Création d'un giratoire – boulevard Schuman

Limoges Métropole

Création d'un giratoire -– boulevard Schuman.
Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.
Les travaux sont répartis en deux lots désignés ci-dessous :
Lot 1: voirie. Création d'une chaussée lourde souple; fourniture et pose de bordures; gestion des eaux pluviales de surface.
Lot 2: éclairage public. Travaux de génie civil; pose de candélabres avec lanternes.
délais d'exécution :
Lot n° 1: 4 mois.
Lot n° 2: 4 mois.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-06-03. L'appel d'offres a été publié le 2013-04-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Contamine
• Eiffage

Qui ?

• Limoges Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-04-19	Avis de marché
2013-04-24	Informations complémentaires
2013-08-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-04-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de carrefours giratoires
Quantité ou étendue:

Les concurrents peuvent présenter, conformément à l'article 50 du code des marchés publics, une offre comportant des variantes (maximum 2 variantes – voir article 5.2 du RC), qui doivent respecter les exigences minimales détaillées au CCTP. Pour le seul point suivant (prix n° 11): structure de chaussée.Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées ci-dessus et décrites au cahier des charges (cf. article 5.2 du RC).Nature des prestations:les travaux concernent:— la création d'une chaussée lourde souple,— la fourniture et la pose de bordures,— la gestion des eaux pluviales de surface,— la création de l'éclairage public.Lot n° 1 "Voirie"— réalisation d'une couche de fondation en matériaux recyclé : 2 500 m² environ,— réalisation d'une chaussée lourde souple sans couche de fondation: 3 500 m² environ,— réalisation d'un trottoir en stérile: 665 m² environ,— terrassement pour pose de bordures: 700 ml.Lot n° 2 "Éclairage public"— fourniture de câble U1000 Ro2v 5g252: 760 m environ,— fourniture et pose d'un variateur de tension pour l'armoire E00299: 1 U,— remplacement d'une lanterne sur mât d'effort avec pose d'une rehausse type "Ciel": 77 U,— fourniture de luminaire 150w - sHP: 84 U.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de carrefours giratoires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Limoges Métropole
Adresse postale: Service de la commande publique, 6-8 rue Pierre Brossolette
Code postal: 87000
Commune postale: Limoges
Contact
Fax: +33 555038660 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-19 📅
Date limite de soumission: 2013-06-03 📅
Date de publication: 2013-04-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 080-134467
Numéro JO-S: 80
Informations complémentaires

La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique. Modalités d'obtention du dossier de consultation : Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 825001326). Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, direction infrastructures routières, 64 avenue Georges Dumas, 87031 Limoges Cedex, fax: +33 555457847, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00. Modalités de remise des plis : Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au règlement de la consultation joint au dossier de consultation des entreprises. Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine. Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres. Recours: instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 87000 Limoges Tél.: +33 555339155 Fax: +33 555339160 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Communauté d'agglomération Limoges Métropole Service de la commande publique 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges Tél.: +33 555459300 Fax: +33 555038660 Courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr Renseignement(s) administratif(s): Communauté d'agglomération Limoges Métropole Direction des infrastructures routières Service marchés publics 64 avenue Georges Dumas BP 3120 87031 Limoges Cedex Alexia Maisongrande Fax: +33 555457847 Renseignement(s) technique(s) lot n° 1 et 2: Communauté d'agglomération Limoges Métropole Direction des infrastructures routières Service constructions routières 64 avenue Georges Dumas BP 3120 87031 Limoges Cedex Stéphane Heyraud (lot n° 1) Gérard Lacroux (lot n° 2) Fax: +33 555457847 Visite facultative : Les candidats de chaque lot peuvent visiter le site avant de remettre leur offre. La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché. Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à: Communauté d'agglomération Limoges Métropole 64 avenue Georges Dumas 87031 Limoges Cedex Tel: +33 555457900 et demander : La direction des infrastructures routières/service constructions routières: M. Stéphane Heyraud Fax: +33 555457847 ou M. Gérard Lacroux Fax: +33 555457847 A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif). Insertion professionnelle : En application de l'article 14 du code des marchés, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra, pour l'exécution de son offre, intégrer une action d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi. Il sera privilégié les publics accompagnés dans un parcours d'insertion professionnelle par le PLIE ou par la mission locale dans le cadre du CIVIS, à savoir : — demandeur d'emploi de longue durée, — jeunes sans qualification ou sans expérience professionnelle, — bénéficiaires de minima sociaux, — tout public rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle : travailleur handicapé, public sénior... Nombre d'heures minimum: 210 heures. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.4.2013.

Informations complémentaires

La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.

Modalités d'obtention du dossier de consultation :

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.

Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 825001326).

Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, direction infrastructures routières, 64 avenue Georges Dumas, 87031 Limoges Cedex, fax: +33 555457847, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.

