désenclavement de l'îlot Marcel Proust à Limoges
Limoges Métropole
désenclavement de l'îlot Marcel Proust à Limoges.
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.
la présente opération fera l'objet de clauses sociales dans le cadre de son exécution conformément à l'article 16 du Cahier des Clauses Administratives Particulières
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.
délai d'exécution du marché :
5 (cinq) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service
Le délai de réception des offres était de 2013-12-04. L'appel d'offres a été publié le 2013-10-21.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes
- • Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers › Travaux de réparation de routes
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-10-21 | Avis de marché |
| 2014-02-06 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2013-10-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réparation de routes
Quantité ou étendue:
“variantes :Les concurrents peuvent présenter, conformément à l'article 50 du Code des marchés publics, une offre comportant des variantes (maximum 2...”
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réparation de routes 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Adresse postale: Service de la commande publique, 8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-21 📅
Date limite de soumission: 2013-12-04 📅
Date de publication: 2013-10-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 207-357873
Numéro JO-S: 207
Informations complémentaires
“renseignements relatif à l'insertion : PLIE (Plan local pour l'insertion et l'emploi) de Limoges Métropole 64 avenue Georges Dumas 87031 Limoges...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“désenclavement de l'îlot Marcel Proust à Limoges.”
“Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.”
“la présente opération fera l'objet de clauses sociales dans le cadre de son exécution conformément à l'article 16 du Cahier des Clauses Administratives Particulières”
Afficher plus
“Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.”
“délai d'exécution du marché :”
“5 (cinq) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service”
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
“variantes :”
“Les concurrents peuvent présenter, conformément à l'article 50 du Code des marchés publics, une offre comportant des variantes (maximum 2 variantes - voir...”
Afficher plus
“Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences...”
Afficher plus
“Nature des travaux :”
“Les travaux comprennent :”
“- la réfection de la chaussée ;”
“- la création de trottoirs ;”
“- la fourniture et pose de bordures ;”
“- la création de murs et murets ;”
“- la gestion des eaux pluviales de surface.”
“quantités remarquables :”
“Réalisation d'une chaussée légère souple : 1 550 M2 environ”
“réalisation d'un trottoir en béton balayé : 3 100 M2 environ”
“réalisation d'un mur en béton coulé en place (hauteur : 0,50 m - largeur : 0,25 m) : 200 ML”
Numéro de référence: AF 2013 160
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature), Dc2 (déclaration du candidat) et NOTI 2 (Etat annuel des certificats reçus) pour...”
Afficher plus
“http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm (ils sont également joints aux dossiers " papiers ").”
“Ils contiendront les éléments indiqués ci-après :”
“- lettre de candidature (Dc1) ;”
“- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (Dc2) ;”
“- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du CMP (Dc1) ;”
“- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à...”
Afficher plus
Situation économique et financière:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers...”
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
“- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces...”
Afficher plus
“- les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : Carte professionnelle FNTP : 3p3b (qualification minimale...”
Afficher plus
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“les travaux seront financés selon les modalités suivantes :”
“Les prestations seront financées sur le budget de Limoges Métropole et seront rémunérées selon les prescriptions du CCAP et en application décret nº...”
Afficher plus
“Les paiements se feront par virement administratif du Trésorier Principal de Limoges Municipale sur le compte bancaire du titulaire du marché.”
“les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter...”
Afficher plus
“en cas de non respect du délai global de paiement, et en application du décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement...”
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.”
“Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :”
“- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;”
“- en qualité de membres de plusieurs groupements”
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2013-12-11 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur Technique, appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - Performance des produits (20%) ; - Pertinence de l'équipe et des matériels alloués au chantier (30%) ; - Performance de la prestation de travaux (40%) ; - Qualité du dossier (10%) : 20 points (35)
2. Prix des Prestations, en fonction de l'a.e. et du D.E., selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/valeur de l'offre analysée) : 20 points (30)
3. Performances en matière de protection de l'environnement, appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : - Qualité de l'analyse environnementale (30%) ; - Performance des mesures compensatoires (30%) ; - Qualité du Traitement des déchets (40%) : 20 points (35)
Languages
Language: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Nathalie Périssat
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats-limousin.com 🌏
Référence
Identifiants
Reference number attributed by the contracting authority: AF 2013 160
Informations complémentaires
“renseignements relatif à l'insertion :”
“PLIE (Plan local pour l'insertion et l'emploi) de Limoges Métropole”
“64 avenue Georges Dumas”
“87031 Limoges Cedex”
“tél. +33 555457890 ou +33 555457893”
“portable : +33 624537717”
“fax : +33 555457896”
“mail : plie@agglo-limoges.fr”
“contact : Véronique Thalamy”
“Le titulaire s'engage à faire effectuer par des publics en difficulté d'insertion, un nombre d'heures du temps total de la main d'oeuvre nécessaire à...”
