Construction d'un équipement culturel à Courtry

Communauté d’agglomération Marne et Chantereine

Le présent marché concerne la construction d'un équipement culturel de proximité, avenue du Général De Gaulle, 77181 Courtry. Cet équipement recevant du public, abritera simultanément une médiathèque et une école de musique. Ce bâtiment est à rez-de-chaussé + 2 étages, sa surface totale est de 1 550 m² de SHON (surface hors oeuvre nette).
Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 sur 31.12.1993). Le bâtiment est un ERP (établissement recevant public) de type R avec activités de types SL- 3ème catégorie.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-07-16. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-06-03 Avis de marché
2013-10-21 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-06-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d’agglomération Marne et Chantereine
Adresse postale: 39 avenue François Mitterrand
Code postal: 77500
Commune postale: Chelles
Contact
Adresse Internet: http://www.marne-chantereine.fr/ 🌏
Courrier électronique: dcp@marne-chantereine.fr 📧
Téléphone: +33 160931078 📞
Fax: +33 160931340 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-03 📅
Date limite de soumission: 2013-07-16 📅
Date de publication: 2013-06-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 108-184013
Numéro JO-S: 108
Informations complémentaires
Prestations Complémentaires: en application et dans le respect de l'article 35-ii-5 du Code des marchés publics, des marchés négociés pourront être passés ultérieurement pour des travaux complémentaires. Visite des lieux facultative: les entreprises peuvent se rendre sur place pour examiner les lieux afin de se rendre compte, en toute connaissance de cause, de la teneur des prestations à effectuer, des contraintes liées au site, sans aucune réserve, ni restriction pour l'élaboration de leur offre et garantir la bonne exécution des prestations demandées au présent marché. Les visites des lieux s'effectuent de manière autonome: avenue du Général de Gaulle, 77181 Courtry. Les plis sont, soit envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal, soit remis sur place contre récépissé (du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00). Les plis remis sur place sont impérativement déposés en main propre à la direction de la commande publique qui remettra un récépissé. Ceux déposés directement dans la boîte aux lettres (sans envoi postal et donc pas de récépissé remis comme preuve de dépôt) seront renvoyés à l'expéditeur. Ils devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées dans le présent avis. Ils seront envoyés ou déposés à l'adresse suivante et porteront les mentions suivantes: "Communauté d'agglomération Marne et Chantereine, direction de la commande publique - 1er étage, 39 avenue François Mitterrand, 77500 Chelles - ne pas ouvrir - construction d'un équipement culturel à Courtry, Lot(s) :.......". Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées dans le présent avis ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur. Il est précisé que c'est la date de réception à la direction de la commande publique qui est prise en compte et non le cachet de la poste. Les retards d'acheminement ne sont pas pris en compte. Par voie électronique: ces plis peuvent aussi être transmis par voie électronique: sur la plate-forme sécurisée du site http://marches-publics.sis-france.com/marne-chantereine/index.jsp. Si l'envoi est volumineux, aucun délai supplémentaire n'est accordé entre la réception de la signature électronique sécurisée et la réception de l'offre. Les dossiers de candidature et d'offres comportant les documents demandés par le pouvoir adjudicateur devront être zippés. Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: pdf, xls, doc, ppt, jpeg, soit d'une manière générale les formats compatibles avec Word et Excel ainsi que Adobe Reader. Les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont signés par l'opérateur économique au moyen d'un certificat de signature électronique de niveau 2 minimum et doivent être envoyées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil: pour remettre une offre signée électroniquement, vous devez disposer d'un certificat de signature électronique de niveau -- (2) minimum que toute entreprise peut obtenir auprès d'un tiers de certification. Les seuls certificats utilisables sont ceux délivrés par des autorités de certification visées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics. Important: cet arrêté du 15.6.2012 a modifié la norme des certificats de signature (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026106275&dateTexte=&categorieLien=id). Les échéances définies par l'arrêté sont les suivantes: — certificats PRIS V1 ou RGS entre le 1.10.2012 et le 18.5.2013, — certificats RGS seuls après le 18.5.2013. La liste des certificats PRIS V1 utilisables jusqu'au 18.5.2013 est accessible sur le lien suivant: http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. Des certificats de signature qualifiés RGS sont commercialisés par des prestataires de services de confiance