Modalités de remise des plis :

Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au règlement de la consultation joint au dossier de consultation des entreprises.

Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.

Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres.

Recours:

instance chargée des procédures de recours:

Tribunal administratif de Limoges

1 cours Vergniaud

87000 Limoges

Tél.: +33 555339155

Fax: +33 555339160

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Service de la commande publique

6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges

Tél.: +33 555459300

Fax: +33 555038660

Courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr

Renseignement(s) administratif(s):

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Direction des infrastructures routières

Service marchés publics

64 avenue Georges Dumas

BP 3120

87031 Limoges Cedex

Alexia Maisongrande

Fax: +33 555457847

Renseignement(s) technique(s) lot n° 1 et 2:

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Direction des infrastructures routières

Service constructions routières

64 avenue Georges Dumas

BP 3120

87031 Limoges Cedex

Stéphane Heyraud (lot n° 1)

Gérard Lacroux (lot n° 2)

Fax: +33 555457847

Visite facultative :

Les candidats de chaque lot peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.

La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché.

Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à:

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

64 avenue Georges Dumas

87031 Limoges Cedex

Tel: +33 555457900

et demander :

La direction des infrastructures routières/service constructions routières:

M. Stéphane Heyraud

Fax: +33 555457847

ou

M. Gérard Lacroux

Fax: +33 555457847

A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif).

Insertion professionnelle :

En application de l'article 14 du code des marchés, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra, pour l'exécution de son offre, intégrer une action d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi.

Il sera privilégié les publics accompagnés dans un parcours d'insertion professionnelle par le PLIE ou par la mission locale dans le cadre du CIVIS, à savoir :

— demandeur d'emploi de longue durée,

— jeunes sans qualification ou sans expérience professionnelle,

— bénéficiaires de minima sociaux,

— tout public rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle : travailleur handicapé, public sénior...

Nombre d'heures minimum: 210 heures.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.4.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Création d'un giratoire -– boulevard Schuman.

Le présent appel d'offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 59 du code des marchés publics.

Les travaux sont répartis en deux lots désignés ci-dessous :

Lot 1: voirie. Création d'une chaussée lourde souple; fourniture et pose de bordures; gestion des eaux pluviales de surface.

Lot 2: éclairage public. Travaux de génie civil; pose de candélabres avec lanternes.

délais d'exécution :

Lot n° 1: 4 mois.

Lot n° 2: 4 mois.

Numéro du lot: 01
Brève description: Voirie
Informations complémentaires sur les lots:

Variante: les concurrents peuvent présenter, conformément à l'article 50 du code des marchés publics, une offre comportant des variantes (maximum 2 variantes - voir article 5.2 du RC), qui doivent respecter les exigences minimales détaillées au CCTP* pour le seul point suivant (prix n° 11): structure de chaussée. Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées ci-dessus et décrites au cahier des charges. (cf. article 5.2 du RC). Visite facultative. Insertion professionnelle: 210 heures minimum.

Numéro du lot: 02
Brève description: Éclairage public
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Outre les répercussions de chaque variante sur le montant de leur offre de base, ils indiqueront les adaptations à apporter tout en respectant les exigences minimales indiquées ci-dessus et décrites au cahier des charges (cf. article 5.2 du RC).

Nature des prestations:

les travaux concernent:

— la création d'une chaussée lourde souple,

— la fourniture et la pose de bordures,

— la gestion des eaux pluviales de surface,

— la création de l'éclairage public.

Lot n° 1 "Voirie"

— réalisation d'une couche de fondation en matériaux recyclé : 2 500 m² environ,

— réalisation d'une chaussée lourde souple sans couche de fondation: 3 500 m² environ,

— réalisation d'un trottoir en stérile: 665 m² environ,

— terrassement pour pose de bordures: 700 ml.

Lot n° 2 "Éclairage public"

— fourniture de câble U1000 Ro2v 5g252: 760 m environ,

— fourniture et pose d'un variateur de tension pour l'armoire E00299: 1 U,

— remplacement d'une lanterne sur mât d'effort avec pose d'une rehausse type "Ciel": 77 U,

— fourniture de luminaire 150w - sHP: 84 U.

Numéro de référence: AF 2013 062

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats peuvent utiliser les formulaires Dc1 (lettre de candidature), Dc2 (déclaration du candidat) et NOTI 2 (état annuel des certificats reçus) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur les sites https://www.achats-limousin.com/ ou

http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/index.htm

Ils contiendront les éléments indiqués ci-après :

— lettre de candidature (Dc1),

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (Dc2),

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés à l'article 43 du CMP (Dc1),

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (Dc1).

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (Dc2).

