Construction d'un centre dramatique national Comédie de Saint-Étienne dans un ancien site industriel

Ville de Saint-Étienne

La présente consultation a pour objet les travaux de construction d'un centre national d'art dramatique national Comédie de Saint-Étienne sur un ancien site industriel situé rue Jean-Eugène Robert-Houdin à Saint-Étienne.
L'Opération comporte 31 lots faisant l'objet de 3 consultations distinctes en respect de l'article 27 I du code des marchés publics.
La présente consultation comporte 22 lots

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-12-19. L'appel d'offres a été publié le 2013-11-08.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville de Saint-Étienne

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Loire

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-11-08	Avis de marché
2014-03-26	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-11-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue:

la présente consultation est passée en application des articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 du code des marchés publics.Les prestations sont traitées à prix forfaitaires exceptés le lot 4 traité à prix mixte pour lequel la partie unitaire fera l'objet de bons de commande sans minimum ni maximum sur la durée totale du marché (estimation 200 000 EUR HT).Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 22 mois y compris la préparation de chantier. La préparation de chantier est de 2 mois.Le délai d'exécution part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire de chaque lot le démarrage de la préparation de chantier.La date prévisionnelle de démarrage du chantier est prévue au deuxième trimestre 2014.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Saint-Étienne
Adresse postale: Hôtel de Ville, BP 503
Code postal: 42007
Commune postale: Saint-Étienne
Contact
Adresse Internet: http://www.saint-etienne.fr/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@saint-etienne.fr 📧
Téléphone: +33 477487807 📞
Fax: +33 477487811 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-08 📅
Date limite de soumission: 2013-12-19 📅
Date de publication: 2013-11-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 220-382331
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr Criteres d'attributions : les modalités de notation des critères sont énoncées au règlement de la présente consultation. Unité monétaire utilisée, l'euro. Des prestations supplémentaires sont prévues pour les lots no4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27 et 29, l'absence de réponse à la ou les prestations supplémentaires rendra l'offre irrégulière. La visite du site est obligatoire pour les lots 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 17. Les visites sont fixées : les 21 et 28 novembre à 14:00 sur le site. En cas d'indisponibilité sur ces 2 dates, l'opérateur économique contactera Mme Carole Voogden au +33 477486233 / 778825330. Aucune visite ne sera organisée après le 10.12.2013. L'attestation de visite devra être obligatoirement jointe à l'offre. Pour les lots n° 25 et n° 29 un échantillon devra être livré par l'entreprise en même temps que la remise de son offre suivant les modalités du règlement de la présente consultation. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 1) recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marchés; 2) garanties et capacités professionnelles, techniques et financières. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.11.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'Opération comporte 31 lots faisant l'objet de 3 consultations distinctes en respect de l'article 27 I du code des marchés publics.

La présente consultation comporte 22 lots

Numéro du lot: 4
Brève description:

Gros oeuvrelot principalps no 1 enduit minéral sur isolation thermique extérieure pour la grande nef

Gros oeuvre

lot principal

ps no 1 enduit minéral sur isolation thermique extérieure pour la grande nef

Numéro du lot: 5
Brève description:

Charpente métalliqueps no 1 compléments des passerelles du hall, éléments de structure

Charpente métallique

ps no 1 compléments des passerelles du hall, éléments de structure

Numéro du lot: 6
Brève description: Chapes
Numéro du lot: 7
Brève description: Voirie réseaux divers
Numéro du lot: 9
Brève description:

Charpente bois couvertures tuiles étanchéité…

… zinguerieps no 1 couverture traditionnelle en tuiles de terre cuite pour la grande nef

… zinguerie

ps no 1 couverture traditionnelle en tuiles de terre cuite pour la grande nef
Numéro du lot: 10
Brève description:

Menuiseries extérieures et intérieures métalliques serrurerie bardage…

… métalliqueps no 1 compléments des passerelles du hall, éléments de serrurerie

… métallique

ps no 1 compléments des passerelles du hall, éléments de serrurerie
Numéro du lot: 13
Brève description:

Menuiseries intérieures boisps no 1 compléments de portes sur ventouses

Menuiseries intérieures bois

ps no 1 compléments de portes sur ventouses

Numéro du lot: 14
Brève description:

Revêtements muraux bois mobilier bois plafonds…

… boisps no 1 habillage stratifié bois des boites du hall (rdc + r +1)

… bois

ps no 1 habillage stratifié bois des boites du hall (rdc + r +1)
Numéro du lot: 15
Brève description:

Doublages cloisons sèches faux plafondsps no 1 complément de faux plafond bac acier

