Marché de services de conduite, d’exploitation et de maintenance des équipements techniques des sites de la SAEML Enjoy Montpellier

SAEML Enjoy Montpellier

Le présent marché de services concerne les prestations de conduite, d’exploitation et de maintenance des équipements techniques des sites de la SAEML Enjoy Montpellier, à savoir:
— Le Corum, Palais des Congrès – Opéra Berlioz, esplanade Charles de Gaulle à Montpellier-34,
— Le Zénith-Sud, salle de spectacles, avenue Albert Einstein à Montpellier-34,
— Le Parc-Expo, Parc des expositions de Montpellier, sis route de la Foire à Perols,
— La Park&suites Arena sise dans l’enceinte du Parc des expositions de Montpellier.
Il s’agit de la prise en charge et de la maintenance des installations techniques de l’ensemble des sites précités, notamment dans les domaines suivants:
— climatisation – chauffage – ventilation – désenfumage – cuisine,
— production et réseau de distribution d’air comprimé,
— installations de plomberie, sanitaire et réseaux divers (EU-EP—AEP),
— protection incendie (RIA, colonnes sèches…),
— système de sécurité incendie,
— électricité courants forts (cellules HT, transformateurs, éclairages…),
— courants faibles (GTB-GTC, vidéosurveillance, contrôle d’accès, interphonie….),
— autocommutateurs téléphoniques,
— portails et barrières motorisées
— appareil de levage: ascenseurs, monte-charges, escalators,
— équipements scéniques – réseaux scéniques,
— systèmes de manoeuvre des équipements sièges et tribunes télescopiques – PSA,
— corps-d’état du second oeuvre.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-11-18. L'appel d'offres a été publié le 2013-10-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• SPIE Sud Ouest

Qui ?

• SAEML Enjoy Montpellier

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Hérault

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-10-02	Avis de marché
2014-01-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-10-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Quantité ou étendue:

Il est précisé, à titre indicatif, que le marché couvre les installations techniques sus-visées sur l’ensemble des sites, représentant une surface couverte d’environ 160 000 m2.Le marché est un marché à prix mixte, il comprend pour chacun des sites:— une part forfaitaire concernant des prestations et consommables liés à la conduite des installations et à la maintenance préventive, périodique ou conditionnelle et corrective,— une part hors-forfait qui s’exécute par émission de bons de commande successifs selon les besoins du MO, passée sans minimum, ni maximum.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SAEML Enjoy Montpellier
Adresse postale: Le Corum, BP 2200, esplanade Charles de Gaulle
Code postal: 34027
Commune postale: Montpellier Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.enjoy-montpellier.com 🌏
Courrier électronique: slimon@enjoy-montpellier.com 📧
Téléphone: 33 467616744 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-02 📅
Date limite de soumission: 2013-11-18 📅
Date de publication: 2013-10-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 199-344267
Numéro JO-S: 199
Informations complémentaires

Une seule et unique visite des sites est organisée le jeudi 24.10.2013 ; les modalités d’organisation sont précisées au Règlement de la consultation. II.2.3) Reconduction: Il est reconductible 1 fois pour 1 an par décision expresse du MO. II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux: Le marché est conclu pour une période ferme de 36 mois. Les prestations démarrent le 1er janvier 2014 à 0:00. IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif Le dossier de consultation des entreprises est disponible uniquement sur support informatique (CD-Rom) Le dossier de consultation peut être demandé après demande écrite préalable: — par courrier postal, ou retiré sur le site du Corum (accueil administratif) à l'adresse suivante: SAEML Enjoy Montpellier, Le Corum, esplanade Charles de Gaulle BP 2200 – 34027 Montpellier Cedex 01 (horaires d’ouverture: du lundi au vendredi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés), — par courrier électronique à l’adresse suivante: slimon@enjoy-montpellier.com.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché de services concerne les prestations de conduite, d’exploitation et de maintenance des équipements techniques des sites de la SAEML Enjoy Montpellier, à savoir:

— Le Corum, Palais des Congrès – Opéra Berlioz, esplanade Charles de Gaulle à Montpellier-34,

— Le Zénith-Sud, salle de spectacles, avenue Albert Einstein à Montpellier-34,

— Le Parc-Expo, Parc des expositions de Montpellier, sis route de la Foire à Perols,

— La Park&suites Arena sise dans l’enceinte du Parc des expositions de Montpellier.

