certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 10 points Critère 2 : Prix des composants et des services sur 25 points (25%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation établi par le candidat reprenant la configuration attendue à la première commande (article 6.2.1 du Cctp) Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) : 1.service commercial et livraisons, : 5 points 2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points 3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition : 5 points 4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points Critère 4 : Délais appréciés selon les sous-critères suivants sur 15 points (15%) : 1.délai de mise à disposition après la première commande et délais pour les commandes suivantes: 8 points 2.délai de mise en production, précédant la verification d'aptitude, garanti par le titulaire pour la première commande, pour les commandes suivantes : 7 points. La Ville de Limoges impose pour cette procédure le retrait des dossiers de consultation par voie électronique. Au vu du type de marché, le Pouvoir Adjudicateur, conformément à l'article 56 II 2 du Code des Marchés Publics, impose la transmission des documents par voie électronique à l'adresse suivante : https://www.achats-limousin.com Pour tout éventuel problème rencontré lors du téléchargement, les candidats peuvent contacter la Société Omniklès au numéro 0825 00 13 26. Aucun autre mode de transmission n'est autorisé. Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du Code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation et de transmettre ses plis par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com/. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au Service de la Commande Publique de la Ville de Limoges sous pli scellé comportant la mention " copie de sauvegarde " dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. La Ville de Limoges s'engage à assurer l'intégrité des documents mis en ligne. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat. Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande à : renseignement(s) administratif(s) : Ville de Limoges Service de la commande publique 8 rue Pierre Brossolette 87000 Limoges Mme Monique Arnaud Renseignement(s) technique(s) : Ville de Limoges DGST-Informatique Place Léon Betoulle 87031 limoges Cedex M. Clause Boissou Toute demande de renseignements complémentaires devra se faire par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com/ La réponse se fera également par voie électronique. Recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges, tél. +33 555339155, fax : +33 555339160. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Ville de Limoges Service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, tél. : +33 555459300 fax : +33 555038660, courriel : delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 19.7.2013.

Informations complémentaires

critères d'attribution :

Lot 1 :

Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) :

1.qualités fonctionnelles des solutions : 20 points

2.maîtrise et expérience technique des services proposés : 10 points

3.certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 10 points.

Critère 2 : Prix des composants et des services sur 25 points (25%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation établi par le candidat reprenant la configuration attendue à la première commande (article 2.2.1 du Cctp).

Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) :

1.service commercial et livraisons, : 5 points

2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points

3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition : 5 points

4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points

Critère 4 : Délais appréciés selon les sous-critères suivants sur 15 points (15%) :

1.délai de mise à disposition après la première commande et délais pour les commandes suivantes: 8 points

2.délai de mise en production, précédant la verification d'aptitude, garanti par le titulaire pour la première commande, pour les commandes suivantes : 7 points.

Lot 2 :

Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) :

1.qualités fonctionnelles des solutions : 10 points

2.maîtrise et expérience technique des services proposés : 10 points

3.certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 10 points

4.diversité des gammes de produits proposés et inscrits au catalogue à fournir : 10 points

Critère 2 : Prix des composants et des services sur 25 points (25%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation établi par le candidat suivant les indications en Annexe 5 du CCTP

Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) :

1.service commercial et livraisons, : 5 points

2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points

3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition : 5 points

4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points

Critère 4 : Délais appréciées selon les sous-critères suivants sur 15 points (15%) :

1.délai de mise à disposition après la première commande et délais pour les commandes suivantes: 8 points

2.délai de mise en production, précédant le cas échéant la verification d'aptitude, garanti par le titulaire pour la première commande, pour les commandes suivantes : 7 points.

Lot 3 :

Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) :

1-maîtrise et expérience technique des solutions et des services proposés, notamment au regard des composants utilisés par le Pouvoir Adjudicateur et précisés dans le CCTP - lot no 3 et annexe 1 : 10 points

2-certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 15 points

3-diversité des gammes de produits proposés et inscrits au catalogue à fournir : 15 points

Critère 2 : prix sur 30 points (30%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation (rabais inclus) établi par le candidat suivant les indications en Annexe 6 du CCTP

Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) :

1.service commercial et livraisons, : 5 points

2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points

3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition : 5 points

4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points

Critère 4 : Délais sur 10 points (10%) :

Délai de mise à disposition après commande suivant définition par le candidat des types de composants qu'il référence.

