Fourniture d'équipements de stockage d'énergie électrique des ASI (alimentation sans coupure)

CHU de Martinique

Achat d'équipements de stockage d'énergie électrique (batterie plomb étanche), destiné à la maintenance des ASSC (onduleur) de plusieurs bâtiments du CHU de la Martinique.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-10-28. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-09.

Qui ?

• CHU de Martinique

Qu'est-ce que c'est ?

• Ballast pour lampes ou tubes à décharge › Onduleurs
• Batteries primaires › Batteries au plomb

Où ?

• Martinique

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-09-09	Avis de marché

Avis de marché (2013-09-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Batteries au plomb
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Batteries au plomb 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Martinique
Adresse postale: Service technique génie civil maintenance, CS 90632
Code postal: 97200
Commune postale: Fort-de-France
Contact
Courrier électronique: francoise.dolmen@chu-fortdefrance.fr 📧
: serge.gros-desirs@ch-lamentin.fr 📧
Téléphone: +596 596553582 📞
Fax: +596 596758393 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-09 📅
Date limite de soumission: 2013-10-28 📅
Date de publication: 2013-09-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 178-306430
Numéro JO-S: 178
Informations complémentaires

Chaque candidat devra obligatoirement s'être rendu sur le site, préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux ou les locaux où les prestations doivent se dérouler le 16.9.2013 & une autre le 19.9.2013 pour les retardataires à 10:00 devant l'acceuil l'entrée de l'hopital Pierre Zobda Quitman a Lameynard contact M. Pastour au +596 596552481 ou M. Clio +596 596552283. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9.9.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Achat d'équipements de stockage d'énergie électrique (batterie plomb étanche), destiné à la maintenance des ASSC (onduleur) de plusieurs bâtiments du CHU de la Martinique.

Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

Option 1: a fourniture de 3 onduleurs de 120kva chacun en option de remplacement des batteries prévues en annexedu CCTP.

Option 2: livraison franco transitaire (incoterm FCA), chez le transitaire SDV (voir RC).

Durée de l'accord: 12 mois
Numéro de référence: 13.AO.STGC.SGD.03
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Hôpital Pierre Zobda-Quitman, Maison de la femme, de la mère et de l'enfant, hôpital Clarac, Centre Emma Ventura, 97200 Fort-de-France

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur prévue à l'article 44 du code des marchés publics - copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire - lettre de candidature (DC1) ou déclaration d'intention de soumissionner établie sur papier libre accompagnée du document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat - déclaration du candidat (DC2)+ kbis.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffres d'affaires concernant les fournitures objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles & attestation d'assurance à jour.

Capacité technique et professionnelle:

Listes des principales fournitures au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé+attestations prouvant les livaisons, effectifs moyens & personnels d'encadrement, titres et études des cadres, description de l'équipement technique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une avance pourra être accordée-une garantie pour le remboursement de l'avance est exigée.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Fonds ARS, avances, acomptes et paiements partiels définitifs verss au titulaire dans les conditions prévues au CCAG, délai global de paiement 50 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement d'entreprises solidaires ou conjointes.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (mémoire technique) (35)
2. Délai de livraison & de mise en service (20)
3. Prix de la fourniture & installation& raccordement (30)
4. Contrat de maintenance pendant la période de garantie (15)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: www.achatpublic.com
M. le directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://achatpublic.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13.AO.STGC.SGD.03
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9.9.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Fort-de-France
Adresse postale: Villa Roy Camille Croix de Bellevue BP 683 rue du Batonnier Hector André
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +596 596716667 📞
Fax: +596 596631008 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Précisions concernant les délais d'introduction des recours :

— d'une part, en vertu de l'article L 551-1 du code de justice administrative, un référé précontractuel peut être introduit avant la signature du marché. En tout état de cause, cette signature du marché ne pourra intervenir que 10 jours après la notification de la décision de rejet de l'offre,

— d'autre part, la décision de rejet de l'offre est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif susmentionné, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente, conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative ".

Enfin, le candidat non retenu peut déposer un recours en annulation à l'encontre du marché devant le tribunal administratif précité dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.

Source: OJS 2013/S 178-306430 (2013-09-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage (>20 nouveaux marchés)

Accumulateurs, piles et batteries primaires (5)

Batteries primaires (1)