Il s’agit de la prise en charge et de la maintenance des installations techniques de l’ensemble des sites précités, notamment dans les domaines suivants:

— climatisation – chauffage – ventilation – désenfumage – cuisine,

— production et réseau de distribution d’air comprimé,

— installations de plomberie, sanitaire et réseaux divers (EU-EP—AEP),

— protection incendie (RIA, colonnes sèches…),

— système de sécurité incendie,

— électricité courants forts (cellules HT, transformateurs, éclairages…),

— courants faibles (GTB-GTC, vidéosurveillance, contrôle d’accès, interphonie….),

— autocommutateurs téléphoniques,

— portails et barrières motorisées

— appareil de levage: ascenseurs, monte-charges, escalators,

— équipements scéniques – réseaux scéniques,

— systèmes de manoeuvre des équipements sièges et tribunes télescopiques – PSA,

— corps-d’état du second oeuvre.

Quantité ou étendue:

Il est précisé, à titre indicatif, que le marché couvre les installations techniques sus-visées sur l’ensemble des sites, représentant une surface couverte d’environ 160 000 m2.

Le marché est un marché à prix mixte, il comprend pour chacun des sites:

— une part forfaitaire concernant des prestations et consommables liés à la conduite des installations et à la maintenance préventive, périodique ou conditionnelle et corrective,

— une part hors-forfait qui s’exécute par émission de bons de commande successifs selon les besoins du MO, passée sans minimum, ni maximum.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Marché de services.

Catégorie de services n° 1 «services d’entretien et de réparation».

Lieu principal d’exécution des prestations: Montpellier, Hérault, France: adresses des différents sites détaillées sous rubrique II.1.5.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

a. lettre de candidature: objet de la candidature, présentation du candidat (seul, en groupement), en cas de groupement: identification des membres du groupement et répartition des prestations, la désignation du mandataire et habilitation;

b. Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat;

c. l’inscription au Registre de la Profession et au Registre du Commerce datant de moins de 3 mois;

d. Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet;

e. Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner telles que définies à l’article 8 de l’ordonnance du 6 juin 2005 n°2005-649, c’est-à-dire:

— qu’il a souscrit à l’ensemble de ses obligations concernant sa situation fiscale et sociale au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation ou constitué des garanties suffisantes,

— qu’il n’a pas fait l’objet depuis moins de 5 ans, d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au 2ème al. de l'article 421-5, à l'article 433-1, au 2ème al. de l'article 433-2, au 8ème al. de l'article 434-9, au 2ème al. de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du Code pénal, à l'article 1741 du Code général des impôts, à l'article L.317-8 du Code de la sécurité intérieure et aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du Code de la défense ou pour une infraction de même nature dans un autre état de l'Union européenne,

— qu'il n'est pas exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal,

— qu’il n’a pas fait l’objet depuis moins de cinq ans d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L 8221-1, L 8221-3 et -5, L 8251-1 et -2 , L 8231-1 et L 8241-1 du Code du travail,

— qu'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet en application des articles L.8272-4, R.8272-10 et R.8272-11 du Code du travail,

— qu’il n’est pas en état de liquidation judiciaire au sens de l’article L.640-1 du Code du commerce ou de faillite personnelle au sens des articles L. 653-1 à L. 653-8 ou qu’il ne fait pas l’objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger,

— qu'il n'est pas en état de redressement judiciaire au sens de l'article L.631-1 du code de commerce ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché,

— qu’il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés,

— qu’il emploie régulièrement des salariés au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail.

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées aux c,d,e ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché.

Situation économique et financière:

— le chiffre d’affaires global et les chiffres d’affaires concernant les prestations visées par le marché et réalisées au cours des 3 derniers exercices,

— attestation d’assurance pour les risques professionnels avec indication des plafonds de garantie.

Le candidat pourra prouver sa capacité économique et financière, par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l’ouvrage s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des renseignements demandés ci-dessus.