Lot 4 :

Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) :

1.qualités fonctionnelles des solutions : 20 points

2.maîtrise et expérience technique des services proposés : 10 points

3.certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 10 points

Critère 2 : Prix des composants et des services sur 25 points (25%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation établi par le candidat reprenant la configuration attendue à la première commande (article 5.2.1 du Cctp)

Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) :

1.service commercial et livraisons, : 5 points

2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points

3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition 5 points

4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points

Critère 4 : Délais appréciés selon les sous-critères suivants sur 15 points (15%) :

1.délai de mise à disposition après la première commande et délais pour les commandes suivantes: 8 points

2.délai de mise en production, précédant la verification d'aptitude, garanti par le titulaire pour la première commande, pour les commandes suivantes : 7 points.

Lot 5 :

Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) :

1.qualités fonctionnelles des solutions : 20 points

2.maîtrise et expérience technique des services proposés : 10 points

3.certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 10 points

Critère 2 : Prix des composants et des services sur 25 points (25%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation établi par le candidat reprenant la configuration attendue à la première commande (article 6.2.1 du Cctp)

Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) :

1.service commercial et livraisons, : 5 points

2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points

3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition : 5 points

4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points

Critère 4 : Délais appréciés selon les sous-critères suivants sur 15 points (15%) :

1.délai de mise à disposition après la première commande et délais pour les commandes suivantes: 8 points

2.délai de mise en production, précédant la verification d'aptitude, garanti par le titulaire pour la première commande, pour les commandes suivantes : 7 points.

La Ville de Limoges impose pour cette procédure le retrait des dossiers de consultation par voie électronique.

Au vu du type de marché, le Pouvoir Adjudicateur, conformément à l'article 56 II 2 du Code des Marchés Publics, impose la transmission des documents par voie électronique à l'adresse suivante : https://www.achats-limousin.com

Pour tout éventuel problème rencontré lors du téléchargement, les candidats peuvent contacter la Société Omniklès au numéro 0825 00 13 26.

Aucun autre mode de transmission n'est autorisé.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du Code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.

Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation et de transmettre ses plis par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com/.

Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au Service de la Commande Publique de la Ville de Limoges sous pli scellé comportant la mention " copie de sauvegarde " dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres.

La Ville de Limoges s'engage à assurer l'intégrité des documents mis en ligne.

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande à :

renseignement(s) administratif(s) :

Ville de Limoges

Service de la commande publique

8 rue Pierre Brossolette

87000 Limoges

Mme Monique Arnaud

Renseignement(s) technique(s) :

Ville de Limoges

DGST-Informatique

Place Léon Betoulle

87031 limoges Cedex

M. Clause Boissou

Toute demande de renseignements complémentaires devra se faire par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com/

La réponse se fera également par voie électronique.

Recours :

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Limoges,

1 cours Vergniaud,

87000 Limoges,

tél. +33 555339155,

fax : +33 555339160.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Ville de Limoges

Service de la commande publique,

6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges,

tél. : +33 555459300

fax : +33 555038660,

courriel : delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 19.7.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

mise à disposition de matériels informatiques, de logiciels et de services associés.

Convention constitutive de groupement de commandes :

Cette procédure fait l'objet d'une Convention constitutive de groupement de commandes, pour les lots 1, 2 et 3, entre la Ville de Limoges, la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, le Centre communal d'action sociale et la Caisse des écoles. La Ville de Limoges est le coordonnateur du groupement.

le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.

Cette consultation sera passée en application de l'article 77 du code des marchés publics relatif aux marchés à bons de commande.

Il s'agit de marchés à bons de commande sans minimum, ni maximum.

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.

les prestations sont réparties en 5 lots. Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

ces marchés à bons de commande sont conclus pour une durée ferme de 4 ans à compter de leur notification.

aucune variante n'est autorisée, et aucune prestation supplémentaire ou alternative n'est prévue.

Numéro du lot: 01
Brève description:

Fourniture en location de systèmes de stockage et de sauvegardes sécurisés, ainsi que leurs logiciels d'administration et leurs services associés

Informations complémentaires sur les lots:

Concernant les délais : la mise à disposition de la première commande devra impérativement respecter les contraintes du calendrier suivant : date de livraison fixée le 18.11.2013 au plus tard. Date de MOM. fixée le 2.12.2013 au plus tard. Date de VA fixée le 30.12.2013 Les bons de commandes qui pourront suivre seront émis en fonction de l'évolution des besoins du pouvoir adjudicateur à partir des composants disponibles au catalogue actualisé du titulaire et sur devis présenté.

Numéro du lot: 02
Brève description: Fourniture de serveurs, réseaux et services associés
Informations complémentaires sur les lots:

concernant les délais :les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché.

Numéro du lot: 03
Brève description: fourniture de logiciels et services associés.
Numéro du lot: 04
Brève description:

fourniture de système d'impression haute capacité en location et services associés.

