Extension - restructuration du Collège Olivier Serres à Viry-Chatillon
Conseil général de l'Essonne
Extension – restructuration du collège Olivier Serres à Viry-Chatillon
Macro-Lot nº 1 : "Gros oeuvre étendu"
Macro-lot nº 2 : "Chauffage-Plomberie"
Le délai de réception des offres était de 2014-01-30. L'appel d'offres a été publié le 2013-11-27.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • DV construction
- • UTB
- • Ile-de-France › Essonne
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-11-27 | Avis de marché |
| 2014-04-29 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2013-11-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de l'Essonne
Adresse postale: boulevard de France, Hôtel du Département
Code postal: 91012
Commune postale: Évry Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.essonne.fr 🌏
Courrier électronique: demat@cg91.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-27 📅
Date limite de soumission: 2014-01-30 📅
Date de publication: 2013-11-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 233-403647
Numéro JO-S: 233
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros oeuvre étendu
Brève description: Gros oeuvre étendu
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Chauffage plomberie
Brève description: Chauffage plomberie
Quantité ou étendue:
Description des options: Ces marchés pourront faire l'objet d'éventuels avenants.
Numéro de référence: 1310-1-02
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Olivier Serres, 91170 Viry Chatillon
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise seule ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières:
Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Nom: Conseil général de l'Essonne, direction de la construction et des bâtiment – service marchés
Adresse postale: 1 rue Edouard Branly – immeuble France Essonne
URL pour informations complémentaires: https://marches.essonne.fr/ 🌏
Nom: Conseil général de l'Essonne, direction de la construction et des bâtiments – service marchés
URL des documents: https://marches.essonne.fr/ 🌏
Nom: Conseil général de l'Essonne, direction des finances et de la commande publique – service méthodes, achats, commissions et jurys
Adresse postale: envoi postal : Hôtel du Département – boulevard de France
Point de contact: Dépôt contre récepissé : Hôtel du Département – boulevard de France – 3è étage bureau w301 du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et 13:30 à 16:30.
URL pour la participation: https://marches.essonne.fr/ 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1310-1-02
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://www.ta-versailles.juradm.fr 🌏
Fax: +33 139205436 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 233-403647 (2013-11-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
La présente consultation est un appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics. La consultation a été divisée en 5 macro-lots.La présente consultation porte sur les macro-lots no01 "Gros oeuvre étendu" et nº 02 "Chauffage plomberie". Le délai global d'exécution des marchés comprend la période de préparation de chantier dont la durée est de 2 mois et le délai d'exécution des travaux qui est de 20 mois.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de l'Essonne
Adresse postale: boulevard de France, Hôtel du Département
Code postal: 91012
Commune postale: Évry Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.essonne.fr 🌏
Courrier électronique: demat@cg91.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-27 📅
Date limite de soumission: 2014-01-30 📅
Date de publication: 2013-11-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 233-403647
Numéro JO-S: 233
Informations complémentaires
Une visite du site est conseillé mais non obligatoire. Toute demande de renseignement doit être formulée par écrit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Dématérialisation des procédures, le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse suivante : https://www.marches.essonne.fr. Les plis peuvent aussi être remis par envoi en recommandé ou déposés contre récépissé. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.11.2013.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Extension – restructuration du collège Olivier Serres à Viry-Chatillon
Macro-Lot nº 1 : "Gros oeuvre étendu"
Macro-lot nº 2 : "Chauffage-Plomberie"
Intitulé du lot: Gros oeuvre étendu
Brève description: Gros oeuvre étendu
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Chauffage plomberie
Brève description: Chauffage plomberie
Quantité ou étendue:
La présente consultation est un appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics. La consultation a été divisée en 5 macro-lots.
La présente consultation porte sur les macro-lots no01 "Gros oeuvre étendu" et nº 02 "Chauffage plomberie". Le délai global d'exécution des marchés comprend la période de préparation de chantier dont la durée est de 2 mois et le délai d'exécution des travaux qui est de 20 mois.
Afficher plus
Numéro de référence: 1310-1-02
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Olivier Serres, 91170 Viry Chatillon
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats devront fournir une déclaration d'intention de soumissionner (Dc1) obligatoire, la déclaration du candidat (Dc2) et si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés.
