Construction de 58 logements individuels et collectifs à Alès (30) chemin de Croupillac

Néolia

Opération de construction de 58 logements répartis entre 26 logements individuels et 32 logements collectifs. Performance thermique THPE et certification Qualitel.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-05. L'appel d'offres a été publié le 2013-04-25.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Néolia

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction de bâtiments › Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-04-25	Avis de marché
2014-04-16	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-04-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Quantité ou étendue: 21
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Néolia
Adresse postale: 34 rue de la Combe aux Biches, BP 75267
Code postal: 25205
Commune postale: Montbéliard
Contact
Adresse Internet: http://www.neolia.fr 🌏
Courrier électronique: nluyton@neolia.fr 📧
Téléphone: +33 477423264 📞
Fax: +33 477423269 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-04-25 📅
Date limite de soumission: 2013-07-05 📅
Date de publication: 2013-04-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 084-141691
Numéro JO-S: 84
Informations complémentaires

Section II.3) Le délai de 19 mois s'entend à compter de la date de l'OS et non à compter de l'attribution du marché. Section IV.2.1) Critères d'atribution : la valeur technique est détaillée selon 4 sous critères suivants : 1. Chantier 50 % (respect de la sécurité, moyens, organisation du chantier) 2. Encadrement et personnels 20% (nombre et qualité du personnel d'encadrement, effectif global) 3. Délai d'exécution 20% (délai 19 mois et optimisation) 4. Pertinence de l'offre 10% (variantes techniques, qualité de l'offre et clarté..)

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Opération de construction de 58 logements répartis entre 26 logements individuels et 32 logements collectifs. Performance thermique THPE et certification Qualitel.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Lot 02 : terrassements - genie civil
Brève description: Lot 02 : terrassements - genie civil
Durée de l'accord: 19 mois
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 03 : maconnerie - gros oeuvre
Brève description: Lot 03 : maconnerie - gros oeuvre
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 04 : voirie
Brève description: Lot 04 : voirie
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot 05 : charpente bois - couverture - zinguerie
Brève description: Lot 05 : charpente bois - couverture - zinguerie
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Lot 07 : etancheite
Brève description: Lot 07 : etancheite
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Lot 08 : menuiseries exterieures
Brève description: Lot 08 : menuiseries exterieures
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Lot 09 : menuiseries interieures
Brève description: Lot 09 : menuiseries interieures
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Lot 10 : cloisons doublage isolation
Brève description: Lot 10 : cloisons doublage isolation
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Lot 92 : gouttieres
Brève description: Lot 92 : gouttieres
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Lot 12 : carrelages - faiences
Brève description: Lot 12 : carrelages - faiences
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Lot 13 : revetements murs et plafonds
Brève description: Lot 13 : revetements murs et plafonds
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Lot 14 : serrurerie
Brève description: Lot 14 : serrurerie
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Lot 15 : portes de garages
Brève description: Lot 15 : portes de garages
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Lot 16 : chauffage gaz - vmc - plomberie - sanitaire
Brève description: Lot 16 : chauffage gaz - vmc - plomberie - sanitaire
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Lot 19 : electricite
Brève description: Lot 19 : electricite
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Lot 25 : revetements de facades
Brève description: Lot 25 : revetements de facades
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Lot 30 : reseaux secs
Brève description: Lot 30 : reseaux secs
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Lot 39 : escaliers bois
Brève description: Lot 39 : escaliers bois
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Lot 90 : reseaux humides
Brève description: Lot 90 : reseaux humides
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Lot 91 : clotures
Brève description: Lot 91 : clotures
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: Lot 32 : espaces verts
Brève description: Lot 32 : espaces verts
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 7254
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Chemin de Croupillac

Alès (30)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

1. Capacité du candidat à prendre financièrement le chantier en charge : le candidat devra compléter un DC5 sur lequel il indiquera les chiffres d'affaires des 3 dernières années.

2. Capacité du candidat à réaliser les travaux sans défaillance financière : fournir une attestation Banque de France ou bancaire équivalente garantissant l'entreprise financièrement pour la durée du chantier ou évaluant le risque de défaillance de l'entreprise à court et moyen terme. A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'effectuer une recherche de risque de défaillance par le prestataire CREDITSAFE ( www.creditsafe.fr ).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Le Chiffre d'affaire des 3 dernières années comptables du candidat doivent être chacun supérieur à 3 fois le montant proposé sur l'offre du candidat.

Capacité technique et professionnelle:

Les candidats doivent justifier d'expériences de conduite de chantier de taille équivalente ou supérieure datant de moins de 3 ans.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Présenter 1 ou plusieurs réalisations d'opération de constructions de taille équivalente ou supérieure datant de moins de 3 ans.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Selon éléments inclus au CCAP (cahier des clauses administratives particulières).

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Règlement à 45 jours à réception de facture chez le maitre d'oeuvre (conformément aux clauses incluses dans les CCAP et acte d'engagement).

Procédure
Mode de paiement des documents:

Envoi en contre remboursement par chèque ou remise en contre remboursement par chèque, espèces ou carte bancaire.

