Chartres de Bretagne – construction de 74 logements répartis dans 3 bâtiments R+2 sur sous/sol commun – nº 2012CN07 1039AC01

Habitat 35

Construction de 74 logements répartis dans 3 bâtiments R+2 sur sous/sol commun à Chartres-de-Bretagne comprenant les activités de gros œuvre, terrassement, VRD, ravalement enduit, bardage zinc, étanchéité bicouche, menuiseries extérieures alu, porte garage collectif, serrurerie, métallerie, cloisons sèches, isolation, menuiseries intérieures, plomberie, chauffage, ventilation, électricité, peinture, nettoyage de fin de chantier, revêtements de sols faïences, ascenseur, courants faibles, espaces verts.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-01-16. L'appel d'offres a été publié le 2013-12-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-12-12 Avis de marché
2014-12-09 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-12-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Habitat 35
Adresse postale: 41 boulevard de Verdun – CS 61121
Code postal: 35011
Commune postale: Rennes
Contact
Courrier électronique: marches@habitat35.fr 📧
Téléphone: +33 223482017 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-12 📅
Date limite de soumission: 2014-01-16 📅
Date de publication: 2013-12-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 244-423771
Numéro JO-S: 244
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois compris congés payés hors période de préparation. Avance: une avance de démarrage de 10 % sera versée suivant demande du titulaire lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 20 000 EUR HT. Le dépôt des candidatures s'effectue: — soit par dépôt contre récépissé au siège d'Habitat 35 – pôle marchés, — soit par envoi recommandé avec AR, — soit par envoi électronique sur le site http://habitat35.marcoweb.fr Pour le dépôt des candidatures en ligne, les entreprises doivent se munir d'un certificat de signature électronique conforme au RGS (niveau ** de sécurité requis) ou garantissant un niveau équivalent de sécurité. Acquisition payante. Renseignements complémentaires dans le règlement de consultation et/ou sur le site: http://habitat35.marcoweb.fr
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 74 logements répartis dans 3 bâtiments R+2 sur sous/sol commun à Chartres-de-Bretagne comprenant les activités de gros œuvre, terrassement, VRD, ravalement enduit, bardage zinc, étanchéité bicouche, menuiseries extérieures alu, porte garage collectif, serrurerie, métallerie, cloisons sèches, isolation, menuiseries intérieures, plomberie, chauffage, ventilation, électricité, peinture, nettoyage de fin de chantier, revêtements de sols faïences, ascenseur, courants faibles, espaces verts.
Afficher plus
Les variantes sont acceptées ✅
Durée de l'accord: 18 mois
Numéro de référence: 13DD062
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Avenue de Brocéliande à Chartres-de-Bretagne.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— copie du ou des jugements prononcés si redressement judiciaire,
— lettre de candidature DC1 (actualisée au 25.06.2012) (en cas de groupement, la lettre de candidature datée et signée par chacun des membres du groupement),
— la DC2 déclaration du /des candidat(s), formulaire du 15.9.2010,
— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Situation économique et financière: Chiffre d'affaires global pour les 3 derniers exercices.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: 2010-2011-2012
Capacité technique et professionnelle:
— une liste de travaux similaires exécutés au cours des 5 dernières années indiquant pour les travaux les plus importants, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux, et précisant s'ils ont été effectués dans les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— les effectifs moyens annuels de l'entreprise et ceux affectés à cette opération,
— et tout autre document permettant d'évaluer leur expérience, leur capacité professionnelles, techniques et financières: certificats d'identité professionnelle, Qualibat, etc.,
— la liste des sous-traitants éventuels s'ils sont connus et références.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Garantie à première demande en remplacement de la retenue de garantie ou de la demande d'avance au démarrage.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement PLUS PLAI PSLA.
Réglement par virement bancaire dans le délai global de 30 jours à compter de la réception de la demande sur le site de gestion Ediflex.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Ouvert aux entreprises générales ou groupements d'entreprises avec indication du mandataire. Le mandataire sera solidaire des cotraitants.
Autres conditions particulières:
L'entreprise retenue ou le groupement d'entreprises s'engagera à mettre en oeuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières suivant article 4 du décret 2005-1742 du 30.12.2005.
Afficher plus
Les heures affectées à la clause sociale sont de 1050 heures minimum.
Renseignements auprès de la MEIF – Virginie Busca tél +33 299866186 – mail: v.busca@meif-bassinrennes.fr

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. prix (60)
2. valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Pôle marchés
Jacques Courant
Adresse du profil d'acheteur: http://habitat35.marcoweb.fr 🌏
Nom: Cabinet Lemonnier
Adresse postale: 167 route de Lorient
Code postal: 35921
Point de contact: Renseignements techniques
M. Lemonnier
Téléphone: +49 299795625 📞
Courrier électronique: contact@cabinet-lemonnier.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13DD062
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois compris congés payés hors période de préparation.
Avance: une avance de démarrage de 10 % sera versée suivant demande du titulaire lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 20 000 EUR HT.
Le dépôt des candidatures s'effectue:
— soit par dépôt contre récépissé au siège d'Habitat 35 – pôle marchés,
— soit par envoi recommandé avec AR,
— soit par envoi électronique sur le site http://habitat35.marcoweb.fr
Pour le dépôt des candidatures en ligne, les entreprises doivent se munir d'un certificat de signature électronique conforme au RGS (niveau ** de sécurité requis) ou garantissant un niveau équivalent de sécurité.
Acquisition payante. Renseignements complémentaires dans le règlement de consultation et/ou sur le site: http://habitat35.marcoweb.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 3 rue contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 244-423771 (2013-12-12)
Avis d'attribution de marché (2014-12-09)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5 911 881,01 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 41 boulevard de Verdun, CS 61121

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-12-09 📅
Date de publication: 2014-12-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 240-421629
Se réfère à l'avis: 2013/S 244-423771
Numéro JO-S: 240
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois compris congés payés hors période de préparation. Avance: une avance de démarrage de 10 % sera versée suivant demande du titulaire lorsque le montant fixé dans le marché est supérieur à 20 000 EUR HT.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Avenue de Brocéliande à Chartres de Bretagne.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2014-10-27 📅
Nom: Angevin
Commune postale: Noyal Chatillon-sur-Seiche
Code postal: 35230
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 3 rue Contour de la Motte
Source: OJS 2014/S 240-421629 (2014-12-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