Construction d'un foyer ARFO (52 pavillons, 20 logements et salles communes) et de 13 pavillons locatifs – Les Ecavés à Betheny (51)
L'Effort Remois
Construction d'un foyer ARFO (52 pavillons, 20 logements et salles communes) et de 13 pavillons locatifs – Les Ecavés à Betheny (51)
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2013-11-15. L'appel d'offres a été publié le 2013-09-20.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • Callebaut
- • CAR Isofacade
- • CARI Thouraud
- • Driget
- • Jacquemard Jacky
- • Le Bâtiment Associé
- • Menuiserie Conceptalu
- • RESOR
- • Ronzat société nouvelle
- • Schindler
- • SIMPA SMPA
- • Smac Acieroid
- • Sobiagelek Bourin
- • Soretherm Picardie
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-09-20 | Avis de marché |
| 2014-07-24 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2013-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: L'Effort Remois
Adresse postale: 7 rue Marie Stuart, CS 80017
Code postal: 51723
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Courrier électronique: service.marches@effort-remois.com 📧
Téléphone: +33 326049905 📞
Fax: +33 326059249 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-20 📅
Date limite de soumission: 2013-11-15 📅
Date de publication: 2013-09-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 186-320184
Numéro JO-S: 186
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Ossature bois/charpente
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Couverture zinc
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Etancheite
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures pvc
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures aluminium/serrurerie
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Ravalements de facades
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Bardage bois
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Doublages/cloisons/menuiseries interieures
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Carrelage/faience
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Peintures
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Electricite
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Plomberie/chauffage gaz/vmc
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Ascenseurs
Quantité ou étendue:
Description des options: Voir le CCTP
Durée de l'accord: 24 mois
Numéro de référence: CN-120913
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Les Ecavés à Betheny (51)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir le règlement de consultation
Situation économique et financière: Voir le règlement de consultation
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de consultation
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir le règlement de consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise individuelle ou Groupement d'entreprises forme solidaire
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés
Nadine Gallois ou Mathilde Forray
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CN-120913
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Source: OJS 2013/S 186-320184 (2013-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
- Tranche Ferme (foyer ARFO – 52 pavillons, 20 logements et salles communes)- Tranche Conditionnelle (13 pavillons locatifs)
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Prix le plus bas
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: L'Effort Remois
Adresse postale: 7 rue Marie Stuart, CS 80017
Code postal: 51723
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Courrier électronique: service.marches@effort-remois.com 📧
Téléphone: +33 326049905 📞
Fax: +33 326059249 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-09-20 📅
Date limite de soumission: 2013-11-15 📅
Date de publication: 2013-09-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 186-320184
Numéro JO-S: 186
Informations complémentaires
Procédure : Appel d'offres ouvert européen soumis à l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ainsi qu'au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Délai d'exécution :
- Tranche Ferme (foyer ARFO – 52 pavillons, 20 logements et salles communes) : 24 mois (dont 1 mois de préparation de chantier)
- Tranche Conditionnelle (13 pavillons locatifs) : 16 mois (dont 1 mois de préparation de chantier)
Date limite de réception des candidatures et des offres : le vendredi 15.11.2013 avant 12:00, par dépôt ou envoi des dossiers au Service marchés de L'Effort Rémois, 7 rue Marie Stuart, 51100 Reims.
Le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 24.9.2013 à 16:00, auprès de :
- sur support électronique, en téléchargement gratuit :
www.effort-remois.com rubrique Appel d'Offres ou www.lunion-legales.fr,
sous la référence du marché : CN-120913
- sur support papier, aux frais du candidat :
Technic Repro – 11 rue de Neufchâtel 51100 Reims - tél. +33 326048121,
renseignements techniques : M. Coeistia du Cabinet Thienot Ballan Zulaica au +33 326882727,
renseignements administratifs : Service marchés, Mme Gallois, +33 326049905/Mme Forray +33 326059233.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction d'un foyer ARFO (52 pavillons, 20 logements et salles communes) et de 13 pavillons locatifs – Les Ecavés à Betheny (51)
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Ossature bois/charpente
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Couverture zinc
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Etancheite
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures pvc
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Menuiseries exterieures aluminium/serrurerie
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Ravalements de facades
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Bardage bois
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Doublages/cloisons/menuiseries interieures
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Carrelage/faience
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Peintures
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Electricite
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Plomberie/chauffage gaz/vmc
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Ascenseurs
Quantité ou étendue:
- Tranche Ferme (foyer ARFO – 52 pavillons, 20 logements et salles communes)
- Tranche Conditionnelle (13 pavillons locatifs)
Durée de l'accord: 24 mois
Numéro de référence: CN-120913
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Les Ecavés à Betheny (51)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir le règlement de consultation
Situation économique et financière: Voir le règlement de consultation
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de consultation
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir le règlement de consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Entreprise individuelle ou Groupement d'entreprises forme solidaire
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés
Nadine Gallois ou Mathilde Forray
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CN-120913
Informations complémentaires
Procédure : Appel d'offres ouvert européen soumis à l'Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ainsi qu'au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005
Délai d'exécution :
- Tranche Ferme (foyer ARFO – 52 pavillons, 20 logements et salles communes) : 24 mois (dont 1 mois de préparation de chantier)
- Tranche Conditionnelle (13 pavillons locatifs) : 16 mois (dont 1 mois de préparation de chantier)
Date limite de réception des candidatures et des offres : le vendredi 15.11.2013 avant 12:00, par dépôt ou envoi des dossiers au Service marchés de L'Effort Rémois, 7 rue Marie Stuart, 51100 Reims.