Informations complémentaires sur les lots:

concernant les délais : la mise à disposition de la première commande devra impérativement respecter les contraintes du calendrier suivant : date de livraison fixée le 26.11.2013 au plus tard. Date de MOM fixée le 2.12.2013 au plus tard. Date de VA fixée le 30.12.2013 Les bons de commandes qui pourront suivre seront émis en fonction de l'évolution des besoins du pouvoir adjudicateur à partir des composants disponibles au catalogue actualisé du titulaire et sur devis présenté.

Numéro du lot: 05
Brève description: fourniture d'une unité de mise sous pli en location et services associés.
Informations complémentaires sur les lots:

concernant les délais : la mise à disposition de la première commande devra impérativement respecter les contraintes du calendrier suivant : date de livraison fixée le 26.11.2013 au plus tard. Date de MOM fixée le 2.12.2013 au plus tard. Date de VA fixée le 30.12.2013. Les bons de commandes qui pourront suivre seront émis en fonction de l'évolution des besoins du pouvoir adjudicateur à partir des composants disponibles au catalogue actualisé du titulaire et sur devis présenté.

Numéro de référence: VF 2013 329

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature) , Dc2 (déclaration du candidat), NOTI 2 (Etat annuel des certificats reçus) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.minefe.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous :

- lettre de candidature ;

- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (à communiquer le cas échéant en sus du Dc1) ;

- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ;

- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.

Situation économique et financière:

- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;

- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;

- bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Capacité technique et professionnelle:

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;

- liste des principales fournitures ou services effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique ;

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;

- description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

les prestations concernant la Ville de Limoges, la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, le Centre Communal d'action Sociale et la Caisse des écoles seront financées sur chacun de leur budget respectif et seront rémunérées selon les prescriptions du CCP et en application du décret nº 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles 86 à 111 du code des marchés publics. Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

les sommes dues seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

en cas de non respect du délai global de paiement, et en application du décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUR s'ajoutera au montant des intérêts moratoires.

le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage conformément au décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :

- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;

- en qualité de membres de plusieurs groupements

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2013-09-26 📅
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Centre communal d'action sociale
Caisse des écoles
Contact
Point de contact: Nathalie Périssat
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats-limousin.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: VF 2013 329
Informations complémentaires

critères d'attribution :

Lot 1 :

Critère 1 : Valeur technique appréciée selon les sous-critères suivants sur 40 points (40%) :

1.qualités fonctionnelles des solutions : 20 points

2.maîtrise et expérience technique des services proposés : 10 points

3.certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 10 points.

Critère 2 : Prix des composants et des services sur 25 points (25%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation établi par le candidat reprenant la configuration attendue à la première commande (article 2.2.1 du Cctp).

Critère 3 : Qualité du service appréciée sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif et sur la base des sous-critères suivants sur 20 points (20%) :

1.service commercial et livraisons, : 5 points

2.service de maintien opérationnel, mises à jours, offres de maintenance et d'assistance : 5 points

3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition : 5 points

4.organisation mise en place pour l'exécution du marché (planification, suivi, plan d'assurance qualité) : 5 points

Critère 4 : Délais appréciés selon les sous-critères suivants sur 15 points (15%) :

1.délai de mise à disposition après la première commande et délais pour les commandes suivantes: 8 points

2.délai de mise en production, précédant la verification d'aptitude, garanti par le titulaire pour la première commande, pour les commandes suivantes : 7 points.

Lot 2 :

1.qualités fonctionnelles des solutions : 10 points

3.certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 10 points

4.diversité des gammes de produits proposés et inscrits au catalogue à fournir : 10 points

Critère 2 : Prix des composants et des services sur 25 points (25%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation établi par le candidat suivant les indications en Annexe 5 du CCTP

Critère 4 : Délais appréciées selon les sous-critères suivants sur 15 points (15%) :

2.délai de mise en production, précédant le cas échéant la verification d'aptitude, garanti par le titulaire pour la première commande, pour les commandes suivantes : 7 points.

Lot 3 :

1-maîtrise et expérience technique des solutions et des services proposés, notamment au regard des composants utilisés par le Pouvoir Adjudicateur et précisés dans le CCTP - lot no 3 et annexe 1 : 10 points

2-certifications et agréments attribués par les éditeurs ou constructeurs aux intervenants du candidat, appréciés sur la base des éléments précisés dans le mémoire justificatif : 15 points

3-diversité des gammes de produits proposés et inscrits au catalogue à fournir : 15 points

Critère 2 : prix sur 30 points (30%) apprécié sur la base du montant total en euro ht du bordereau de simulation (rabais inclus) établi par le candidat suivant les indications en Annexe 6 du CCTP

Critère 4 : Délais sur 10 points (10%) :

Délai de mise à disposition après commande suivant définition par le candidat des types de composants qu'il référence.