Situation économique et financière:
les candidats devront fournir une déclaration de chiffre d'affaires global des 3 derniers exercices disponibles et une déclaration des effectifs moyens annuels et du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats devront fournir les attestations de qualification Qualibat (Macro lot 1 : 2212 et 3513, Macro lot 2 : 5312 et 5112) ou équivalent, ou des références de travaux de même type et de même importance pour chaque lot datant de moins de 5 ans.
Afficher plus
La preuve des capacités professionnelles, techniques et financières peut être apportée par tous moyens.
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Articles 86 à 111 du code des marchés publics.
Marché financé sur les fonds propres de la collectivité.
Délai global de paiement 30 jours.
Conditions du CCAG/travaux.
Autres conditions particulières:
Cette clause s'applique aux macro-lots 1 et 2. En application de l'article 14 du code des marchés publics, il est demandé à l'entreprise retenue, quelle qu'elle soit, d'exécuter pour ce marché une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président
Nom: Conseil général de l'Essonne, direction de la construction et des bâtiment – service marchés
Adresse postale: 1 rue Edouard Branly – immeuble France Essonne
URL pour informations complémentaires: https://marches.essonne.fr/ 🌏
Nom: Conseil général de l'Essonne, direction de la construction et des bâtiments – service marchés
URL des documents: https://marches.essonne.fr/ 🌏
Nom: Conseil général de l'Essonne, direction des finances et de la commande publique – service méthodes, achats, commissions et jurys
Adresse postale: envoi postal : Hôtel du Département – boulevard de France
Point de contact: Dépôt contre récepissé : Hôtel du Département – boulevard de France – 3è étage bureau w301 du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et 13:30 à 16:30.
URL pour la participation: https://marches.essonne.fr/ 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 1310-1-02
Informations complémentaires
Une visite du site est conseillé mais non obligatoire. Toute demande de renseignement doit être formulée par écrit. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Dématérialisation des procédures, le dossier de consultation des entreprises est disponible à l'adresse suivante : https://www.marches.essonne.fr. Les plis peuvent aussi être remis par envoi en recommandé ou déposés contre récépissé. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.11.2013.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://www.ta-versailles.juradm.fr 🌏
Fax: +33 139205436 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 233-403647 (2013-11-27)
Avis d'attribution de marché (2014-04-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 054 730 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-29 📅
Date de publication: 2014-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 086-149021
Se réfère à l'avis: 2013/S 233-403647
Numéro JO-S: 86
Informations complémentaires
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Technique (50)
2. Prix (50)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-04-22 📅
Nom: DV construction
Adresse postale: 1 place du 6 juin 1944 – BP 1827
Commune postale: Orléans Cedex 1
Code postal: 45008
2️⃣
Nom: Utb
Adresse postale: 159 avenue Jean Lolive
Commune postale: Pantin Cedex
Code postal: 93695
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
5
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 avenue Saint-Cloud
Source: OJS 2014/S 086-149021 (2014-04-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 054 730 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-29 📅
Date de publication: 2014-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 086-149021
Se réfère à l'avis: 2013/S 233-403647
Numéro JO-S: 86
Informations complémentaires
Date de signature des marchés: 16.4.2014.
Description des critères:
— valeur technique appréciée sur la base d'un mémoire technique comprenant 3 sous critères noté sur 9 points,
— prix noté sur 9 points, apprécié sur la base de la DPGF et calculé selon la formule suivante: NP = (9xPo)/P.
Le délai d'exécution des marchés est fixé à 22 mois.
Le dossier est consultable dans les conditions prévues par la loi nº 78-753 du 17.7.1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques.
Références de l'avis initial paru au BOAMP.
Parution nº : 231 A, annonce nº 123 du 30.11.2013.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.4.2014.
Afficher plus
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Technique (50)
2. Prix (50)
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-04-22 📅
Nom: DV construction
Adresse postale: 1 place du 6 juin 1944 – BP 1827
Commune postale: Orléans Cedex 1
Code postal: 45008
2️⃣
Nom: Utb
Adresse postale: 159 avenue Jean Lolive
Commune postale: Pantin Cedex
Code postal: 93695
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
5
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 avenue Saint-Cloud
Source: OJS 2014/S 086-149021 (2014-04-29)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)