Doublages cloisons sèches faux plafonds

ps no 1 complément de faux plafond bac acier

Numéro du lot: 16
Brève description:

Revêtements muraux durs revêtements de sols…

… dursps no 1 rayonnages

… durs

ps no 1 rayonnages
Numéro du lot: 17
Brève description: Peinture de sols
Numéro du lot: 18
Brève description: Ascenseurs
Numéro du lot: 20
Brève description: Chauffage ventilation désenfumage rafraîchissement
Numéro du lot: 21
Brève description:

Plomberie réseau incendieps no 1 arrosage automatique des parterres

Plomberie réseau incendie

ps no 1 arrosage automatique des parterres

Numéro du lot: 22
Brève description: Electricité courants forts
Numéro du lot: 23
Brève description:

Electricité courants faiblesps no 1 complément de portes sur ventouses

Electricité courants faibles

ps no 1 complément de portes sur ventouses

Numéro du lot: 24
Brève description:

Machinerie et serrurerie scéniquesps no 1 équipes latérales assistées 500dan - salle 700ps no 2 poutres d'éclairage en éléments démontables - salle 700ps no 3 proscenium mobile - salle 700ps no 4 palans pour clusters et stop chutes - salle 700ps no 5 poutres d'éclairage - salle 300

Machinerie et serrurerie scéniques

ps no 1 équipes latérales assistées 500dan - salle 700

ps no 2 poutres d'éclairage en éléments démontables - salle 700

ps no 3 proscenium mobile - salle 700

ps no 4 palans pour clusters et stop chutes - salle 700

ps no 5 poutres d'éclairage - salle 300

Numéro du lot: 25
Brève description:

Tentures de scèneps no 1 rideau de jauge - salle 700

Tentures de scène

ps no 1 rideau de jauge - salle 700

Numéro du lot: 26
Brève description: Equipement d'éclairage scénique
Numéro du lot: 27
Brève description:

Réseaux et équipements audiovisuelsps no 1 protection distribution des alimentations de la salle de répétition

Réseaux et équipements audiovisuels

ps no 1 protection distribution des alimentations de la salle de répétition

Numéro du lot: 29
Brève description:

Gradins télescopiquesps no 1 fauteuils démontables du 1er rang complémentaires à l'emplacement des pmr avec chariot de rangement - salle 300ps no 2 pièces de rechange 5 fauteuils - salle 300ps no 3 numérotation - salle 300ps no 4 gradins de la salle de travail

Gradins télescopiques

ps no 1 fauteuils démontables du 1er rang complémentaires à l'emplacement des pmr avec chariot de rangement - salle 300

ps no 2 pièces de rechange 5 fauteuils - salle 300

ps no 3 numérotation - salle 300

ps no 4 gradins de la salle de travail

Numéro du lot: 30
Brève description: Parquets scéniques parquets sols souples habillages textiles murs
Quantité ou étendue:

la présente consultation est passée en application des articles 33 alinéa 3 et 57 à 59 du code des marchés publics.

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires exceptés le lot 4 traité à prix mixte pour lequel la partie unitaire fera l'objet de bons de commande sans minimum ni maximum sur la durée totale du marché (estimation 200 000 EUR HT).

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 22 mois y compris la préparation de chantier. La préparation de chantier est de 2 mois.

Le délai d'exécution part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire de chaque lot le démarrage de la préparation de chantier.

La date prévisionnelle de démarrage du chantier est prévue au deuxième trimestre 2014.

Numéro de référence: 13AOO-285

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature renseignée, datée et signée (Dc1),

— déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 43 et 44 du code des marchés publics (Dc1),

— documents permettant d'identifier la ou les personnes physiques ayant le pouvoir de l'engager (Dc2),

— copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire ou procédure étrangère équivalente (Dc2).

Situation économique et financière:

— déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché réalisées au cours des 3 derniers exercices (DC 2), ou extrait K-bis pour les entreprises nouvellement créées.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les chiffres d'affaires annuels minimum suivant sont exigés:

— lot 4:8 000 000 EUR,

— lot 5: 2 500 000 EUR,

— lot 6: 800 000 EUR,

— lot 9: 1 500 000 EUR,

— lot 10: 1 500 000 EUR,

— lot 13: 1 000 000 EUR,

— lot 14: 400 000 EUR,

— lot 15: 2 500 000 EUR,

— lot 16: 300 000 EUR,

— lot 17: 1 200 000 EUR,

— lot 20: 3 500 000 EUR,

— lot 21: 1 000 000 EUR,

— lot 22: 2 000 000 EUR,

— lot 23: 800 000 EUR,

— lot 24: 3 000 000 EUR,

— lot 25: 200 000 EUR,

— lot 26: 1 200 000 EUR,

— lot 27: 1 000 000 EUR,

— lot 29: 300 000 EUR,

— lot 30: 800 000 EUR.