Période de validité de l'offre: 180 jours
Date d'ouverture des offres: 2013-07-16 📅
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Membres de la CAO

Maitrise d'oeuvre

Responsable de programme et Conducteur d'opération

Directeur territorial développement

Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (70)
2. Valeur technique (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Néolia – agence Sud
Nicolas Luyton
Adresse Internet: www.neolia.fr 🌏
Nom: Quailemonde architecte
Adresse postale: Graye Delta RN 113
Commune postale: Bouillargues
Code postal: 30230
Point de contact: Marie Pierre Quaile
Téléphone: +33 466846502 📞
Courrier électronique: marie-quaile@quailemonde.fr 📧
Fax: +33 466843045 📠
Nom: Performance 2000
Adresse postale: 60 avenue Jean-Jaurès
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30900
Téléphone: +33 466649030 📞
Courrier électronique: performance.2000@wanadoo.fr 📧
Fax: +33 466623280 📠
Nom: Néolia
Adresse postale: BP 75267, 34 rue de la Combe aux Biches
Point de contact: C. Chambrelent

Référence
Dates
Date de publication: 2012-10-05 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 7254
Numéro de l'avis au JO S: 2012/S 192-315460
Informations complémentaires

Section II.3) Le délai de 19 mois s'entend à compter de la date de l'OS et non à compter de l'attribution du marché.

Section IV.2.1) Critères d'atribution : la valeur technique est détaillée selon 4 sous critères suivants :

1. Chantier 50 % (respect de la sécurité, moyens, organisation du chantier)

2. Encadrement et personnels 20% (nombre et qualité du personnel d'encadrement, effectif global)

3. Délai d'exécution 20% (délai 19 mois et optimisation)

4. Pertinence de l'offre 10% (variantes techniques, qualité de l'offre et clarté..)

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal d'instance de Montbéliard
Adresse postale: rue Mozart
Commune postale: Montbéliard
Code postal: 25200
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 381907000 📞
Nom: Service juridique Néolia
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: BP 75267
Commune postale: Montbéliard Cedex
Code postal: 25205
Téléphone: +33 81991616 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Néolia – service juridique
Adresse postale: 34 rue de la Combe aux Biches
Téléphone: +33 381991616 📞
Source: OJS 2013/S 084-141691 (2013-04-25)

Avis d'attribution de marché (2014-04-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Valeur totale du marché: 5 899 991 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: CS 75267, 34 rue de la Combe aux Biches
Contact
Téléphone: +33 477423269 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-04-16 📅
Date de publication: 2014-04-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 077-132799
Se réfère à l'avis: 2013/S 84-141691
Numéro JO-S: 77

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ALES ( 30 )

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-04-16 📅
Nom: Jouvert
Adresse postale: Mercoirol La Thuillere
Commune postale: Laval Pradel
Code postal: 30110
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Brignon Bernard
Adresse postale: chemin de Castelnau-Valence
Commune postale: Brignon
Code postal: 30190

3️⃣
Adresse postale: Mercoirol-la-Thuillere

4️⃣
Nom: Lima Toiture
Adresse postale: 6 rue des Colibris ZA La Condamine
Commune postale: Villeneuve-les-Maguelone
Code postal: 34750

5️⃣
Nom: Stim
Adresse postale: chemin du Viget
Commune postale: Saint-Privat-des-Vieux
Code postal: 30340

6️⃣
Nom: Arban
Commune postale: Arbent
Code postal: 01000

7️⃣
Nom: Établissements fiol
Adresse postale: 739 route d'Uzes
Commune postale: Ales
Code postal: 30100

8️⃣
Nom: Alfaplac
Adresse postale: 240 rue des avants
Commune postale: Saint-Mathieu-de-Treviers
Code postal: 34270

9️⃣
Nom: Cholvy
Adresse postale: 480 ancien chemin de Mejannes

1️⃣0️⃣
Nom: Santos et fils
Adresse postale: L'Affenadou
Commune postale: Portes
Code postal: 30530

1️⃣1️⃣
Nom: Agripal Cloture
Adresse postale: domaine de la Garrigue
Commune postale: Sauvian
Code postal: 34410

1️⃣2️⃣
Nom: Sofernim
Adresse postale: avenue La Grande Terre, zone Euro 2000 II
Commune postale: Caissargues
Code postal: 30132

1️⃣3️⃣
Nom: Calabro
Adresse postale: Groupement ZI L Abitarelle, BP 02
Commune postale: Les Salles du Gardon

1️⃣4️⃣
Nom: Paita
Adresse postale: 327 B chemin du Stade
Commune postale: Bargard
Code postal: 30140

1️⃣5️⃣
Nom: Façades Chaarane
Adresse postale: 65 chemin du Moulin Vedel
Commune postale: Nimes
Code postal: 30000

1️⃣6️⃣
Nom: Bonnefille
Adresse postale: 576 chemin de Feverol
Commune postale: Saint-Christol-les-Ales
Code postal: 30380

1️⃣7️⃣
Nom: Menuiserie de la Tour des Opies
Adresse postale: chemin des Roudiers
Commune postale: Eyguieres
Code postal: 13430

1️⃣8️⃣

1️⃣9️⃣

2️⃣0️⃣
Nom: Hydra Vert
Adresse postale: 369 impasse des Cistes

2️⃣1️⃣
Nom: MIDI Concept
Adresse postale: rue Ernest Boffa, ZAC trajectoire
Commune postale: Milhaud
Code postal: 30540
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
7
6
5
9
4
3
1

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal d'instance de Montbeliard
Commune postale: Montbeliard
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Neolia - service juridique
Source: OJS 2014/S 077-132799 (2014-04-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)