qualifiés. La liste des organismes habilités par l'anssi à qualifier des prestataires de service de confiance est disponible à l'adresse suivante: Http://www.ssi.gouv.fr/fr/certification-qualification/qualification-d-un-prestataire-de-service-de-confiance/organismes-de-qualification-habilites.html. La société LSTI (la sécurité des technologies de l'information), organisme accrédité par le COFRAC, est, au 15.4.2013, la seule entité habilitée à qualifier des prestataires de service de confiance qualifiés. Une liste des prestataires qualifiés au sens du RGS figure sur le site de LSTI (auquel on accède également via celui de l'anssi: http://www.ssi.gouv.fr/fr/produits-et-prestataires/prestataires-de-services-de-confiance-qualifies/): Http://www.lsti-certification.fr/. Chaque document doit être signé électroniquement (un zip signé ne vaut pas signature de chaque document du zip). Une copie de sauvegarde, en cas de transmission électronique, pourra être envoyée dans les conditions définies par l'arrêté du 28.8.2006 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. La copie de sauvegarde pouvant être transmise soit sur support physique électronique soit sur support papier doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde". Cette copie de sauvegarde devant parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. Les candidatures et/ou les offres transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur ne fera pas l'objet d'une réparation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.6.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché concerne la construction d'un équipement culturel de proximité, avenue du Général De Gaulle, 77181 Courtry. Cet équipement recevant du public, abritera simultanément une médiathèque et une école de musique. Ce bâtiment est à rez-de-chaussé + 2 étages, sa surface totale est de 1 550 m² de SHON (surface hors oeuvre nette).
Afficher plus
Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n° 93-1418 sur 31.12.1993). Le bâtiment est un ERP (établissement recevant public) de type R avec activités de types SL- 3ème catégorie.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros oeuvre, clos-couvert, agencement et décoration.
Brève description:
Il s'agit de travaux de gros oeuvre, clos-couvert, agencement et décoration dont menuiseries extérieures et intérieures, cloisonnements, doublages, faux plafonds, sols durs et souples, peinture.
Durée de l'accord: 15 mois
Informations complémentaires sur les lots:
Les variantes sont autorisées. Les candidats qui présenteront des offres proposant une variante par rapport à l'objet du marché sont également tenus de présenter une offre conforme à la solution de base. Les variantes sont autorisées lorsqu'elles ont pour objectif l'amélioration des prestations décrites au CCTP ou une réduction du coût économique, sans toutefois remettre en cause l'aspect architectural du projet, ni dénaturer les dispositions prises au regard du respect des réglementations (notamment le règlement de sécurité incendie, accessibilité aux personnes handicapées). Il ne pourra pas s'agir, dans le cadre de ces variantes, de suppression de prestations, ou de diminution des performances acoustiques, performances énergétiques du bâtiment, dégradation des cibles environnementales demandées dans le cadre du CCTP et dans le cahier des charges environnemental. Toutes les variantes proposées doivent être précisées dans l'acte d'engagement et faire l'objet d'une description technique accompagnée d'une décomposition du prix global forfaitaire (DPGF). Le délai d'exécution du marché est de 15 mois (dont 1 mois de préparation). À titre indicatif, la préparation du chantier devrait intervenir en septembre 2013 et le démarrage des travaux en octobre 2013. La période de préparation du chantier démarre à compter de la date de réception du courrier de notification par le titulaire de chaque lot. Les délais d'exécution des travaux démarrent à compter de la date de réception de l'ordre de services (OS) ou le cas échéant, de la date de démarrage indiqué dans l'OS. L'entreprise du lot n° 1 sera chargée de l'élaboration du planning général durant la période de préparation avec définition des dates d'intervention des entreprises titulaires des 3 autres lots. Ce planning sera opposable à toutes les entreprises.
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Électricité courants forts et courants faibles.
Brève description: Il s'agit de travaux d'électricité courants forts et courants faibles.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Plomberie, chauffage, ventilation.
Brève description: Il s'agit de travaux de plomberie, chauffage et ventilation.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Ascenseur.
Brève description: Il s'agit de travaux d'installation d'un ascenseur.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: CA 13-14
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Avenue du Général de Gaulle, 77181 Courtry.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— lettre de candidature: formulaire DC 1,
— déclaration du candidat: formulaire DC 2.