Capacité technique et professionnelle:

— moyens techniques (locaux, agences, matériels, véhicules) et humains (rubrique G du Dc2),

— références sur les 3 dernieres années de travaux de même nature que ceux du présent marché avec, pour les plus importants, des attestations de bonne exécution indiquant montant, date et lieu des travaux (rubrique G du Dc2),

— certificats de qualifications professionnelles : preuve de la capacité de l'entreprise apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références de travaux)(rubrique G du Dc2).

Le candidat individuel ou le membre du groupement précise les capacités (techniques et financières) des opérateurs économiques sur lesquels il compte s'appuyer pour présenter sa candidature (rubrique E du Dc2).

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Certificat ou références équivalentes:

— lot 4: Qualibat 2212,

— lot 5: Qualibat 2412,

— lot 6: Qualibat 2163,

— lot 7: au moins 2 références de réalisation d'opération similaire sur les 3 dernières années

— lot 9: Qualibat 3101,

— lot 10: Qualibat 3521 et/ou 3522,

— lot 13: Qualibat 4312,

— lot 14: Qualibat 4312,

— lot 15: Qualibat 4132,

— lot 16: Qualibat 6312,

— lot 17: Qualibat 6111 peinture et ravalement – ou références équivalentes,

— lot 18: ISO 9001 (conception et fabrications des appareils), ISO 14001 (respect de l'environnement),

— lot 20: Qualibat 5313 – 5413 installation de technicité supérieure (installations d'aéraulique et de conditionnement d'air) ou références équivalentes,

— lot 21: Qualibat 5113 – installation de technicité supérieure (plomberie installations sanitaires),

— lot 22: Certificat de qualification Qualifelec E3-C3 courants forts,

— lot 23: Certificat de qualification Qualifelec courants faibles Cf3 mention MA et mention FO, Attestations de formation et d'agrément des intervenants de l'entrepreneur auprès des constructeurs des équipements LAN et des systèmes audiovisuels installés, Qualification professionnelle APSAD I7-F7,

— lot 24: au moins 2 références de réalisation d'opération similaire sur les 3 dernières années,

— lot 25: au moins 2 références de réalisation d'opération similaire sur les 3 dernières années,

— lot 26: au moins 2 références de réalisation d'opération similaire sur les 3 dernières années,

— lot 27: au moins 2 références de réalisation d'opération similaire sur les 3 dernières années,

— lot 29: au moins 2 références de réalisation d'opération similaire sur les 3 dernières années,

— lot 30: Qualibat 4342 ; Qualibat 6213.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une clause de garantie financière sera appliquée. En cas d'acceptation de l'avance les titulaires devront en outre constituer une garantie à première demande à hauteur de 100 % du montant de l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

— modalités financières conformément aux articles 86 à 111 du code des marchés publics,

— paiement sous 30 jours suivant les règles de la comptabilité publique,

— financement sur le budget de la Ville de Saint-Étienne, subventions sollicitées auprès du Conseil général, du Conseil régional, de l'EPASE et de l'État,

— prix mixtes révisables pour le lot 4; prix forfaitaires révisables pour tous les autres lots,

— avance prévue,

— cession et nantissement selon les formes prévues au code des marchés publics.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Aucune forme de groupement n'est imposée.
Autres conditions particulières:

Cette consultation comporte une clause d'insertion obligatoire, en application de l'article 14 du code des marchés publics:

— lot 4 gros oeuvre: 3 425 heures,

— lot 7 voirie réseaux divers: 100 heures,

— lot 10 menuiseries extérieures et intérieures métalliques serrurerie bardage métallique: 480 heures,

— lot 13 menuiseries intérieures bois: 340 heures,

— lot 15 doublages cloisons sèches faux plafonds: 1 110 heures,

— lot 17 peinture peinture de sols: 570 heures,

— lot 20 chauffage ventilation désenfumage rafraîchissement: 1 240 heures,

— lot 22 électricité courants forts: 750 heures.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique % (60)
2. Prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21420218600018
Contact
Point de contact: Le maire
Adresse du profil d'acheteur: http://www.saint-etienne.fr 🌏
Nom: Ville de Saint-Étienne, direction bâtiments: Laurence Hervouet
Adresse postale: 1 rue Pierre de Coubertin
Code postal: 42000
Téléphone: +33 477486117 📞
Courrier électronique: laurence.hervouet@saint-etienne.fr 📧
Fax: +33 477486240 📠
Nom: Ville de Saint-Étienne, direction juridique assemblée marchés
Adresse postale: Hôtel de Ville, Cedex 1, BP 503
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13AOO-285
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur www.saint-etienne.fr

