Gros travaux et entretien des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore

Ville de Moulins

Gros travaux et entretien des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-11-08. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-30.

Qui ?

• Ville de Moulins

Qu'est-ce que c'est ?

• Installation d'appareils d'éclairage extérieur › Installation de matériel d'éclairage public
• Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au transport routier et à d'autres équipements › Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation

Où ?

• Allier

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-09-30	Avis de marché

Avis de marché (2013-09-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation
Quantité ou étendue:

Gros travaux de réparations et d'amélioration des installations, l'entretien et la maintenance, d'éclairage public, de signalisation tricolore, d'éclairage de terrains de sports et la pose et la dépose des illuminations marché à bons de commande avec minimum de 50 000 EUR TTC et maximum de 600 000 EUR TTC pour la première période.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Moulins
Adresse postale: 12 place de l'Hôtel de Ville, BP 1629
Code postal: 03016
Commune postale: Moulins Cedex
Contact
Courrier électronique: laetitia.madaleno@ville-moulins.fr 📧
Téléphone: +33 470485046 📞
Fax: +33 470485059 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-30 📅
Date limite de soumission: 2013-11-08 📅
Date de publication: 2013-10-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 192-330518
Numéro JO-S: 192
Informations complémentaires
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30.9.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Gros travaux et entretien des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore.

Nombre de reconductions possibles: 2
Numéro de référence: 13074
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Moulins

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Critères de sélection des candidatures : Capacité économique, technique et financière

imprimé Dc1

Imprimé Dc2

Situation économique et financière:

- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles

- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet

- déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune de 3 dernières années ;

- documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager l'entreprise candidate;.

Capacité technique et professionnelle:

- présentation d'une liste des travaux similaires en cours d'exécution ou exécutés en précisant leur montant, leur date et leur destinataire

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont l'entrepreneur dispose pour l'exécution de l'ouvrage et déclaration mentionnant les techniciens ou organismes techniques dont l'entrepreneur disposera pour l'exécution de l'ouvrage

- certificats de qualité professionnelle de l'entreprise ou références équivalentes.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Aucune garantie à première demande ou caution n'est demandée.

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du ccag tr, le délai de garantie est, sauf prolongation décidée

comme il est précisé à l'article 44.2 du ccag tr, d'un an à compter de la date d'effet de la réception.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement par mobilisation des ressources propres de la collectivité

modalités de paiement : mandat administratif avec délai de paiement de 30 jours

une avance est prévue au taux de 5%.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Aucune forme n'est imposée

en cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mlle Madaleno Laëtitia
Adresse du profil d'acheteur: https://moulins.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Mairie de Moulins
Adresse postale: 12 place de l'Hôtel de Ville BP 1629
Point de contact: Pour tout renseignement administratif cf contact susmentionné pour toute question technique : service VRD
Mme Bourleau Nadine
Téléphone: +33 470485067 📞
Courrier électronique: nadine.bourleau@ville-moulins.fr 📧
Fax: +33 470485069 📠
Point de contact: Service achats-marchés publics
URL des documents: https://moulins.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_yR6RdwH-_U 🌏
Point de contact: Service achats-marchés publics Pli portant la mention "ne pas ouvrir"

Référence
Dates
Date de début: 2014-01-01 📅
Date de fin: 2014-12-31 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13074

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Adresse postale: 6 cours Sablon
Commune postale: Clermont Ferrand
Code postal: 63000
Courrier électronique: greffe.taclermont@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 473146100 📞
Adresse Internet: http://clermont-ferrand.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 473146122 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Application de l'article 551-1 du code de justice administrative.
Source: OJS 2013/S 192-330518 (2013-09-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation (19)