Situation économique et financière: Déclaration du candidat: formulaire DC 2.
Capacité technique et professionnelle:
Les renseignements permettant d'évaluer les capacités professionnelles et techniques de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat:
Lot 1:
— certificats ou équivalents de l'organisme de qualification et de certification des entreprises du bâtiment Qualibat attestant des compétences du candidat en conformité avec l'objet du marché (2113: maçonnerie technicité supérieure et béton armé courant, 1233: Pieux, 2413 constructions et structures métalliques (technicité supérieure),
Afficher plus
Lot 2:
— certificats ou équivalents de l'organisme de qualification et de certification des entreprises de l'équipement électrique Qualifelec attestant des compétences du candidat en conformité avec l'objet du marché, (mentions: SEH, SPV et PSPV - electrotechnique: indices E1, E2, E3) et Qualipv pour l'électricité,
Afficher plus
Lot 3:
— Quali'Eau pour la plomberie ou équivalent,
— la qualification AP - MIS ou I 7 / f 7 délivré par l'APSAD ou équivalent.
Pour chacun des lots:
— présentation d'une liste des travaux similaires aux prestations demandées au présent marché effectués au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
En l'absence de référence ou de qualifications professionnelles, le candidat peut apporter tout autre document (tels que certificats d'identité professionnelle etc.) prouvant que le candidat a les compétences professionnelles pour réaliser les prestations demandées au présent marché.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucun cautionnement ni aucune garantie ne sont exigés.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le financement est imputé sur le budget de la Communauté d'agglomération Marne et Chantereine.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les groupements momentanés d'opérateurs économiques sont autorisés et devront prendre, pour l'exécution du marché, la forme de groupements solidaires.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, la composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la signature du marché. Toutefois, en cas d'impossibilité pour un groupement d'exécuter sa mission, il sera fait application de l'article 51 du Code des marchés publics.
Afficher plus

Procédure
Mode de paiement des documents:
Le DCE est téléchargeable gratuitement sur la plateforme de dématérialisation: http://marches-publics.sis-france.com/marne-chantereine/. Le DCE sur support papier est payant et peut être retiré avec demande préalable 48 h à l'avance au n° suivant: +33 164263232, fax +33 164261195, e-mail: coreex@wanadoo.fr de 9:00 à 12:30- 14:00 à 19:00 du lundi au vendredi et de 9:00 à 12:30 le samedi, auprès de: Coreex, 19 avenue du Marechal Foch, 77508 Chelles Cedex.
Afficher plus
Contre la somme de 299 EUR TTC.
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Lot 1: - prix (sur la base du montant global et forfaitaire de l'acte d'engagement). (70)
2. Valeur technique,sur la base du mémoire technique remis dans l'offre [ - qualité et pertinence de l'organisation du chantier, de la méthode de construction et de l'organisation de la diffusion et la gestion des documents techniques: 15 points; - qualité et pertinence de la prise en compte des problématiques hautes qualités environnementales et acoustiques afin d'atteindre les objectifs fixés dans les pièces écrites remis pour la consultation aux entreprises: 15 points (7.5 points pour les problématiques HQE et 7.5 points pour les problématiques acoustiques)]. (30)
3. Lot 2 et lot 3: - prix (sur la base du montant global et forfaitaire de l'acte d'engagement). (70)
4. Valeur technique,sur la base du mémoire technique remis dans l'offre [ - qualité et pertinence de l'organisation du chantier, de la diffusion et la gestion des documents techniques: 15 points; - qualité et pertinence de la prise en compte des problématiques hautes qualités environnementales et acoustiques afin d'atteindre les objectifs fixés dans les pièces écrites remis pour la consultation aux entreprises: 15 points (7.5 points pour les problématiques HQE et 7.5 points pour les problématiques acoustiques)]. (30)
5. Lot 4: - prix (sur la base du montant global et forfaitaire de l'acte d'engagement). (70)
6. Valeur technique,sur la base du mémoire technique remis dans l'offre ( - qualité et pertinence de la diffusion et de la gestion des documents techniques: 15 points - qualité et pertinence des caractéristiques techniques de l'ascenseur, des possibilités de choix pour les finitions intérieures laissées au maitre d'oeuvre, l'ergonomie: 15 points). (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Direction de la commande publique
M. le président Jean-Jacques Marion
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.sis-france.com/marne-chantereine/ 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.sis-france.com/marne-chantereine/ 🌏
Nom: Communauté d’agglomération Marne et Chantereine
URL pour informations complémentaires: http://marches-publics.sis-france.com/marne-chantereine/ 🌏
URL des documents: http://marches-publics.sis-france.com/marne-chantereine/ 🌏
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CA 13-14
Informations complémentaires
Prestations Complémentaires:
en application et dans le respect de l'article 35-ii-5 du Code des marchés publics, des marchés négociés pourront être passés ultérieurement pour des travaux complémentaires.