Criteres d'attributions : les modalités de notation des critères sont énoncées au règlement de la présente consultation.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Des prestations supplémentaires sont prévues pour les lots no4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21, 23, 24, 25, 27 et 29, l'absence de réponse à la ou les prestations supplémentaires rendra l'offre irrégulière. La visite du site est obligatoire pour les lots 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 17. Les visites sont fixées : les 21 et 28 novembre à 14:00 sur le site. En cas d'indisponibilité sur ces 2 dates, l'opérateur économique contactera Mme Carole Voogden au +33 477486233 / 778825330. Aucune visite ne sera organisée après le 10.12.2013. L'attestation de visite devra être obligatoirement jointe à l'offre. Pour les lots n° 25 et n° 29 un échantillon devra être livré par l'entreprise en même temps que la remise de son offre suivant les modalités du règlement de la présente consultation. L'ouverture des plis n'est pas publique. Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont :

1) recevabilité des candidatures au regard des articles 43 à 47 du code des marchés;

2) garanties et capacités professionnelles, techniques et financières.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 8.11.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin, Cedex 03
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 478141010 📞
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 478141065 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 220-382331 (2013-11-08)

Avis d'attribution de marché (2014-03-26)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 335 405,92 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-26 📅
Date de publication: 2014-03-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 063-106618
Se réfère à l'avis: 2013/S 220-382331
Numéro JO-S: 63
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur www.saint-etienne.fr Annonce n° 120, BOAMP 219 A. Annonce n° 170, BOAMP 219 B du 14.11.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26.3.2014.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (40)

Attribution du marché

1️⃣
Nom: Le lot 4 : Gros oeuvre a été déclaré infructueux

2️⃣
Nom: Le lot 5 : Charpente métallique a été déclaré infructueux

3️⃣
Nom: Le lot 6 : Chapes a été déclaré infructueux

4️⃣
Nom: Le lot 7 : Voirie réseaux divers a été déclaré infructueux

5️⃣
Nom: Le lot 9 : Charpente bois couvertures tuiles étanchéité zinguerie a été déclaré infructueux

6️⃣
Nom: Le lot 10 : Menuiseries extérieures et intérieures métalliques serrurerie bardage métallique a été déclaré infructueux

7️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-03-21 📅
Nom: Brunon menuiserie
Adresse postale: 13 bis rue Croix de Mission
Commune postale: Saint-Étienne
Code postal: 42100

8️⃣
Nom: Le lot 14 : Revêtements muraux bois mobilier bois plafonds bois a été déclaré infructueux

9️⃣
Nom: Le lot 15 : Doublages cloisons sèches faux plafonds a été déclaré infructueux

1️⃣0️⃣
Nom: MCF carrelages
Adresse postale: allée Henry Purcell
Code postal: 42000

1️⃣1️⃣
Nom: Le lot 17 : Peinture de sols a été déclaré infructueux

1️⃣2️⃣
Nom: Schindler
Adresse postale: 1-3 rue Képler
Commune postale: Clermont-Ferrand
Code postal: 63000

1️⃣3️⃣
Nom: Eiffage énergie thermie Centre Est
Adresse postale: 13 bd Grüner
Commune postale: Roche-la-Molière
Code postal: 42230

1️⃣4️⃣
Nom: STE Benetiere
Adresse postale: 3 rue Francois Couperin

1️⃣5️⃣
Nom: Dousson
Adresse postale: rue Gustave Delory

1️⃣6️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-03-24 📅
Nom: SAS Dugelet
Adresse postale: quartier de l'Isle
Commune postale: Cours-la-Ville
Code postal: 69470

1️⃣7️⃣
Nom: Amg-fechoz
Adresse postale: 46 rue Duhesme
Commune postale: Paris
Code postal: 75018

1️⃣8️⃣
Nom: le lot 25 : Tentures de scène a été déclaré INFRUCTUEUX

1️⃣9️⃣
Nom: Le lot 26 : Équipement d'éclairage scénique a été déclaré infructueux

2️⃣0️⃣
Nom: Le Lot 27 : Réseaux et équipements audiovisuels a été déclaré infructueux

2️⃣1️⃣
Nom: Le lot 29 : Gradins télescopiques a été déclaré infructueux

2️⃣2️⃣
Nom: Le lot 30 : Parquets scéniques parquets sols souples habillages textiles murs a été déclaré infructueux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3
4
7
Source: OJS 2014/S 063-106618 (2014-03-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)

Ossatures (>20)

Ossatures métalliques
Travaux de gros œuvre (>20)