Les présents marchés de travaux concerne l'opération suivante : Extension de l'école supérieure de commerce de Troyes La consultation concerne les lots : 3- couverture etancheite 4- menuis. Aluminium / Option no1 Motorisation stores 6- veture metallique 10- menuiseries bois interieures 11- platrerie 12- protection incendie 22- electricite c. Fort; faibles 27- extincteurs Ces lots sont relancés suite à appel d'offres déclaré infructueux

Grand Troyes

Les présents marchés de travaux concerne l'opération d'extension de l'école supérieure de commerce de Troyes. La consultation concerne les lots :
3- couverture Etancheite
4- menuis. Aluminium / Option no1 Motorisation stores
6- veture metallique
10- menuiseries bois interieures
11- platrerie
12- protection Incendie
22- electricite c. Fort & faibles
27- extincteurs
Ces lots sont relancés suite à appel d'offres déclaré infructueux.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que le dossier relatif à cette opération comporte un volet HQE avec certification.
Les cours continueront d'être dispensés pendant la période des travaux.
Les détails figurent au dossier de consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-04-17. L'appel d'offres a été publié le 2013-03-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-03-07 Avis de marché
2013-05-28 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-03-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés
Quantité ou étendue:
Détails des travaux: voir CCTP et Dpgf.Les variantes, le cas échéant, sont proposées avec l'offre de base. Elles devront être décrites avec suffisamment de précisions pour en permettre une parfaite analyse.Elles sont limitées au nombre de 3.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Grand Troyes
Adresse postale: 1 place Robert Galley
Code postal: 10000
Commune postale: Troyes
Contact
Adresse Internet: http://www.grand-troyes.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@grand-troyes.fr 📧
Téléphone: +33 325452727 📞
Fax: +33 325452744 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-07 📅
Date limite de soumission: 2013-04-17 📅
Date de publication: 2013-03-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 050-081481
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires
Operation globale : Le délai global d'exécution de l'opération de travaux est de 18 mois, y compris une période de préparation de 1 mois. La date prévisionnelle de début des travaux (délivrance OS de démarrage de l'opération) est mars 2013. L'Objectif est une ouverture pour la rentrée de septembre 2014. LOTS 3, 4, 6, 10, 11, 12, 22 et 27: la date prévisionnelle de délivrance OS de démarrage pour les lots, objets de la consultation, est mai 2013. L'Objectif est une ouverture pour la rentrée de septembre 2014. Le délai imparti pour l'exécution des présents lots est donc de 15,5 mois, y compris une période de préparation de 1 mois) visite du site: voir précisions particulières au réglement de la consultation Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront s'adresser : Pour les questions Techniques :Mme Danese -pole technique - Grand Troyes - tel +33 325452714, fax : +33 325452766 ou M. Hermant -pole technique - Grand Troyes - tel +33 325452745, fax : +33 325452766 Maîtrise d'oeuvre : François Peiffer et Bruno Freycenon Architectes: 57 rue de la Paix 10000 Troyes FRANCE. Tel : +33 325736566/Fax : +33 325738088 Pour les questions administratives: aurelie fremeaux tel : +33 325725172 - fax : +33 325452744 - marches.publics@grand-troyes.fr Pour la clause d'insertion: nora goutel - chargee de mission insertion - tel : +33 325452748 - fax : +33 325452744, nora.goutel@grand-troyes.fr. Jugement des offres: Pour le lot technique suivant : 22 (électricité) : 1-- la valeur technique : pondération 50% 2-- le prix des prestations : pondération 50% Pour tous les autres lots : 1- la valeur technique : pondération = 60 % 2-le prix des prestations pondération = 40 % obtention du cahier des charges: Le dossier de consultation sera transmis gracieusement aux candidats sur demande écrite ou par Internet à marches.publics@grand-troyes.fr ou par télécopieur au 03 25 45 27 44. Conformément à l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur a permis la mise en disposition du dossier de consultation par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation du département de l'aube accessible à l'adresse suivante: https://www.marches-aube.fr Conditions de remise des plis: voir modalités précises à l'article 6 du réglement de la consultation Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.3.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les présents marchés de travaux concerne l'opération d'extension de l'école supérieure de commerce de Troyes. La consultation concerne les lots :
3- couverture Etancheite
4- menuis. Aluminium / Option no1 Motorisation stores
6- veture metallique
10- menuiseries bois interieures
11- platrerie
12- protection Incendie
22- electricite c. Fort & faibles
27- extincteurs
Ces lots sont relancés suite à appel d'offres déclaré infructueux.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que le dossier relatif à cette opération comporte un volet HQE avec certification.
Les cours continueront d'être dispensés pendant la période des travaux.
Les détails figurent au dossier de consultation.
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: 45260000
Informations complémentaires sur les lots: Option no1 Motorisation stores
Numéro du lot: 6
Brève description: Véture métallique
Numéro du lot: 10
Brève description: Menuiseries bois intérieures
Numéro du lot: 11
Brève description: Plâtrerie
Numéro du lot: 12
Brève description: Protection incendie
Numéro du lot: 22
Brève description: Électricité
Numéro du lot: 27
Brève description: Extincteurs
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Détails des travaux: voir CCTP et Dpgf.
Les variantes, le cas échéant, sont proposées avec l'offre de base. Elles devront être décrites avec suffisamment de précisions pour en permettre une parfaite analyse.
Elles sont limitées au nombre de 3.
Description des options:
Au sens du droit français c'est-à-dire au sens de prestations supplémentaires éventuelles: sont à chiffrer obligatoirement (en plus de l'offre de base) par le candidat les options décrites au point 3.5 du réglement de la consultation et rappelées dans l'acte d'engagement correspondant au lot concerné, à défaut, l'offre sera considérée comme irrégulière.
Afficher plus
Au sens du droit communautaire (définition de l'option donnée par la circulaire du 29 décembre 2009 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics) : marchés de prestations similaires prévue à l'article 35-ii-6° du code des marchés publics,
Afficher plus
enfin, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer des avenants et des marchés complémentaires aux marchés initiaux.
Numéro de référence: M2012-14 à 2013-21
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 217 avenue Pierre Brossolette, 10000 Troyes FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Pouvoir de la personne habilitée à engager la société
présentation du groupement et du mandataire, le cas échéant ;
Déclaration sur l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir
ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles suivants du code pénal : 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, 2ème alinéa de l'article 421-5, 433-1, 2ème alinéa de l'article 433-2, 8ème alinéa de l'article 434-9, 2ème alinéa de l'article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 1er et 2ème alinéas de l'article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 ; ou ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'union Européenne
Afficher plus
Situation économique et financière:
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet
une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le(s) marché(s), réalisés au cours des 3 derniers exercices ;
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité des prestations. Etat du matériel possédé par l'entreprise.
les attestations d'assurances responsabilité civile et décennale en cours de validité.
les documents relatifs aux obligations fiscales et sociales du candidat.
Concernant les certificats relatifs aux obligations fiscales et sociales, délivrés par les organismes officiels, il appartient aux candidats de produire une copie de ces documents, certifiée conforme par le représentant légal de l'entreprise, ou une personne spécialement habilitée à cet effet, au 31/12/2011. En outre, les entreprises peuvent demander au Trésorier Payeur Général de leur département, un 'État annuel des certificats reçus '(Formulaire NOTI 2 ou équivalent). Ce document est remis après production, par les candidats, des certificats des administrations fiscales et sociales préalablement délivrés par les autorités compétentes. Les candidats peuvent alors joindre la copie de l'état annuel des certificats reçus, attestée sur l'honneur, par le représentant de l'entreprise, conforme à l'original.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
&Amp;#61692;Copie du/des certificat(s) de qualification(s) professionnelle(s). Il est toutefois précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références attestant sur les cinq dernières années de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. Les références seront détaillées (date, montant des prestations, clients, collectivités). Voir certificats listés au réglement de la consultation. Dans un souci de développement durable, l'entreprise sélectionnera et fournira au maximum 2 pages de références et 5 certificats de capacité.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie de 5% ou en remplacement une garantie à 1ère demande (une caution personnelle et solidaire ne sera pas autorisée).
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Virement bancaire dans le délai global de 30 jours à compter de la réception de la facture.
tout dépassement des délais contractuels et légaux de paiement constitue un retard de paiement donnant lieu à versement d'intérêts moratoires.
Le taux des intérêts moratoires est le taux de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points (article 5 II, 2° décret no2002-232 du 21 février 2002).
Afficher plus
origine du financement : fonds propres, Etat, Conseil Général et Conseil Régional, Europe.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le candidat se présente seul ou sous forme de groupement solidaire avec identification du mandataire et justification de ses pouvoirs. Les candidats se conformeront à la demande du maître d'ouvrage (groupement solidaire) en cas de constitution de groupement autre au moment de la remise des offres.
Afficher plus
Autres conditions particulières:
Clauses d'insertion sociale - insertion par l'activite economique: concerne les lots 10: menuiseries bois intérieures, 11: plâtrerie, 22: électricité.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service marchés
M. le président de Grand Troyes
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-aube.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-aube.fr 🌏
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-aube.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: M2012-14 à 2013-21
Informations complémentaires
Operation globale : Le délai global d'exécution de l'opération de travaux est de 18 mois, y compris une période de préparation de 1 mois. La date prévisionnelle de début des travaux (délivrance OS de démarrage de l'opération) est mars 2013. L'Objectif est une ouverture pour la rentrée de septembre 2014.
Afficher plus
LOTS 3, 4, 6, 10, 11, 12, 22 et 27: la date prévisionnelle de délivrance OS de démarrage pour les lots, objets de la consultation, est mai 2013. L'Objectif est une ouverture pour la rentrée de septembre 2014. Le délai imparti pour l'exécution des présents lots est donc de 15,5 mois, y compris une période de préparation de 1 mois)
Afficher plus
visite du site: voir précisions particulières au réglement de la consultation
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront s'adresser :
Pour les questions Techniques :Mme Danese -pole technique - Grand Troyes - tel +33 325452714, fax : +33 325452766 ou M. Hermant -pole technique - Grand Troyes - tel +33 325452745, fax : +33 325452766
Maîtrise d'oeuvre : François Peiffer et Bruno Freycenon Architectes: 57 rue de la Paix 10000 Troyes FRANCE. Tel : +33 325736566/Fax : +33 325738088
Pour les questions administratives: aurelie fremeaux tel : +33 325725172 - fax : +33 325452744 - marches.publics@grand-troyes.fr
Pour la clause d'insertion: nora goutel - chargee de mission insertion - tel : +33 325452748 - fax : +33 325452744, nora.goutel@grand-troyes.fr.
Jugement des offres:
Pour le lot technique suivant : 22 (électricité) :
1-- la valeur technique : pondération 50%
2-- le prix des prestations : pondération 50%
Pour tous les autres lots :
1- la valeur technique : pondération = 60 %
2-le prix des prestations pondération = 40 %
obtention du cahier des charges: Le dossier de consultation sera transmis gracieusement aux candidats sur demande écrite ou par Internet à marches.publics@grand-troyes.fr ou par télécopieur au 03 25 45 27 44.
Conformément à l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur a permis la mise en disposition du dossier de consultation par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation du département de l'aube accessible à l'adresse suivante: https://www.marches-aube.fr
Afficher plus
Conditions de remise des plis: voir modalités précises à l'article 6 du réglement de la consultation
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.3.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne
Commune postale: Chalons-en-Champagne Cedex
Code postal: 51036
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 326668687 📞
Adresse Internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 326210187 📠
Nom: Cciral
Organisme responsable des procédures de médiation
Cciral
Commune postale: Nancy
Code postal: 54038
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne
Commune postale: Chalons-en-Champagne Cedex
Code postal: 51036
Téléphone: +33 326668687 📞
Source: OJS 2013/S 050-081481 (2013-03-07)
Avis d'attribution de marché (2013-05-28)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 404 626,24 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-28 📅
Date de publication: 2013-05-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 103-175409
Se réfère à l'avis: 2013/S 50-081481
Numéro JO-S: 103
Informations complémentaires
les critères de jugement des offres étaient:Pour le lot technique suivant : 22 (électricité) :1-- la valeur technique : pondération 50 % 2-- le prix des prestations : pondération 50 % Pour tous les autres lots : 1- la valeur technique : pondération = 60 % 2-le prix des prestations pondération = 40 % La valeur technique sera jugée en fonction de :* la qualité des matériels et matériaux proposés, représentant 40 % de la note attribuée à la valeur technique,* les moyens mobilisés, représentant 30 % de la note attribuée à la valeur technique,* la qualité et la pertinence de la note sur la prise en compte de la démarche HQE avec certification, la gestion de la sécurité et des déchets sur le chantier, représentant 30 % de la note attribuée à la valeur technique, Annonce no125, B.O.A.M.P. 50 A du 12.3.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.5.2013.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 217 avenue Pierre Brossolette, 10000 Troyes