Visite des lieux facultative:
les entreprises peuvent se rendre sur place pour examiner les lieux afin de se rendre compte, en toute connaissance de cause, de la teneur des prestations à effectuer, des contraintes liées au site, sans aucune réserve, ni restriction pour l'élaboration de leur offre et garantir la bonne exécution des prestations demandées au présent marché.
Afficher plus
Les visites des lieux s'effectuent de manière autonome: avenue du Général de Gaulle, 77181 Courtry.
Les plis sont, soit envoyés par lettre recommandée avec avis de réception postal, soit remis sur place contre récépissé (du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00).
Les plis remis sur place sont impérativement déposés en main propre à la direction de la commande publique qui remettra un récépissé. Ceux déposés directement dans la boîte aux lettres (sans envoi postal et donc pas de récépissé remis comme preuve de dépôt) seront renvoyés à l'expéditeur.
Afficher plus
Ils devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées dans le présent avis. Ils seront envoyés ou déposés à l'adresse suivante et porteront les mentions suivantes:
"Communauté d'agglomération Marne et Chantereine, direction de la commande publique - 1er étage, 39 avenue François Mitterrand, 77500 Chelles - ne pas ouvrir - construction d'un équipement culturel à Courtry, Lot(s) :.......".
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites indiquées dans le présent avis ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur.
Il est précisé que c'est la date de réception à la direction de la commande publique qui est prise en compte et non le cachet de la poste. Les retards d'acheminement ne sont pas pris en compte.
Par voie électronique:
ces plis peuvent aussi être transmis par voie électronique: sur la plate-forme sécurisée du site http://marches-publics.sis-france.com/marne-chantereine/index.jsp.
Si l'envoi est volumineux, aucun délai supplémentaire n'est accordé entre la réception de la signature électronique sécurisée et la réception de l'offre.
Les dossiers de candidature et d'offres comportant les documents demandés par le pouvoir adjudicateur devront être zippés.
Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: pdf, xls, doc, ppt, jpeg, soit d'une manière générale les formats compatibles avec Word et Excel ainsi que Adobe Reader.
Les candidatures et les offres transmises par voie électronique sont signés par l'opérateur économique au moyen d'un certificat de signature électronique de niveau 2 minimum et doivent être envoyées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil:
Afficher plus
pour remettre une offre signée électroniquement, vous devez disposer d'un certificat de signature électronique de niveau -- (2) minimum que toute entreprise peut obtenir auprès d'un tiers de certification.
Les seuls certificats utilisables sont ceux délivrés par des autorités de certification visées à l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics.
Important: cet arrêté du 15.6.2012 a modifié la norme des certificats de signature (http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026106275&dateTexte=&categorieLien=id).
Les échéances définies par l'arrêté sont les suivantes:
— certificats PRIS V1 ou RGS entre le 1.10.2012 et le 18.5.2013,
— certificats RGS seuls après le 18.5.2013.
La liste des certificats PRIS V1 utilisables jusqu'au 18.5.2013 est accessible sur le lien suivant: http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/.
Des certificats de signature qualifiés RGS sont commercialisés par des prestataires de services de confiance qualifiés.
La liste des organismes habilités par l'anssi à qualifier des prestataires de service de confiance est disponible à l'adresse suivante: Http://www.ssi.gouv.fr/fr/certification-qualification/qualification-d-un-prestataire-de-service-de-confiance/organismes-de-qualification-habilites.html.
Afficher plus
La société LSTI (la sécurité des technologies de l'information), organisme accrédité par le COFRAC, est, au 15.4.2013, la seule entité habilitée à qualifier des prestataires de service de confiance qualifiés.