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché.

Capacité technique et professionnelle:

— l’organigramme du siège social et de l’agence de la société candidate, figurant distinctement les effectifs (avec indication de l’importance du personnel d’encadrement),

— l’adresse, la composition et l’organisation de l’agence qui aura en charge le présent contrat,

— les moyens techniques et matériels du candidat,

— la liste des références (France entière, région, département) pour les opérations en cours d’exécution ou exécutées, au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,

— les certificats de qualification de l’entreprise dans le cadre de ses prestations ou tout document équivalent prouvant la capacité de l’entreprise à exécuter les prestations,

— les certificats établis par un Organisme chargé du contrôle de la qualité (exemple certification ISO, ou autre). Le MO acceptera toutefois d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité, produites par les candidats.

Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats: entreprise unique, cotraitants ou sous-traitants éventuels sont notamment:

— 3212, 3223, 5113, 5121, 5141, 5142, 5513 - 5523 - 5561 et l’attestation certifiant sa capacité à manipuler les fluides frigorigènes par décret de 2007 et Qualifelec indice MIE3.

Chacun des certificats précités pourra faire l’objet d’équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d’origine.

Le candidat pourra prouver sa capacité technique, par tout autre document considéré comme équivalent par le maître de l’ouvrage s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des renseignements demandés ci-dessus.

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités d’un autre intervenant quel qu’il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées ci-dessus. Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Néant.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes: direct et non différé du prix sur le budget propre d’Enjoy Montpellier, dans un délai global de paiement de 45 jours fin de mois à compter de la réception des factures ou des demandes de paiement équivalent.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats peuvent se présenter seul ou en groupement d’entreprises. En cas de groupement attributaire du marché, le marché impose la forme du groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Sylvie Limon
Nom: l’adresse est indiquée au Règlement de consultation

Référence
Informations complémentaires

Une seule et unique visite des sites est organisée le jeudi 24.10.2013 ; les modalités d’organisation sont précisées au Règlement de la consultation.

II.2.3) Reconduction:

Il est reconductible 1 fois pour 1 an par décision expresse du MO.

II.3) Durée du marché ou délai d'exécution des travaux:

Le marché est conclu pour une période ferme de 36 mois.

Les prestations démarrent le 1er janvier 2014 à 0:00.

IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et de documents complémentaires ou du document descriptif

Le dossier de consultation des entreprises est disponible uniquement sur support informatique (CD-Rom)

Le dossier de consultation peut être demandé après demande écrite préalable:

— par courrier postal, ou retiré sur le site du Corum (accueil administratif) à l'adresse suivante:

SAEML Enjoy Montpellier, Le Corum, esplanade Charles de Gaulle BP 2200 – 34027 Montpellier Cedex 01 (horaires d’ouverture: du lundi au vendredi de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés),

— par courrier électronique à l’adresse suivante: slimon@enjoy-montpellier.com.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Monsieur le président du Tribunal de grande instance
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal de grande instance
Adresse postale: rue Joseph Autran
Source: OJS 2013/S 199-344267 (2013-10-02)

Avis d'attribution de marché (2014-01-17)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SAEML Montpellier Events
Contact
Adresse Internet: http://www.montpellier-events.com 🌏
Courrier électronique: slimon@montpellier-events.com 📧
Téléphone: +33 467616744 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-17 📅
Date de publication: 2014-01-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 020-031607
Se réfère à l'avis: 2013/S 199-344267
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires

V.4) Informations sur le montant du marché Valeur: prix global et forfaitaire pour 36mois 1 599 123,90 EUR HT En cas de montant annuel ou mensuel (veuillez indiquer) : le nombre de mois : 36 mois.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Montpellier, Hérault, France : adresses des différents sites détaillées sous rubrique II.1.4

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-12-10 📅
Nom: Spie Sud Ouest
Adresse postale: 70 chemin de Payssat – ZI Montaudran
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31400
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Monsieur le président du tribunal de grande instance
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Greffe du tribunal de grande instance
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Source: OJS 2014/S 020-031607 (2014-01-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services de réparation et d'entretien (>20 nouveaux marchés)

Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments (>20)