Marché de travaux pour l'aménagement sommaire des espaces extérieurs, la requalification de la salle Massenet et la réhabilitation des 196 logements de la résidence Massenet sis 1, 3 et 5 rue Massenet à Amiens

OPH Amiens

Marché de travaux pour l'aménagement sommaire des espaces extérieurs, la requalification de la salle Massenet et la réhabilitation des 196 logements de la résidence Massenet sis 1, 3 et 5 rue Massenet à Amiens.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-06-07. L'appel d'offres a été publié le 2013-04-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-04-24 Avis de marché
2013-09-09 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-04-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH Amiens
Adresse postale: 1 rue du Général Frère
Code postal: 80084
Commune postale: Amiens
Contact
Adresse Internet: http://www.opacamiens.net 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-24 📅
Date limite de soumission: 2013-06-07 📅
Date de publication: 2013-04-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 083-139631
Numéro JO-S: 83
Informations complémentaires
La consultation est lancée en marché unique. La soumission portera sur la totalité du marché. Toute soumission partielle sera déclarée non recevable. Le marché comporte 3 phases de travaux, hors période de préparation du chantier : - phase 1 : réhabilitation du bâtiment sis 3 rue Massenet - phase 2 : réhabilitation du bâtiment sis 1 rue Massenet - phase 3 : réhabilitation du bâtiment sis 5 rue Massenet restructuration de la salle Massenet, aménagement sommaire des espaces extérieurs. Délai d'exécution : Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux. A compter de la date fixée par l'ordre de service de "démarrage de l'opération" le délai pour cette période est fixé à 23 mois. Ce délai intégre une phase de préparation de 2 mois et 3 phases d'exécution des travaux de 21 mois décomposée comme suit : - phase 1 : 7 mois - phase 2 : 7 mois - phase 3 : 7 mois. Date prévisionnelle de notification du marché : juillet 2013. Date d'envoi au joue : 24.4.2013. Justificatifs à fournir à l'appui des candidatures : - attestation assurance - Dc1 - Dc2 Ou joindre attestation et déclaration comprises dans le DCE - la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire. Critères de sélection des candidatures : - capacités professionnelles - références ou autre certificat en rapport avec le marché - moyens humains, matériels et financiers. Les documents sont téléchargeables sur le site de l'OPH à l'adresse suivante: www.opacamiens.net - consulter nos appels d'offres. Possibilité également de déposer une offre électronique à cette même adresse. Pour tous renseignements et questions complémentaires, les candidats devront poser leur(s) question(s)8 jours ouvrés avant la date limite de réception des offres sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse www.opacamiens.net Visite sur site: la visite du site n'est pas obligatoire. Cette dernière s'organise sur demande auprès du responsable de l'opération (Mathieu Kolasiak tél +33 322545039) au plus tard 8 jours ouvrés avant la date limite de remise des offres. La visite fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont consignées les questions posées par le candidat. Les réponses apportées seront diffusées à tous les candidats dans la période pré-citée. Le PV sera contresigné par les parties, et annexée à l'acte d'engagement remis avec l'offre. Il deviendra contractuel.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché de travaux pour l'aménagement sommaire des espaces extérieurs, la requalification de la salle Massenet et la réhabilitation des 196 logements de la résidence Massenet sis 1, 3 et 5 rue Massenet à Amiens.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options: Le marché comporte plusieurs options. Elles devront être chiffrées.
Numéro de référence: DPI2013

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Prêts - subventions - paiement à 30 jours.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (14)
2. Montant de l'offre (70)
3. Délais (6)
4. Insertion (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Nom: OPH Amiens
URL pour informations complémentaires: http://www.opacamiens.net 🌏
Commune postale: Amiens Cedex 2
Point de contact: Fabienne Labelle
Courrier électronique: f.labelle@opacamiens.net 📧
URL des documents: http://www.opacamiens.net 🌏
URL pour la participation: http://www.opacamiens.net 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DPI2013
Informations complémentaires
La consultation est lancée en marché unique.
La soumission portera sur la totalité du marché. Toute soumission partielle sera déclarée non recevable.
Le marché comporte 3 phases de travaux, hors période de préparation du chantier :
- phase 1 : réhabilitation du bâtiment sis 3 rue Massenet
- phase 2 : réhabilitation du bâtiment sis 1 rue Massenet
- phase 3 : réhabilitation du bâtiment sis 5 rue Massenet restructuration de la salle Massenet, aménagement sommaire des espaces extérieurs.
Délai d'exécution :
Le délai d'exécution du marché comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux.
A compter de la date fixée par l'ordre de service de "démarrage de l'opération" le délai pour cette période est fixé à 23 mois.
Ce délai intégre une phase de préparation de 2 mois et 3 phases d'exécution des travaux de 21 mois décomposée comme suit :
- phase 1 : 7 mois
- phase 2 : 7 mois
- phase 3 : 7 mois.
Date prévisionnelle de notification du marché : juillet 2013.
Date d'envoi au joue : 24.4.2013.
Justificatifs à fournir à l'appui des candidatures :
- attestation assurance
- Dc1
- Dc2
Ou joindre attestation et déclaration comprises dans le DCE
- la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire.
Critères de sélection des candidatures :
- capacités professionnelles
- références ou autre certificat en rapport avec le marché
- moyens humains, matériels et financiers.
Les documents sont téléchargeables sur le site de l'OPH à l'adresse suivante: www.opacamiens.net - consulter nos appels d'offres. Possibilité également de déposer une offre électronique à cette même adresse. Pour tous renseignements et questions complémentaires, les candidats devront poser leur(s) question(s)8 jours ouvrés avant la date limite de réception des offres sur la plateforme de dématérialisation à l'adresse www.opacamiens.net
Afficher plus
Visite sur site: la visite du site n'est pas obligatoire. Cette dernière s'organise sur demande auprès du responsable de l'opération (Mathieu Kolasiak tél +33 322545039) au plus tard 8 jours ouvrés avant la date limite de remise des offres.
La visite fait l'objet d'un procès-verbal dans lequel sont consignées les questions posées par le candidat. Les réponses apportées seront diffusées à tous les candidats dans la période pré-citée.
Le PV sera contresigné par les parties, et annexée à l'acte d'engagement remis avec l'offre. Il deviendra contractuel.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Commune postale: Amiens
Code postal: 80000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Contact
Source: OJS 2013/S 083-139631 (2013-04-24)
Avis d'attribution de marché (2013-09-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6 022 423,71 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: polemarche@opacamiens.net 📧
Téléphone: +33 322545014 📞
Fax: +33 322545055 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-09 📅
Date de publication: 2013-09-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 177-304945
Se réfère à l'avis: 2013/S 83-139631
Numéro JO-S: 177

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Montant de l'offre (70)
2. Valeur Technique (14)
3. Insertion (10)
4. Délais (6)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-07-02 📅
Nom: Brezillon
Adresse postale: 50 Allée des Impressionnistes
Commune postale: Roissy cdg cedex
Code postal: 95944
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2013/S 177-304945 (2013-09-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