Changement d'éléments de structures métalliques sur les trois épaississeurs de boue au site Seine Aval

SIAAP

La présente consultation concerne le changement d'éléments de structures métalliques sur les trois épaississeurs de boue au Site Seine Aval.
Changement de tous les caissons d'alimentation en boue des 3 épaississeurs de la Clarifloculation de l'upei suite à une corrosion très importante due aux boues ferreuses.
les prestations font l'objet de 2 tranches définies comme suit :
Tranche Ferme (Tf) : Changement de tous les caissons d'alimentation en boue des 3 épaississeurs (3 phases)
Tranche Conditionnelle (Tc) : Remplacement des poutres de soutènement des lamelles et des poutres de soutènement des goulottes.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-05-16. L'appel d'offres a été publié le 2013-03-28.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-03-28 Avis de marché
Avis de marché (2013-03-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Équipement de traitement des boues
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Équipement de traitement des boues 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Siaap
Adresse postale: 2 rue Jules César
Code postal: 75589
Commune postale: Paris Cedex 12
Contact
Adresse Internet: http://www.siaap.fr 🌏
Courrier électronique: marchesiaap@siaap.fr 📧
Téléphone: +33 144754426 📞
Fax: +33 144754415 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-03-28 📅
Date limite de soumission: 2013-05-16 📅
Date de publication: 2013-03-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 064-107017
Numéro JO-S: 64
Informations complémentaires
Cette annonce est visible sur le site internet : www.siaap.fr Les prestations seront exécutées dans les délais ci-dessous, à compter de la notification du marché : La durée maximale du marché ne pourra être supérieure à 36 mois. Le délai d'exécution des travaux pour chaque tranche est à indiquer par le candidat au paragraphe E de l'acte d'engagement intitulé Durée du marché. Ce délai devra être conforme aux instructions données à l'article 1.6 du CCTP. Visite obligatoire Les offres devront être proposées en EUROS. Critères de jugement des offres : 1.montant des travaux ( pondération : 40 ) 2.valeur technique de l'offre ( pondération : 40 ) La valeur technique de l'offre sera appréciée sur la base des éléments demandés au Mémoire Technique : - organisation du chantier (installations chantiers, moyens humains et cadences, présentation des méthodes proposées pour l'exécution des travaux, plannings prévisionnels, matériels et matériaux mis en oeuvre, dispositions prises en matière d'hygiène et de sécurité : 10% ; -mode opératoire de réalisation des travaux : 25% ; -performances en matière de protection de l'environnement, valorisation et élimination des déchets (schéma d'organisation des déchets, recyclage et élimination, dispositions prises pour mener un chantier propre) : 5% ; 3.délai d'exécution ( pondération : 20 ) Le dossier de consultation aux entreprises peut être retiré, transmis par courrier postal ou téléchargé par voie électronique. Les offres devront être remises contre récépissé au Service juridique et procédures achats -Bureau 408, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ou par courrier ou transmises par voie électronique avec authentification de la signature du candidat et indication d'une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante : http://www.siaap.fr Une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'arrêté du 14 décembre 2009. En fin de procédure, l'offre électronique du soumissionnaire retenu sera transformée en offre papier avec signature manuscrite du marché par les parties Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.3.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne le changement d'éléments de structures métalliques sur les trois épaississeurs de boue au Site Seine Aval.
Changement de tous les caissons d'alimentation en boue des 3 épaississeurs de la Clarifloculation de l'upei suite à une corrosion très importante due aux boues ferreuses.
les prestations font l'objet de 2 tranches définies comme suit :
Tranche Ferme (Tf) : Changement de tous les caissons d'alimentation en boue des 3 épaississeurs (3 phases)
Tranche Conditionnelle (Tc) : Remplacement des poutres de soutènement des lamelles et des poutres de soutènement des goulottes.
Durée de l'accord: 36 mois
Numéro de référence: 12S0180
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Site Seine Aval - upei/ Up Clarifloculation route de Fromainville, 78600 Maisons Laffitte.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Dc1 et Dc2 (disponibles sur http://www.minefi.gouv.fr thème : Marchés Publics) ou lettre de candidature, déclaration du candidat et documents visés par les articles 43 à 45 du Code des marchés publics.
Le candidat auquel le SIAAP envisagera d'attribuer le marché devra en outre produire les renseignements visés à l'article 46 du Code des marchés publics.
Situation économique et financière:
Tout document permettant d'apprécier les capacités financières du candidat à assurer la bonne exécution du marché :
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Une déclaration appropriée des banques ou la preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
– une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
– une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
– une présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, L'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
– les certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle, références attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate).
Afficher plus
Tout document permettant d'apprécier les capacités techniques du candidat à assurer la bonne exécution du marché.
