marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et de rénovation à effectuer dans les bâtiments communaux pour 7 corps d'état
Ville d'Épinay-sur-Seine
marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et de rénovation à effectuer dans les bâtiments communaux pour 7 corps d'état.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2013-08-28. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-13.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Pose de menuiseries métalliques, excepté portes et fenêtres › Mise en place de plafonds suspendus
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'isolation
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
- • Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de vitrerie
- • Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de revêtements de sols
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-06-13 | Avis de marché |
Avis de marché (2013-06-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Épinay-sur-Seine
Adresse postale: 1-3 rue Quétigny
Code postal: 93806
Commune postale: Épinay-sur-Seine
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-13 📅
Date limite de soumission: 2013-08-28 📅
Date de publication: 2013-06-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 116-197004
Numéro JO-S: 116
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Brève description: Menuiserie intérieure et extérieure, vitrerie et miroiterie
Numéro du lot: 2
Brève description: Métallerie - serrurerie
Numéro du lot: 3
Brève description: Plafonds suspendus
Numéro du lot: 4
Brève description: Revêtements de sols
Numéro du lot: 5
Brève description: Etanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description: Couverture
Numéro du lot: 7
Brève description: Peinture et revêtement intérieurs, ravalement, peinture et revêtement extérieurs
Quantité ou étendue:
Nombre de reconductions possibles: 3
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: TRAV/2013/2577à2583
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ville d'Épinay-sur-seine - bâtiments communaux, 93800 Épinay-sur-Seine
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Procédure
Durée de l’accord-cadre en années: 1
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Nom: Ville d'Épinay-sur-Seine
Point de contact: Direction des bâtiments
Téléphone: +33 149719891 📞
Fax: +33 148235881 📠
URL pour informations complémentaires: https://www.atol93.fr 🌏
Point de contact: Service marchés
Téléphone: +33 149719867 📞
Fax: +33 149714203 📠
URL des documents: https://www.atol93.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.atol93.fr 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: TRAV/2013/2577à2583
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil Cedex
Code postal: 93558
Téléphone: +33 149202030 📞
Fax: +33 149202099 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Montreuil
Source: OJS 2013/S 116-197004 (2013-06-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
a titre d'information, la moyenne annuelle de commandes est la suivante :Lot no1, Menuiseries intérieures et extérieures, miroiterie, vitrerie : 247.000 euroHtLot no2, Métallerie - serrurerie : 117.000 euroHtLot no3, Plafonds suspendus : 33.000 euroHtLot no4, Revêtements de sols : 87.000 euroHtLot no5, Etanchéité : 148.000 euroHtLot no6, Couverture : 10.000 euroHtLot no7 : Peinture et revêtement intérieurs, ravalement, peinture et revêtement extérieurs : 165.000 euroHt
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Épinay-sur-Seine
Adresse postale: 1-3 rue Quétigny
Code postal: 93806
Commune postale: Épinay-sur-Seine
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-13 📅
Date limite de soumission: 2013-08-28 📅
Date de publication: 2013-06-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 116-197004
Numéro JO-S: 116
Informations complémentaires
le dossier de consultation peut être téléchargé à l'adresse URL: https://www.atol93.fr ; transmis par courrier après demande par télécopie au : +33 149714203 ; retiré au service marchés, hôtel de ville, 1-3 rue Quétigny 93806 Épinay-sur-Seine, de 8:45 à 12:00 et de 13:30 à 17:30, vendredi 16:00.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13.6.2013.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
marché de travaux d'entretien, de grosses réparations et de rénovation à effectuer dans les bâtiments communaux pour 7 corps d'état.
