Cesson-Sevigne - Construction de 112 logements collectifs locatifs R+4/R+5 - 2011CN28/2007CN15/1033AC01

Habitat 35

Construction de 112 logements collectifs locatifs R+4 - R+5.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-03-28. L'appel d'offres a été publié le 2013-02-25.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-02-25 Avis de marché
2013-11-18 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-02-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Habitat 35
Adresse postale: 41 boulevard de Verdun - CS 61121
Code postal: 35011
Commune postale: Rennes
Contact
Courrier électronique: marches@habitat35.fr 📧
Téléphone: +33 223482017 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-02-25 📅
Date limite de soumission: 2013-03-28 📅
Date de publication: 2013-02-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 042-066992
Numéro JO-S: 42
Informations complémentaires
Les entreprises retenues s'engageront à mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005. Les lots concernés par cette clause d'insertion sont les suivants : Lot 011 : gros œuvre - soit un nombre de 2450 heures Lot 012 : ravalement peinture -Isolation thermique extérieure - ravalement soit un nombre de 210 heures Lot 040 : Etanchéité, soit un nombre de 315 heures Lot 053 : Menuiseries extérieures (pvc - acier ) volet roulant, soit un nombre de 200 heures Lot 080 : Serrurerie métallerie, soit un nombre de 210 heures Lot 090 : menuiseries intérieures bois, soit un nombre de 210 heures Lot 103 : Doublage - cloisons – plafond, soit un nombre de 350 heures Lot 122 : plomberie sanitaire – chauffage gaz individuel - VMC, soit un nombre de 525 heures Lot 150 : Electricité, soit un nombre de 315 heures Lot 160 : Peinture, soit un nombre de 290 heures Lot 170 : Revêtements sols scellés et collés, soit un nombre de 175 heures Renseignements pour l'insertion auprès de Monsieur Hervé BALAN – MEIF Tel : +33 299866120 – Mail : h.balan@meif-bassinrennes.fr Modalités de réception des candidatures: - Soit par courrier recommandé avec AR, - Soit par dépôt contre récépissé, A Habitat 35 41 boulevard de Verdun CS61121 35011 Rennes Cedex FRANCE - Soit par voie dématérialisée sur le site http://habitat35.marcoweb.fr Pour le dépôt des candidatures en ligne, les entreprises doivent se munir d'un certificat électronique émanant d'une autorité de certification agréée par le MINEFI – acquisition payante. Renseignements sur le site
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Construction de 112 logements collectifs locatifs R+4 - R+5.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Lot 011 - Gros oeuvre*
Informations complémentaires sur les lots:
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 2450 heures (voir section VI - renseignements
complémentaires).Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global de démarrage ou de plusieurs ordres de service.
complémentaires).
Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global de démarrage ou de plusieurs ordres de service.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Lot 012 - Ravalement peinture - briquettes - Isolation thermique extérieure*
Informations complémentaires sur les lots:
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 210 heures (voir section VI - renseignements
complémentaires).Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global de démarrage ou de plusieurs ordres de service.
complémentaires).
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Lot 020 - Charpente bois - bardage bois
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Lot 036 - Bardage et couverture zinc
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Lot 040 - Etanchéité*
Informations complémentaires sur les lots:
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 315 heures (voir section VI - renseignements
complémentaires).Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global de démarrage ou de plusieurs ordres de service.
complémentaires).
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Lot 053 - Menuiseries extérieures (pvc -acier) volet roulant*
Informations complémentaires sur les lots:
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 200 heures (voir section VI - renseignements
complémentaires).Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global de démarrage ou de plusieurs ordres de service.
complémentaires).
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Lot 076 - Porte de garage automatique
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Lot 080 - Serrurerie métallerie*
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Lot 090 - Menuiseries intérieures bois*
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Lot 103 - Doublage - cloisons - plafond*
Informations complémentaires sur les lots:
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 350 heures (voir section VI - renseignements
complémentaires).Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global de démarrage ou de plusieurs ordres de service.
complémentaires).
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Lot 122 - Plomberie sanitaire - chauffage gaz individuel - VMC*
Informations complémentaires sur les lots:
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 525 heures (voir section VI - renseignements
complémentaires).Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global de démarrage ou de plusieurs ordres de service.
complémentaires).