Une liste des prestataires qualifiés au sens du RGS figure sur le site de LSTI (auquel on accède également via celui de l'anssi: http://www.ssi.gouv.fr/fr/produits-et-prestataires/prestataires-de-services-de-confiance-qualifies/): Http://www.lsti-certification.fr/.
Afficher plus
Chaque document doit être signé électroniquement (un zip signé ne vaut pas signature de chaque document du zip).
Une copie de sauvegarde, en cas de transmission électronique, pourra être envoyée dans les conditions définies par l'arrêté du 28.8.2006 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. La copie de sauvegarde pouvant être transmise soit sur support physique électronique soit sur support papier doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible "copie de sauvegarde".
Afficher plus
Cette copie de sauvegarde devant parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres.
Les candidatures et/ou les offres transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur ne fera pas l'objet d'une réparation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.6.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Greffe du tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale n° 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Fax: +33 182524295 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris, 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Source: OJS 2013/S 108-184013 (2013-06-03)
Avis d'attribution de marché (2013-10-21)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération Marne et Chantereine

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-21 📅
Date de publication: 2013-10-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 207-358006
Se réfère à l'avis: 2013/S 108-184013
Numéro JO-S: 207
Informations complémentaires
Annonce n° 203, BOAMP 107 A du 6.6.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 21.10.2013.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: avenue du Général de Gaulle, 77181 Courtry.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. lot 1 : - Prix (Sur la base du montant global et forfaitaire de l'acte d'engagement) (70)
2. Valeur technique,sur la base du mémoire technique remis dans l'offre [-Qualité et pertinence de l'organisation du chantier, de la méthode de construction et de l'organisation de la diffusion et la gestion des documents techniques : 15 points;-qualité et pertinence de la prise en compte des problématiques Hautes Qualités Environnementales et acoustiques afin d'atteindre les objectifs fixés dans les pièces écrites remis pour la consultation aux entreprises : 15 points (7.5 points pour les problématiques HQE et 7.5 points pour les problématiques acoustiques)] (30)
3. lot 2 et lot 3 : - Prix (Sur la base du montant global et forfaitaire de l'acte d'engagement) (70)
4. Valeur technique,sur la base du mémoire technique remis dans l'offre [-Qualité et pertinence de l'organisation du chantier, de la diffusion et la gestion des documents techniques : 15 points; -Qualité et pertinence de la prise en compte des problématiques Hautes Qualités Environnementales et acoustiques afin d'atteindre les objectifs fixés dans les pièces écrites remis pour la consultation aux entreprises : 15 points (7.5 points pour les problématiques HQE et 7.5 points pour les problématiques acoustiques)] (30)
5. lot 4 : - Prix (Sur la base du montant global et forfaitaire de l'acte d'engagement) (70)
6. Valeur technique,sur la base du mémoire technique remis dans l'offre (-Qualité et pertinence de la diffusion et de la gestion des documents techniques : 15 points -Qualité et pertinence des caractéristiques techniques de l'ascenseur, des possibilités de choix pour les finitions intérieures laissées au maitre d'oeuvre, l'ergonomie : 15 points) (30)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-09-06 📅
Nom: Entreprise Vitte
Adresse postale: Hameau de Saint-Léonard - 8 rue Durteint
Commune postale: Provins
Code postal: 77481
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Siteme SARL
Adresse postale: 6 bis rue de la Liberté
Commune postale: Noisy-le-Grand
Code postal: 93160

3️⃣
Nom: CFA division de NSA
Adresse postale: ZE du Grand Large - 6 rue de la Goélette
Commune postale: Saint-Benoit
Code postal: 86280

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-10-21 📅
Nom: Société Portelec
Adresse postale: 12 rue de Derrière la Montagne
Commune postale: Chelles
Code postal: 77500
Courrier électronique: portelec77@orange.fr 📧
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
2
3

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle - case postale n° 8630
Commune postale: Melun
Fax: +33 182524000 📠
Source: OJS 2013/S 207-358006 (2013-10-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-et-Marne
Fournisseurs:
CFA division de NSA Entreprise Vitte Siteme SARL Société Portelec
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Ouvrages annexes pour canalisations d'eau Travaux de construction de réseaux de...