Numéro du lot: 1
Brève description: Menuiserie intérieure et extérieure, vitrerie et miroiterie
Numéro du lot: 2
Brève description: Métallerie - serrurerie
Numéro du lot: 3
Brève description: Plafonds suspendus
Numéro du lot: 4
Brève description: Revêtements de sols
Numéro du lot: 5
Brève description: Etanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description: Couverture
Numéro du lot: 7
Brève description: Peinture et revêtement intérieurs, ravalement, peinture et revêtement extérieurs
Quantité ou étendue:
a titre d'information, la moyenne annuelle de commandes est la suivante :
Lot no1, Menuiseries intérieures et extérieures, miroiterie, vitrerie : 247.000 euroHt
Lot no2, Métallerie - serrurerie : 117.000 euroHt
Lot no3, Plafonds suspendus : 33.000 euroHt
Lot no4, Revêtements de sols : 87.000 euroHt
Lot no5, Etanchéité : 148.000 euroHt
Lot no6, Couverture : 10.000 euroHt
Lot no7 : Peinture et revêtement intérieurs, ravalement, peinture et revêtement extérieurs : 165.000 euroHt
Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: TRAV/2013/2577à2583
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ville d'Épinay-sur-seine - bâtiments communaux, 93800 Épinay-sur-Seine
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
imprimé Dc1 et imprimé Dc2 disponibles à l'adresse : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Si le candidat est en redressement judiciaire(ou procédure étrangère équivalente), copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices.
Capacité technique et professionnelle:
effectifs du candidat et importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années.
Liste des travaux se rapportant à l'objet du présent marché en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années,
Outillage, matériel et équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Certificats de qualification professionnelle adaptés aux travaux faisant l'objet du marché, ou références de travaux attestant de la compétence du candidat.
certificats de qualification professionnelle adaptés aux travaux faisant l'objet du marché, ou références de travaux attestant de la compétence du candidat:
Lot no1 Menuiserie :
Qualibat 4311 menuiserie en bois (technicité courante)
qualibat 4381 fourniture et pose de menuiseries en bois
qualibat 3511 fourniture et pose de menuiseries extérieures métalliques (technicité courante)
qualibat 3611 fourniture et pose de menuiserie en P.V.C. (technicité courante)
vitrerie :
Qualibat 4611 vitrerie (technicité courante)
qualibat 4711 produits verriers (technicité courante)
lot no2 QUALIBAT 4411 serrurerie-métallerie (technicité courante)
lot no3qualibat 6611 plafonds suspendus modulaires (technicité courante)
lot no 4qualibat 6212 revêtements textiles collés
qualibat 6213 revêtements textiles tendus
qualibat 6221 revêtements plastiques, dalles collées ou plombantes
qualibat 6222 revêtements plastiques, lés tendus ou collés
qualibat 6224 revêtements de sol plastiques dans les locaux à sollicitation particulière
qualibat 6233 linoléum
lot no5qualibat 3211 étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité courante)
lot no 6 QUALIBAT 3101 tuiles à emboîtement ou à glissement
qualibat 3111 tuiles canal (technicité courante)
qualibat 3121 tuiles plates (technicité courante)
qualibat 3142 couverture en ardoises de schiste ou fibre ciment (technicité confirmée)
qualibat 3151 et 3161 éléments accessoires de couverture (technicité courante)
qualibat 3181 couverture en plaques nervurées ou ondulées (technicité courante)
lot no7qualibat 6112 peinture et ravalement technicité confirmée,
Qualibat 6121 ravalement en peinture.
Dépôts et garanties exigés:
garantie à première demande en cas de versement de l'avance pour les bons de commande supérieurs à 50 000 EUR HT.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
financement : budget communal.
Les conditions de mise en oeuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Procédure
Durée de l’accord-cadre en années: 1
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire
Nom: Ville d'Épinay-sur-Seine
Point de contact: Direction des bâtiments
Téléphone: +33 149719891 📞
Fax: +33 148235881 📠
URL pour informations complémentaires: https://www.atol93.fr 🌏
Point de contact: Service marchés
Téléphone: +33 149719867 📞
Fax: +33 149714203 📠
URL des documents: https://www.atol93.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.atol93.fr 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: TRAV/2013/2577à2583
Informations complémentaires
le dossier de consultation peut être téléchargé à l'adresse URL: https://www.atol93.fr ; transmis par courrier après demande par télécopie au : +33 149714203 ; retiré au service marchés, hôtel de ville, 1-3 rue Quétigny 93806 Épinay-sur-Seine, de 8:45 à 12:00 et de 13:30 à 17:30, vendredi 16:00.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 13.6.2013.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil Cedex
Code postal: 93558
Téléphone: +33 149202030 📞
Fax: +33 149202099 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Montreuil
Source: OJS 2013/S 116-197004 (2013-06-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)