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Lot 150 - Electricité*
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Lot 160 - Peinture*
Informations complémentaires sur les lots:
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 290 heures (voir section VI - renseignements
complémentaires).Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global de démarrage ou de plusieurs ordres de service.
complémentaires).
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Lot 167 - Nettoyage de fin de chantier
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Lot 170 - revêtements de sols scellés et collés*
Informations complémentaires sur les lots:
* Lot avec clause d'insertion, soit un nombre de 175 heures (voir section VI - renseignements
complémentaires).Le délai d'exécution global prévisionnel des travaux est de 20 mois pour 58 PLUS-PLAI, 18 mois pour 25 PLS et 29 PSLA y compris congés payés. Possibilité d'un ordre de service global de démarrage ou de plusieurs ordres de service.
complémentaires).
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Lot 180 - Ascenseur
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Lot 191 - Courants faibles
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Lot 210 - VRD - terrassements
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Lot 217 - Aménagement extérieur - Espaces verts
Les variantes sont acceptées
Description des options: Les options seront indiquées au CCTP.
Durée de l'accord: 20 mois
Numéro de référence: 13DD019
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Champ du Moulin.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats produiront les documents:
– la DC1 - lettre de candidature -imprimé actualisé au 25.6.2012 et la DC2 - déclaration du candidat -imprimé actualisé au 15.9.2010 ou tout autre document comportant les mêmes dispositions, dûments remplies et signées par la personne habilitée,
– la ou les copie (s) du jugement en cas de redressement judiciaire du candidat,
– les délégations des personnes habilitées à engager l'entreprise candidate.
Situation économique et financière:
Les chiffres d'affaires globaux et la part du CA concernant les travaux objet du marché sont à mentionner dans l'imprimé DC2.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Pour année 2010, 2011, 2012.
Capacité technique et professionnelle:
Liste des références similaires à l'objet du marché mentionnant la nature des travaux, le montant traité, l'indication du maître d'ouvrage et maître d'oeuvre et/ou autre document démontrant les capacité professionnelle et technique
liste des moyens - effectifs encadrement et ouvriers avec mention de leur activité dans l'entreprise - et matériel.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Effectifs sur l'année en cours 2013. Si le recours a la sous traitance est envisagé, le candidat peut présenter les références et effectifs du sous-traitant à qui il envisage de recourir s'il est connu.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Garantie à première demande pour remplacement de la retenue de garantie ou de la demande d'avance au démarrage.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Financements PLUS PLAI PLS PSLA.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (50)
2. Valeur technique (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Pôle marchés
Jacques Courant
Adresse du profil d'acheteur: http://habitat35.marcoweb.fr 🌏
Nom: Cabinet Brosset Clenet BNR
Adresse postale: 37 rue du Bignon - CS 27715
Commune postale: Cesson-Sévigné Cedex
Code postal: 35577
Point de contact: Monsieur Brosset
Téléphone: +33 299222030 📞
Courrier électronique: bnr.architectes@bnr.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13DD019
Informations complémentaires
Les entreprises retenues s'engageront à mettre en œuvre une action d'insertion au bénéfice de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, suivant l'ordonnance 2005 et l'article 4 du décret n°2005-1742 du 30.12.2005.
Afficher plus
Les lots concernés par cette clause d'insertion sont les suivants :
Lot 011 : gros œuvre - soit un nombre de 2450 heures
Lot 012 : ravalement peinture -Isolation thermique extérieure - ravalement soit un nombre de 210 heures
Lot 040 : Etanchéité, soit un nombre de 315 heures
Lot 053 : Menuiseries extérieures (pvc - acier ) volet roulant, soit un nombre de 200 heures
Lot 080 : Serrurerie métallerie, soit un nombre de 210 heures
Lot 090 : menuiseries intérieures bois, soit un nombre de 210 heures
Lot 103 : Doublage - cloisons – plafond, soit un nombre de 350 heures
Lot 122 : plomberie sanitaire – chauffage gaz individuel - VMC, soit un nombre de 525 heures
Lot 150 : Electricité, soit un nombre de 315 heures
Lot 160 : Peinture, soit un nombre de 290 heures
Lot 170 : Revêtements sols scellés et collés, soit un nombre de 175 heures
Renseignements pour l'insertion auprès de Monsieur Hervé BALAN – MEIF
Tel : +33 299866120 – Mail : h.balan@meif-bassinrennes.fr
Modalités de réception des candidatures:
- Soit par courrier recommandé avec AR,
- Soit par dépôt contre récépissé,
A Habitat 35
41 boulevard de Verdun
CS61121
35011 Rennes Cedex
FRANCE
- Soit par voie dématérialisée sur le site http://habitat35.marcoweb.fr
Pour le dépôt des candidatures en ligne, les entreprises doivent se munir d'un certificat électronique émanant d'une autorité de certification agréée par le MINEFI – acquisition payante. Renseignements sur le site