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-04-25 📅
Nom: Collin étanchïté
Adresse postale: ZI Ouest
Commune postale: La Chapelle Saint Luc
Code postal: 10600
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: France 2000
Adresse postale: ZI BP 30180 Torvilliers
Code postal: 10605

3️⃣
Nom: Collin étanchéïté

4️⃣
Nom: Santin
Adresse postale: 34 rue Brocard
Commune postale: Troyes
Code postal: 10012

5️⃣
Nom: Hingant en groupement avec Am'co
Adresse postale: 4 rue de Montarbet
Commune postale: Montaulin
Code postal: 10270

6️⃣
Nom: Techniplafonds
Adresse postale: 8 bis rue de la Poudrière
Commune postale: Saint Max
Code postal: 54130

7️⃣
Nom: Toggenburger en groupement avec Cegelec
Adresse postale: 16 rue Pierre de Celle
Commune postale: Saint André les Vergers
Code postal: 10120

8️⃣
Nom: UTC Fire
Adresse postale: rue Aloys Senefelder
Commune postale: Reims Cédex
Code postal: 51683
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
2

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Source: OJS 2013/S 103-175409 (2013-05-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Collin Etancheite Collin étanchïté France 2000 Hingant en groupement avec Am'co Santin Techniplafonds Toggenburger en groupement avec Cegelec UTC Fire
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de construction spécialisés divers Travaux de bardage Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations... Travaux d'installations électriques