Le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 24.9.2013 à 16:00, auprès de :
- sur support électronique, en téléchargement gratuit :
www.effort-remois.com rubrique Appel d'Offres ou www.lunion-legales.fr,
sous la référence du marché : CN-120913
- sur support papier, aux frais du candidat :
Technic Repro – 11 rue de Neufchâtel 51100 Reims - tél. +33 326048121,
renseignements techniques : M. Coeistia du Cabinet Thienot Ballan Zulaica au +33 326882727,
renseignements administratifs : Service marchés, Mme Gallois, +33 326049905/Mme Forray +33 326059233.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Source: OJS 2013/S 186-320184 (2013-09-20)
Avis d'attribution de marché (2014-07-24)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 365 066,75 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-24 📅
Date de publication: 2014-07-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 143-256262
Se réfère à l'avis: 2013/S 186-320184
Numéro JO-S: 143
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Les Ecavés à Betheny (51).
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-05-13 📅
Nom: Cari thouraud
Commune postale: Reims
Code postal: 51100
2️⃣
Nom: Le Batiment Associe
Commune postale: Muizon
Code postal: 51140
3️⃣
Nom: Driget
Commune postale: Chalons-en-Champagne
Code postal: 51000
4️⃣
Nom: SMAC Acieroid
Commune postale: Reims
5️⃣
Nom: Simpa smpa
Commune postale: Vendeuvre-sur-Barse
Code postal: 10140
6️⃣
Nom: Menuiserie Conceptalu
Commune postale: Reims la Neuvillette
7️⃣
Nom: CAR Isofacade
Commune postale: Cormontreuil
Code postal: 51350
8️⃣
Nom: Le batiment associe
9️⃣
Nom: Resor
Commune postale: Saint-Brice-Courcelles
Code postal: 51370
1️⃣0️⃣
Nom: Callebaut
Commune postale: Witry-les-Reims
Code postal: 51420
1️⃣1️⃣
Nom: Ronzat société nouvelle
1️⃣2️⃣
Nom: Jacquemard Jacky
Commune postale: La Francheville
Code postal: 08000
1️⃣3️⃣
Nom: Sobiagelek Bourin
1️⃣4️⃣
Nom: Soretherm Picardie
Commune postale: Chavignon
Code postal: 02000
1️⃣5️⃣
Nom: Schindler
Source: OJS 2014/S 143-256262 (2014-07-24)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 365 066,75 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-07-24 📅
Date de publication: 2014-07-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 143-256262
Se réfère à l'avis: 2013/S 186-320184
Numéro JO-S: 143
Informations complémentaires
Pour tous renseignements, contacter le service marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Forray +33 326059233
Pour information, seule la tranche ferme a été attribuée. La tranche conditionnelle sera affermie ultérieurement.
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Les Ecavés à Betheny (51).
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-05-13 📅
Nom: Cari thouraud
Commune postale: Reims
Code postal: 51100
2️⃣
Nom: Le Batiment Associe
Commune postale: Muizon
Code postal: 51140
3️⃣
Nom: Driget
Commune postale: Chalons-en-Champagne
Code postal: 51000
4️⃣
Nom: SMAC Acieroid
Commune postale: Reims
5️⃣
Nom: Simpa smpa
Commune postale: Vendeuvre-sur-Barse
Code postal: 10140
6️⃣
Nom: Menuiserie Conceptalu
Commune postale: Reims la Neuvillette
7️⃣
Nom: CAR Isofacade
Commune postale: Cormontreuil
Code postal: 51350
8️⃣
Nom: Le batiment associe
9️⃣
Nom: Resor
Commune postale: Saint-Brice-Courcelles
Code postal: 51370
1️⃣0️⃣
Nom: Callebaut
Commune postale: Witry-les-Reims
Code postal: 51420
1️⃣1️⃣
Nom: Ronzat société nouvelle
1️⃣2️⃣
Nom: Jacquemard Jacky
Commune postale: La Francheville
Code postal: 08000
1️⃣3️⃣
Nom: Sobiagelek Bourin
1️⃣4️⃣
Nom: Soretherm Picardie
Commune postale: Chavignon
Code postal: 02000
1️⃣5️⃣
Nom: Schindler
Source: OJS 2014/S 143-256262 (2014-07-24)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)