– pour les entreprises nouvellement créées, les candidats devront fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens (financiers, humains et matériels), ainsi que le cas échéant la liste des éventuelles prestations en cours en précisant pour chacune d'elles le montant et la nature des prestations exécutées.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du Code des marchés publics.
la retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article 102 du Code des marchés publics.
La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après expiration du délai de garantie dans les conditions prévues à l'article 103 du Code des marchés publics.
Afficher plus
Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, une avance est prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après. Son montant n'est ni révisable, ni actualisable.
elle est versée pour chaque tranche dont le montant est supérieur à 50 000,00 euro hors taxes et dont le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement de l'exécution de la tranche si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification ou d'affermissement de la tranche.
le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 87 du Code des marchés publics.
L'Avance est remboursée dans les conditions prévues à l'article 88 du Code des marchés publics. L'Avance ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande à hauteur du montant de l'avance prévue à l'article 89 du Code des marchés publics. Cette garantie à première demande pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire.
Afficher plus
l'avance sera remboursée en une seule fois lorsque le seuil de 65% est atteint.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
– le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception des factures
– les dépenses seront imputées sur la section d'investissement (2315-30) du budget du syndicat, sur fonds propres.
– le marché est traité à prix forfaitaires. Les prix sont révisables
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
A l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 51 VII du Code des marchés publics.
le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 51-vi du Code des marchés publics
en cas d'attribution du marché à un groupement, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en application de l'article 51-ii du Code des marchés publics.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Montant des travaux (40)
2. Valeur technique de l'offre (40)
3. Délai d'exécution (20)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25755000400077
Contact
Point de contact: M. le président du SIAAP
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.siaap.fr/demat 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.siaap.fr/demat 🌏
Nom: Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP)
Adresse postale: Site Seine Aaval - service technique travaux et entretien (STTE) - BP 104
Commune postale: Maisons Laffitte Cedex
Code postal: 78603
Point de contact: M. Romane Boivin
Téléphone: +33 130866557 📞
Courrier électronique: romane.boivin@siaap.fr 📧
URL pour informations complémentaires: http://www.siaap.fr 🌏
Point de contact: Service juridique et procédures achats - bureau 408
URL des documents: http://www.siaap.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.siaap.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
URL des documents: http://marchespublics.siaap.fr/demat 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12S0180
Informations complémentaires
Cette annonce est visible sur le site internet : www.siaap.fr
Les prestations seront exécutées dans les délais ci-dessous, à compter de la notification du marché :
La durée maximale du marché ne pourra être supérieure à 36 mois.
Le délai d'exécution des travaux pour chaque tranche est à indiquer par le candidat au paragraphe E de l'acte d'engagement intitulé Durée du marché. Ce délai devra être conforme aux instructions données à l'article 1.6 du CCTP.
Visite obligatoire
Les offres devront être proposées en EUROS.
Critères de jugement des offres :
1.montant des travaux ( pondération : 40 )
2.valeur technique de l'offre ( pondération : 40 )
La valeur technique de l'offre sera appréciée sur la base des éléments demandés au Mémoire Technique :
- organisation du chantier (installations chantiers, moyens humains et cadences, présentation des méthodes proposées pour l'exécution des travaux, plannings prévisionnels, matériels et matériaux mis en oeuvre, dispositions prises en matière d'hygiène et de sécurité : 10% ;
Afficher plus
-mode opératoire de réalisation des travaux : 25% ;
-performances en matière de protection de l'environnement, valorisation et élimination des déchets (schéma d'organisation des déchets, recyclage et élimination, dispositions prises pour mener un chantier propre) : 5% ;
3.délai d'exécution ( pondération : 20 )
Le dossier de consultation aux entreprises peut être retiré, transmis par courrier postal ou téléchargé par voie électronique.
Les offres devront être remises contre récépissé au Service juridique et procédures achats -Bureau 408, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures ou par courrier ou transmises par voie électronique avec authentification de la signature du candidat et indication d'une date certaine de réception avec accusé de réception électronique à l'adresse suivante : http://www.siaap.fr
Afficher plus
Une copie de sauvegarde des plis remis par voie électronique peut être effectuée par les entreprises dans les conditions prévues à l'arrêté du 14 décembre 2009. En fin de procédure, l'offre électronique du soumissionnaire retenu sera transformée en offre papier avec signature manuscrite du marché par les parties
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 28.3.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Adresse Internet: http://www.conseil-etat.fr/ta/paris/index.shtml 🌏
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Source: OJS 2013/S 064-107017 (2013-03-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Machines industrielles Machines diverses à usage général et à... Machines diverses à usage spécifique Machines de traitement des eaux usées Équipement de traitement des boues Matériaux et structures de construction;... Citernes, réservoirs, conteneurs;... Citernes, réservoirs, conteneurs et cuves... Citernes Réservoirs de stockage