Lot 4 :

3.service additionnels de réalisation pour l'optimisation ou la modification des configurations de composants mis à sa disposition 5 points

Lot 5 :

La Ville de Limoges impose pour cette procédure le retrait des dossiers de consultation par voie électronique.

Au vu du type de marché, le Pouvoir Adjudicateur, conformément à l'article 56 II 2 du Code des Marchés Publics, impose la transmission des documents par voie électronique à l'adresse suivante : https://www.achats-limousin.com

Pour tout éventuel problème rencontré lors du téléchargement, les candidats peuvent contacter la Société Omniklès au numéro 0825 00 13 26.

Aucun autre mode de transmission n'est autorisé.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du Code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.

Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation et de transmettre ses plis par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com/.

Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au Service de la Commande Publique de la Ville de Limoges sous pli scellé comportant la mention " copie de sauvegarde " dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres.

La Ville de Limoges s'engage à assurer l'intégrité des documents mis en ligne.

Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande à :

renseignement(s) administratif(s) :

Ville de Limoges

Service de la commande publique

8 rue Pierre Brossolette

87000 Limoges

Mme Monique Arnaud

Renseignement(s) technique(s) :

DGST-Informatique

Place Léon Betoulle

87031 limoges Cedex

M. Clause Boissou

Toute demande de renseignements complémentaires devra se faire par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com/

La réponse se fera également par voie électronique.

Recours :

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Limoges,

1 cours Vergniaud,

87000 Limoges,

tél. +33 555339155,

fax : +33 555339160.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Service de la commande publique,

6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges,

tél. : +33 555459300

fax : +33 555038660,

courriel : delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 19.7.2013.

Source: OJS 2013/S 142-247607 (2013-07-19)

Avis d'attribution de marché (2014-01-03)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-03 📅
Date de publication: 2014-01-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 004-004242
Se réfère à l'avis: 2013/S 142-247607
Numéro JO-S: 4
Informations complémentaires

Recours : Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Limoges, 1 cours Vergniaud, 87000 Limoges, tél. :+33 555339155, télécopieur : +33 555339160 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Ville de Limoges Service de la Commande Publique, 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, tél. : +33 555459300, télécopieur : +33 555038660, courriel : delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Ville de Limoges sur prise de rendez-vous auprès de : Service de la Commande Publique, 8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges, Tél : +33 555459300, Fax : +33 555038660 Annonce n° 425, BOAMP 141 B du 24.7.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.1.2014.

Informations complémentaires

Recours :

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Limoges,

1 cours Vergniaud,

87000 Limoges,

tél. :+33 555339155,

télécopieur : +33 555339160

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Ville de Limoges

Service de la Commande Publique,

8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges,

tél. : +33 555459300, télécopieur : +33 555038660,

courriel : delphine_bouty-chollet@ville-limoges.fr

Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Ville de Limoges sur prise de rendez-vous auprès de :

Service de la Commande Publique,

8 rue Pierre Brossolette,

87000 Limoges,

Tél : +33 555459300,

Fax : +33 555038660

Annonce n° 425, BOAMP 141 B du 24.7.2013.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 3.1.2014.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-11-14 📅
Nom: solution Data
Adresse postale: 19 rue Jean Mermoz
Commune postale: Toulous
Code postal: 31100
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: quadria
Adresse postale: 56 rue Paul Claudel
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000

3️⃣

4️⃣
Nom: ricoh
Adresse postale: Parc Tertiaire Silic 7/9 avenue Robert Schuman BP 70102
Commune postale: Rungis cedex
Code postal: 94513

5️⃣
Nom: pitnex Bowes
Adresse postale: 9 rue Paul Lafarge
Commune postale: La Plaine Saint Denis cedex
Code postal: 93456
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
1
2

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse postale: service de la Commande Publique 8 rue Pierre Brossolette
Nom du pouvoir adjudicateur: centre Communal d'action Sociale
caisse des Ecoles
Source: OJS 2014/S 004-004242 (2014-01-03)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui (>20 nouveaux marchés)

Services de programmation et de conseil en logiciels (>20)

Services de programmation de progiciels (17)

Services de programmation de logiciels d'application (17)

Services de développement de logiciels utilitaires (1)

Services de développement de logiciels de gestion des systèmes, de stockage et de contenu