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: rue Contour Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 042-066992 (2013-02-25)
Avis d'attribution de marché (2013-11-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Valeur totale du marché: 3 185 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 41 boulevard de Verdun – CS 61121
Contact
Adresse Internet: http://habitat35.marcoweb.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-18 📅
Date de publication: 2013-11-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 225-391030
Se réfère à l'avis: 2013/S 42-066992
Numéro JO-S: 225

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix des prestations (50)
2. La valeur technique de l'offre (50)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-10-30 📅
Nom: Cnr
Adresse postale: ZA du Bail, BP 17
Commune postale: Pleumeleuc
Code postal: 35137
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Goni sas
Adresse postale: 8 impasse des Charmilles, BP 81546
Commune postale: Cesson-Sevigné
Code postal: 35515

3️⃣
Nom: Ceb sas
Adresse postale: ZA Joval
Commune postale: Acigne
Code postal: 35690

4️⃣
Nom: Ccl sarl
Adresse postale: ZA La Picassière
Commune postale: Saint-M'Hervé
Code postal: 35500

5️⃣
Nom: SMAC - agence de Rennes
Adresse postale: 16 rue de la Retardais, BP 32081
Commune postale: Rennes
Code postal: 35920

6️⃣
Nom: Delahaye Gaetan
Adresse postale: 5 rue des Landelles
Commune postale: Cesson-Sévigné
Code postal: 35510

7️⃣
Nom: Aubin concept fermetures
Adresse postale: Hôtel Moulin
Commune postale: Bédée

8️⃣
Nom: Metal concept SARL
Adresse postale: rue des Monts d'Arrées, ZI de Chédeville
Commune postale: Saint-Aubin-du-Cormier
Code postal: 35140

9️⃣
Nom: Brossault SARL
Adresse postale: ZA du Bouridel
Commune postale: Vern-sur-Seiche
Code postal: 35770

1️⃣0️⃣
Nom: Gadby SARL
Adresse postale: ZA La Chauvelière, 1 rue Saint-Exupéry
Commune postale: Janzé
Code postal: 35150

1️⃣1️⃣
Nom: Pouessel SAS
Adresse postale: La Rue aux Potiers, BP 73027
Commune postale: Noyal-Chattillon-sur-Seiche
Code postal: 35230

1️⃣2️⃣
Nom: Bernard SAS
Adresse postale: ZA Le Boulais
Commune postale: Acigné

1️⃣3️⃣
Nom: TUAL Peinture SPADB
Adresse postale: ZA Beauséjour
Commune postale: La Mézière
Code postal: 35520

1️⃣4️⃣
Nom: REN'NET Nettoyage
Adresse postale: 90B rue de Fougères
Code postal: 35700

1️⃣5️⃣
Nom: Audran SARL

1️⃣6️⃣
Nom: Alti Lift Ascenseurs

1️⃣7️⃣
Nom: Lepage Electronique
Adresse postale: ZA du Hil, 1 rue de la Bintinais
Commune postale: Noyal-Chatillon-sur-Seiche

1️⃣8️⃣
Nom: Gendrot TP SARL
Adresse postale: ZA de Bel Air
Commune postale: Crevin
Code postal: 35320

1️⃣9️⃣
Nom: Serrand SARL
Adresse postale: ZA du Chalet, 7 bis rue de Val d'Izé
Commune postale: Vitré
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
2
3
1
4

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: http://habitat35.marcoweb.fr 🌏
Source: OJS 2013/S 225-391030 (2013-11-18)