concorde11-13
Préfecture de Seine-Maritime
aménagement des bureaux, rez-de-chaussée, les 9 étages et les sous-sols
de l'immeuble "Le Concorde" situé au 95 avenue de Bretagne - 76100 Rouen.
Le délai de réception des offres était de 2013-11-29. L'appel d'offres a été publié le 2013-11-15.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-11-15 | Avis de marché |
Avis de marché (2013-11-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Préfecture de Seine-Maritime
Adresse postale: 7 place de la Madeleine
Code postal: 76036
Commune postale: Rouen
Contact
Courrier électronique: riwall.provost@seine-maritime.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 232765157 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-15 📅
Date limite de soumission: 2013-11-29 📅
Date de publication: 2013-11-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 224-389162
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: électricité - SSI
Brève description: travaux complémentaire à l'aménagement du bâtiment Concorde.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: menuiserie
Brève description:
Intitulé du lot: plomberie - climatisation - gTB
Brève description:
Intitulé du lot: guichet d'accueil
Brève description: installation d'un guichet d'accueil pour l'immeuble Le Concorde.
Numéro de référence: Concorde11-13
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: le Concorde, 95 avenue de Bretagne, 76000 Rouen.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire
Procédure
Période de validité de l'offre: 6 mois
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Provost Riwall
Nom: Préfecture de Seine-Maritime
Adresse postale: 7 place de la Madeleine, CS 16036
Fax: +33 232765460 📠
URL pour informations complémentaires: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=147805&orgAcronyme=g6l 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=147805&orgAcronyme=g6l 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=147805&orgAcronyme=g6l 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Concorde11-13
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Téléphone: +33 232081270 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 224-389162 (2013-11-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Préfecture de Seine-Maritime
Adresse postale: 7 place de la Madeleine
Code postal: 76036
Commune postale: Rouen
Contact
Courrier électronique: riwall.provost@seine-maritime.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 232765157 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-15 📅
Date limite de soumission: 2013-11-29 📅
Date de publication: 2013-11-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 224-389162
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires
attention, la date limite de réception des offres est bien le 29.11.2013 et non le 28 comme indiqué abusivement dans certains documents.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15.11.2013.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
aménagement des bureaux, rez-de-chaussée, les 9 étages et les sous-sols
de l'immeuble "Le Concorde" situé au 95 avenue de Bretagne - 76100 Rouen.
Intitulé du lot: électricité - SSI
Brève description: travaux complémentaire à l'aménagement du bâtiment Concorde.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: menuiserie
Brève description:
Totem extérieur (3) et porte d'accès handicapé et aménagement sas d'entrée principal.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: plomberie - climatisation - gTB
Brève description:
travaux complémentaire à l'aménagement de l'immeuble Le Concorde : rafraichissement de locaux, installation d'une GTB.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: guichet d'accueil
Brève description: installation d'un guichet d'accueil pour l'immeuble Le Concorde.
Numéro de référence: Concorde11-13
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: le Concorde, 95 avenue de Bretagne, 76000 Rouen.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;- attestation sur l'honneur selon art 44 CMP ; copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire.
Afficher plus
renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : une " déclaration du candidat " (formulaire Dc2) complétée, datée et signée, comprenant impérativement les renseignements suivants : déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années - une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat et/ou des membres du groupement disposent pour la réalisation de marchés de même nature.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
marché(s) financé(s) sur les crédits de fonctionnement ouverts au budget de l'etat. Le délai maximal de paiement est de 30 jours - paiement par mandat administratif et virement des comptables assignataires. Le remboursement de l'avance s'effectue dans les conditions de l'article 88 du Code des marchés publics Le taux d'intérêts moratoire pour retard de paiement est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 6 mois
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Provost Riwall
Nom: Préfecture de Seine-Maritime
Adresse postale: 7 place de la Madeleine, CS 16036
Fax: +33 232765460 📠
URL pour informations complémentaires: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=147805&orgAcronyme=g6l 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=147805&orgAcronyme=g6l 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=147805&orgAcronyme=g6l 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Concorde11-13
Informations complémentaires
attention, la date limite de réception des offres est bien le 29.11.2013 et non le 28 comme indiqué abusivement dans certains documents.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 15.11.2013.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Téléphone: +33 232081270 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 224-389162 (2013-11-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)