Capacité technique et professionnelle:

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (à annexer au Dc2),

— les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats (à annexer au Dc2) sont en particulier:

lot 1 : Carte FNTP 3p-3b ou équivalent,

lot 2 : Carte FNTP 6.83 éclairage public routier et urbain ou équivalent.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

L'opération sera imputée (financement public) sur le budget de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole. Les prestations de chaque lot seront rémunérées selon les prescriptions du CCAP et en application décret nº 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des articles 86 à 111 du code des marchés publics.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

En cas de non respect du délai global de paiement, et en application du décret no 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 EUR s'ajoutera au montant des intérêts moratoires.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

— en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,

— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2013-06-19 📅
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot no1 - Voirie : Valeur Technique, appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - Performance des produits (20%) ; - Performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (20%) ; - Performance de la prestation de travaux (40%) ; - Qualité du dossier (20%) : 20 points (35)
2. Prix des Prestations, apprécié en fonction de l'ae et du D.E., et selon la formule suivante : - Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/valeur de l'offre analysée)² : 20 points (30)
3. Performances en matière de protection de l'environnement, appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : - Qualité de l'analyse environnementale (30%) ; - Pertinence des mesures compensatoires proposées (30%) ; - Qualité du Traitement des déchets (40%) : 20 points (35)
4. Lot no2 - Eclairage public : Valeur Technique, appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants : - Performance des produits (20%) ; - Performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (20%) ; - Performance de la prestation de travaux (40%) ; - Qualité du dossier (20%) : 20 points (35)
5. Prix des Prestations, apprécié en fonction de l'ae et du D.E., et selon la formule suivante : - Note de l'offre = 20 x (Valeur de l'offre moins disante/valeur de l'offre analysée)² : 20 points (30)
6. Performances en matière de protection de l'environnement, appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants : - Qualité de l'analyse environnementale (30%) ; - Pertinence des mesures compensatoires proposées (30%) ; - Qualité du Traitement des déchets (40%) : 20 points (35)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achats-limousin.com 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: AF 2013 062
Informations complémentaires

La Communauté d'agglomération Limoges Métropole privilégie le retrait des dossiers de consultation et le dépôt des offres par voie électronique.

Modalités d'obtention du dossier de consultation :

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des articles 5 à 7 de l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics, la présente consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée.

Cette procédure permet aux candidats de télécharger les documents du dossier de consultation sur un réseau électronique et de déposer une offre par voie électronique via le site https://www.achats-limousin.com, qui met à disposition des candidats une aide technique pour le téléchargement du dossier de consultation et la constitution électronique de leur offre (tél. de l'aide en ligne: +33 825001326).

Le dossier de consultation des entreprises peut aussi être obtenu gratuitement contre demande écrite du candidat auprès de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole, direction infrastructures routières, 64 avenue Georges Dumas, 87031 Limoges Cedex, fax: +33 555457847, tous les jours ouvrables de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:00.

Modalités de remise des plis :

Les plis contenant les offres seront transmis par voie électronique ou, le cas échéant, sur support papier, conformément aux prescriptions fixées au règlement de la consultation joint au dossier de consultation des entreprises.

Les candidats transmettent leur offre dématérialisée en s'assurant, au préalable, être connectés à internet. Un message leur indiquant que l'opération de dépôt de l'offre a été réalisée avec succès leur est transmis, puis un accusé de réception leur est adressé par courrier électronique donnant à leur dépôt une date certaine.

Une copie de sauvegarde, prévue à l'article 56 du code des marchés publics et à l'arrêté du 14 décembre 2009, pourra être transmise sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde devra parvenir au service de la commande publique Communauté d'agglomération Limoges Métropole, sous pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde", dans les délais impartis pour la remise des offres.

Recours:

instance chargée des procédures de recours:

Tribunal administratif de Limoges

1 cours Vergniaud

87000 Limoges

Tél.: +33 555339155

Fax: +33 555339160

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Service de la commande publique

6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges

Tél.: +33 555459300

Fax: +33 555038660

Courriel : delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr

Renseignement(s) administratif(s):

Direction des infrastructures routières

Service marchés publics

64 avenue Georges Dumas

BP 3120

87031 Limoges Cedex

Alexia Maisongrande

Fax: +33 555457847

Renseignement(s) technique(s) lot n° 1 et 2:

Service constructions routières

Stéphane Heyraud (lot n° 1)

Gérard Lacroux (lot n° 2)

Visite facultative :

Les candidats de chaque lot peuvent visiter le site avant de remettre leur offre.

La visite pourra être organisée par la prise d'un rendez-vous avec le(s) technicien(s) responsable(s) du présent marché.

Pour obtenir les renseignements afin d'effectuer cette visite, les candidats pourront s'adresser à:

Tel: +33 555457900

et demander :

La direction des infrastructures routières/service constructions routières:

M. Stéphane Heyraud

M. Gérard Lacroux

A l'issue de la visite sur site, un certificat sera délivré au candidat. Ce certificat pourra éventuellement être remis avec l'offre (annexé par le candidat au mémoire justificatif explicatif).

