démolition et reconstruction de la salle de réunion sise rue du stade à Yutz

Ville de Yutz

la présente procédure adaptée ouverte est soumise aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.Les concurrents doivent présenter une offre entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base) mais ils peuvent également présenter, conformément à l'article 50 du code des marchés publics, une offre comportant des varirantes respectant les exigences minimales visées par les dispositions du cahier des charges et de ses éventuelles pièes annexes

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-05. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Yutz

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Moselle

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-06-14	Avis de marché
2013-10-18	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-06-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue:

l'Ensemble des travaux de la présente consultation est divisée en 10 lots.Les délais d'exécution sont fixés à l'acte d'engagement et ne peuvent en aucun cas être modifiés.Chaque candidat devra faire une proposition pour chacune des options demandées

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Yutz
Adresse postale: 107 Grand Rue
Code postal: 57970
Commune postale: Yutz
Contact
Adresse Internet: http://www.mairie-yutz.fr 🌏
Téléphone: +33 382822682 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-14 📅
Date limite de soumission: 2013-07-05 📅
Date de publication: 2013-06-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 117-199084
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.mairie-yutz.marches-publics.info. Délai d'exécution: les délais d'exécution sont fixés dans l'acte d'engagement. Le calendrier prévisionnel est fourni en annexe. Durée du marché: fin du chantier janvier 2014. Renseignements administratifs: Mairie de Yutz, 107 Grand Rue, 57970 Yutz, tél.: +33 382822682. Renseignements techniques: M. Emmanuel Waris - adjoint de direction des services techniques - tél.: +33 382822619, 57970 Yutz. Unité monétaire utilisée, l'euro. Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront utiliser de préférence le lien "Correspondre avec l'acheteur", ou s'adresser aux adresses mentionnées dans l'avis, dans la limite de quatre (4) jours avant la date limite de réception des offres. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.6.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 1
Brève description: Démolition - gros oeuvre - vRD
Numéro du lot: 2
Brève description: Charpente métallique
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture - étanchéité - bardage
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 6
Brève description: Platrerie - isolation - plafonds
Numéro du lot: 7
Brève description: Electricité
Numéro du lot: 8
Brève description: Chauffage - gaz - sanitaire - vMC
Numéro du lot: 9
Brève description: Carrelage - faience
Numéro du lot: 10
Brève description: Peinture
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 13AT-STEC-0057-T

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.colloc.bercy.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/form_tele/decl_cand.html. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous. Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du Code des marchés publics:

- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP;

- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du Code du travail.

Situation économique et financière:

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics:

- déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles;

- déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique del'entreprise tels que prévus à l'article 45 du Code des marchés publics:

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

- liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations debonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature. Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit lesmêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit del'opérateur économique.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur lemontant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. Cette retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande constituée, en totalité, au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contrepas accepté de caution personnelle et solidaire. Dans l'hypothèse où la garantie ne serait pas constituée ou complétée dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte sera prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande à la retenue de garantie. 5.2.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement sur fonds propres. Le paiement se fera par virement au moyen d'un mandat administratif et le délai global de paiement est de 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous traitants qui l'exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 EUR TTC. En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus. Les candidats ne pourront pas se présenter à la fois en qualité de candidats individuels et enqualité de membre d'un ou plusieurs groupements pour un même lot.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix % (50)
2. Valeur technique % (40)
3. Délai d'exécution % (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Slendzak Philippe, maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.mairie-yutz.marches-publics.info 🌏
Nom: Mairie de Yutz

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13AT-STEC-0057-T
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.mairie-yutz.marches-publics.info.

Délai d'exécution: les délais d'exécution sont fixés dans l'acte d'engagement. Le calendrier prévisionnel est fourni en annexe. Durée du marché: fin du chantier janvier 2014. Renseignements administratifs: Mairie de Yutz, 107 Grand Rue, 57970 Yutz, tél.: +33 382822682. Renseignements techniques: M. Emmanuel Waris - adjoint de direction des services techniques - tél.: +33 382822619, 57970 Yutz. Unité monétaire utilisée, l'euro. Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront utiliser de préférence le lien "Correspondre avec l'acheteur", ou s'adresser aux adresses mentionnées dans l'avis, dans la limite de quatre (4) jours avant la date limite de réception des offres.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.6.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. Le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2013/S 117-199084 (2013-06-14)

Avis d'attribution de marché (2013-10-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 90 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 107 Grand rue

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-18 📅
Date de publication: 2013-10-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 206-356220
Se réfère à l'avis: 2013/S 117-199084
Numéro JO-S: 206
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.mairie-yutz.marches-publics.info Annonce n Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 18.10.2013.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-08-27 📅
Nom: WZ Constructions
Adresse postale: Voie Romaine
Commune postale: Semecourt
Code postal: 57280

2️⃣
Nom: Houpert SAS
Adresse postale: route de Neufvillage
Commune postale: Virming
Code postal: 57340

3️⃣

4️⃣
Nom: Batiments Services Travaux
Adresse postale: ZI Ste Agathe - BP 80092
Commune postale: Florange
Code postal: 57190

5️⃣
Nom: Menuiseries Mebesi Machado
Adresse postale: 11 rue du Bac
Commune postale: Basse Ham
Code postal: 57970

6️⃣
Nom: Leg SAS
Adresse postale: 14 rue de Poitiers
Commune postale: Yutz

7️⃣
Nom: SARL Egib
Adresse postale: ZAC Metzange Buchel - 11 rue des Landes
Commune postale: Thionvoille
Code postal: 57100

8️⃣
Nom: ETS E Boffo
Adresse postale: Zone d'activité Sirius CD 47
Commune postale: Amneville
Code postal: 57360

9️⃣
Nom: GP Batipro
Adresse postale: ZI Metzange - 17 boucle Carreau de la Mine
Commune postale: Thionville

1️⃣0️⃣
Nom: Masci SAS
Adresse postale: ZA Champ de Mars - BP 28
Commune postale: Richemont
Code postal: 57270
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
3
4
2
6
7

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21570757100018

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 31 avenue de la Paix - BP 51038
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2013/S 206-356220 (2013-10-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)

Ossatures (>20)

Ossatures métalliques
Travaux de gros œuvre (>20)