Afficher plus
“Visite facultative :”
“Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.”
“La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché.”
“Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à :”
“Communauté d'agglomération Limoges Métropole”
“BP 3120”
“Tél. +33 555457900”
“et demander :”
“la Direction des infrastructures routières/service constructions routières :”
“M. Stéphane Bernard”
“Fax : +33 555457847”
“ou”
“Stéphane Heyraud”
“A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat...”
Afficher plus
“La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.”
“Modalités d'obtention du dossier de consultation :”
“Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles...”
Afficher plus
“Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie...”
Afficher plus
“Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération...”
Afficher plus
“Modalités de remise des plis :”
“Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au...”
Afficher plus
“Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de...”
Afficher plus
“Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des Marchés Publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique...”
Afficher plus
“Renseignement(s) administratif(s) :”
“Direction des infrastructures routières”
“Service marchés publics”
“Gilles Desveaux”
“Renseignement(s) technique(s) :”
“Service constructions routières”
“Recours :”
“Instance chargée des procédures de recours :”
“Tribunal administratif de Limoges,”
“1 cours Vergniaud,”
“87000 Limoges,”
“tél. +33 555339155,”
“fax : +33 555339160.”
“Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :”
“Communauté d'agglomération Limoges Métropole,”
“Service de la commande publique,”
“8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges,”
“Tél. +33 555459300,”
“Fax : +33 555038660,”
“courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr”
“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.10.2013.”
Source: OJS 2013/S 207-357873 (2013-10-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réparation de routes
Quantité ou étendue:
“variantes :Les concurrents peuvent présenter, conformément à l'article 50 du Code des marchés publics, une offre comportant des variantes (maximum 2...”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réparation de routes 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Adresse postale: Service de la commande publique, 8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-21 📅
Date limite de soumission: 2013-12-04 📅
Date de publication: 2013-10-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 207-357873
Numéro JO-S: 207
Informations complémentaires
“renseignements relatif à l'insertion : PLIE (Plan local pour l'insertion et l'emploi) de Limoges Métropole 64 avenue Georges Dumas 87031 Limoges...”
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“désenclavement de l'îlot Marcel Proust à Limoges.”
“Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. Et 57 à 59 du Code des marchés publics.”
Afficher plus (4)
“la présente opération fera l'objet de clauses sociales dans le cadre de son exécution conformément à l'article 16 du Cahier des Clauses Administratives Particulières”
“Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.”
“délai d'exécution du marché :”
“5 (cinq) mois à compter de la date fixée par l'ordre de service”
Quantité ou étendue:
“variantes :”
“Les concurrents peuvent présenter, conformément à l'article 50 du Code des marchés publics, une offre comportant des variantes (maximum 2 variantes - voir...”
Afficher plus (12)
“Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences...”
“Nature des travaux :”
“Les travaux comprennent :”
“- la réfection de la chaussée ;”
“- la création de trottoirs ;”
“- la fourniture et pose de bordures ;”
“- la création de murs et murets ;”
“- la gestion des eaux pluviales de surface.”
“quantités remarquables :”
“Réalisation d'une chaussée légère souple : 1 550 M2 environ”
“réalisation d'un trottoir en béton balayé : 3 100 M2 environ”
“réalisation d'un mur en béton coulé en place (hauteur : 0,50 m - largeur : 0,25 m) : 200 ML”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature), Dc2 (déclaration du candidat) et NOTI 2 (Etat annuel des certificats reçus) pour...”
“http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm (ils sont également joints aux dossiers " papiers ").”
Afficher plus (5)
“Ils contiendront les éléments indiqués ci-après :”
“- lettre de candidature (Dc1) ;”
“- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (Dc2) ;”
“- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du CMP (Dc1) ;”
“- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à...”
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers...”
Capacité technique et professionnelle:
“- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces...”
“- les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : Carte professionnelle FNTP : 3p3b (qualification minimale...”
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“les travaux seront financés selon les modalités suivantes :”
“Les prestations seront financées sur le budget de Limoges Métropole et seront rémunérées selon les prescriptions du CCAP et en application décret nº...”
Afficher plus (3)
“Les paiements se feront par virement administratif du Trésorier Principal de Limoges Municipale sur le compte bancaire du titulaire du marché.”
“les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter...”
“en cas de non respect du délai global de paiement, et en application du décret no2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement...”
“le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.”
“Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :”
Afficher plus (2)
“- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;”
“- en qualité de membres de plusieurs groupements”
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2013-12-11 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur Technique, appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - Performance des produits (20%) ; - Pertinence de l'équipe et des matériels alloués au chantier (30%) ; - Performance de la prestation de travaux (40%) ; - Qualité du dossier (10%) : 20 points (35)
2. Prix des Prestations, en fonction de l'a.e. et du D.E., selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/valeur de l'offre analysée) : 20 points (30)
3. Performances en matière de protection de l'environnement, appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : - Qualité de l'analyse environnementale (30%) ; - Performance des mesures compensatoires (30%) ; - Qualité du Traitement des déchets (40%) : 20 points (35)
Languages
Language: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Nathalie Périssat
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats-limousin.com 🌏
Référence
Identifiants
Reference number attributed by the contracting authority: AF 2013 160
Informations complémentaires
“renseignements relatif à l'insertion :”
“PLIE (Plan local pour l'insertion et l'emploi) de Limoges Métropole”
Afficher plus (52)
“64 avenue Georges Dumas”
“87031 Limoges Cedex”
“tél. +33 555457890 ou +33 555457893”
“portable : +33 624537717”
“fax : +33 555457896”
“mail : plie@agglo-limoges.fr”
“contact : Véronique Thalamy”
“Le titulaire s'engage à faire effectuer par des publics en difficulté d'insertion, un nombre d'heures du temps total de la main d'oeuvre nécessaire à...”
“Visite facultative :”
“Les candidats peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.”
“La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché.”
“Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à :”
“Communauté d'agglomération Limoges Métropole”
“BP 3120”
“Tél. +33 555457900”
“et demander :”
“la Direction des infrastructures routières/service constructions routières :”
“M. Stéphane Bernard”
“Fax : +33 555457847”
“ou”
“Stéphane Heyraud”
“A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat...”
“La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.”
“Modalités d'obtention du dossier de consultation :”
“Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles...”
“Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie...”
“Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération...”
“Modalités de remise des plis :”
“Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au...”
“Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à Internet. Un message leur indiquant que l'opération de...”
“Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du Code des Marchés Publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique...”
“Renseignement(s) administratif(s) :”
“Direction des infrastructures routières”
“Service marchés publics”
“Gilles Desveaux”
“Renseignement(s) technique(s) :”
“Service constructions routières”
“Recours :”
“Instance chargée des procédures de recours :”
“Tribunal administratif de Limoges,”
“1 cours Vergniaud,”
“87000 Limoges,”
“tél. +33 555339155,”
“fax : +33 555339160.”
“Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :”
“Communauté d'agglomération Limoges Métropole,”
“Service de la commande publique,”
“8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges,”
“Tél. +33 555459300,”
“Fax : +33 555038660,”
“courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr”
“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.10.2013.”
Avis d'attribution de marché (2014-02-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 299 483 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-06 📅
Date de publication: 2014-02-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 029-045899
Se réfère à l'avis: 2013/S 207-357873
Numéro JO-S: 29
Informations complémentaires
“La durée du marché s'entend de sa notification à la fin du délai d'exécution. Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Communauté d'agglomération...”
Afficher plus
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique, appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - Performance des produits (20%) ; - Pertinence de l'équipe et des matériels alloués au chantier (30%) ; - Performance de la prestation de travaux (40%) ; - Qualité du dossier (10%) : 20 points (35)
2. Prix des prestations, en fonction de l'AE et du DE, selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/valeur de l'offre analysée) : 20 points (30)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-01-15 📅
Nom: Société Colas Sud Ouest
Adresse postale: Agence de Couzeix – 13 avenue Maryse Bastiè
Commune postale: Couzeix
Code postal: 87270
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr 📧
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole / service de la commande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2014/S 029-045899 (2014-02-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 299 483 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-02-06 📅
Date de publication: 2014-02-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 029-045899
Se réfère à l'avis: 2013/S 207-357873
Numéro JO-S: 29
Informations complémentaires
“La durée du marché s'entend de sa notification à la fin du délai d'exécution. Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Communauté d'agglomération...”
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique, appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - Performance des produits (20%) ; - Pertinence de l'équipe et des matériels alloués au chantier (30%) ; - Performance de la prestation de travaux (40%) ; - Qualité du dossier (10%) : 20 points (35)
2. Prix des prestations, en fonction de l'AE et du DE, selon la formule suivante : Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/valeur de l'offre analysée) : 20 points (30)
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-01-15 📅
Nom: Société Colas Sud Ouest
Adresse postale: Agence de Couzeix – 13 avenue Maryse Bastiè
Commune postale: Couzeix
Code postal: 87270
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr 📧
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Téléphone: +33 555339155 📞
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Communauté d'agglomération Limoges Métropole / service de la commande publique
Adresse postale: 6-8 rue Pierre Brossolette
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Téléphone: +33 555459300 📞
Fax: +33 555038660 📠
Source: OJS 2014/S 029-045899 (2014-02-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