Insertion professionnelle :

En application de l'article 14 du code des marchés, l'entreprise choisie, quelle qu'elle soit, devra, pour l'exécution de son offre, intégrer une action d'insertion professionnelle visant à promouvoir l'emploi de personnes considérées comme prioritaires au regard des politiques publiques de l'emploi.

Il sera privilégié les publics accompagnés dans un parcours d'insertion professionnelle par le PLIE ou par la mission locale dans le cadre du CIVIS, à savoir :

— demandeur d'emploi de longue durée,

— jeunes sans qualification ou sans expérience professionnelle,

— bénéficiaires de minima sociaux,

— tout public rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle : travailleur handicapé, public sénior...

Nombre d'heures minimum: 210 heures.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 19.4.2013.

Source: OJS 2013/S 080-134467 (2013-04-19)

Informations complémentaires (2013-04-24)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-24 📅
Date de publication: 2013-04-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 083-138704
Se réfère à l'avis: 2013/S 80-134467
Numéro JO-S: 83
Source: OJS 2013/S 083-138704 (2013-04-24)

Avis d'attribution de marché (2013-08-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 332 555,25 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-16 📅
Date de publication: 2013-08-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 160-278853
Numéro JO-S: 160
Informations complémentaires

Délai d'exécution des marchés : 4 mois. Recours: Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Limoges 1 cours Vergniaud 87000 Limoges Tél.: +33 555339155 Fax: +33 555339160. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Communauté d'agglomération Limoges Métropole Service de la commande publique 6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges Tél.: +33 555459300 Fax: +33 555038660 Courriel: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole sur prise de rendez-vous auprès de: Service de la commande publique 6-8 rue Pierre Brossolette 87000 Limoges Tél: +33 555459300 Fax: +33 555038660. Annonce n° 262, BOAMP 80 A. Annonce n° 391, BOAMP 80 B du 24.4.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.6.2013.

Informations complémentaires

Délai d'exécution des marchés : 4 mois.

Recours:

Instance chargée des procédures de recours:

Tribunal administratif de Limoges

1 cours Vergniaud

87000 Limoges

Tél.: +33 555339155

Fax: +33 555339160.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours:

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Service de la commande publique

6-8 rue Pierre Brossolette, 87000 Limoges

Tél.: +33 555459300

Fax: +33 555038660

Courriel: delphine_bouty-chollet@agglo-limoges.fr

Les dossiers peuvent être consultés au siège de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole sur prise de rendez-vous auprès de:

Service de la commande publique

6-8 rue Pierre Brossolette

87000 Limoges

Tél: +33 555459300

Fax: +33 555038660.

Annonce n° 262, BOAMP 80 A. Annonce n° 391, BOAMP 80 B du 24.4.2013.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 16.6.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: AF 2013 062.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot n° 1 – voirie: valeur technique, appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants: – performance des produits (20 %); – performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (20 %); – performance de la prestation de travaux (40 %); – qualité du dossier (20 %): 20 points (35)
2. Prix des prestations, apprécié en fonction de l'ae et du DE, et selon la formule suivante: – note de l'offre = 20 x (valeur de l'offre moins disante/valeur de l'offre analysée)²: 20 points (30)
3. Performances en matière de protection de l'environnement, appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants: – qualité de l'analyse environnementale (30 %); – pertinence des mesures compensatoires proposées (30 %); – qualité du traitement des déchets (40 %): 20 points (35)
4. Lot n° 2 – eclairage public: valeur technique, appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous critères suivants: – performance des produits (20 %); – performance de l'équipe et des matériels alloués au chantier (20 %); – performance de la prestation de travaux (40 %); – qualité du dossier (20 %): 20 points (35)
5. Prix des prestations, apprécié en fonction de l'ae et du DE, et selon la formule suivante: – note de l'offre = 20 x (valeur de l'offre moins disante/valeur de l'offre analysée)²: 20 points (30)
6. Performances en matière de protection de l'environnement, appréciées en fonction du mémoire justificatif explicatif et notamment des sous critères suivants: – qualité de l'analyse environnementale (30 %); – pertinence des mesures compensatoires proposées (30 %); – qualité du traitement des déchets (40 %): 20 points (35)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-07-12 📅
Nom: Eiffage
Adresse postale: 16 rue de Dion Bouton
Commune postale: Limoges
Code postal: 87280
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Contamine
Adresse postale: 5 rue Fresnel ZI du Pavillon
Commune postale: Saint-Junien
Code postal: 87200
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
Source: OJS 2013/S 160-278853 (2013-08-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (8)