Aménagement sécuritaire des carrefours de Camp Ferrat et du Couloubrier

Commune de Sainte-Maxime

La présente consultation concerne le marché de travaux d'aménagement sécuritaire des carrefours de Camp Ferrat et du Couloubrier, sur la commune de Sainte-Maxime.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-08-12. L'appel d'offres a été publié le 2013-07-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• CMME

Qui ?

• Commune de Sainte-Maxime

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes › Travaux de construction de routes secondaires

Où ?

• Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2013-07-02	Avis de marché
2013-10-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2013-07-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de routes secondaires
Quantité ou étendue:

La présente consultation concerne le marché de travaux d'aménagement sécuritaire des carrefours de Camp Ferrat et du Couloubrier, sur la commune de Sainte MaximeLes travaux concernés sont les suivants :-préparation des sols - terrassements généraux-voirie-trottoirs-réseaux eaux pluviales-signalisation-ouvrages divers.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de routes secondaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Non spécifié
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Sainte-Maxime
Adresse postale: bd des Mimosas, BP 154
Code postal: 83120
Commune postale: Sainte-Maxime
Contact
Courrier électronique: commande-publique@ste-maxime.fr 📧
Téléphone: +33 494794270 📞
Fax: +33 494794260 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-07-02 📅
Date limite de soumission: 2013-08-12 📅
Date de publication: 2013-07-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 129-221088
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement après demande par courrier, courriel ou télécopie. Il peut être retiré gratuitement sur la plateforme www.marches-securises.fr Plis à remettre par voie papier ou électronique via la plateforme www.marches-securises.fr. Monnaie à utiliser = euros. La durée du marché = 30 jours de préparation dès la notification du marché + 4 mois en tant que délai d'exécution. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.7.2013.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne le marché de travaux d'aménagement sécuritaire des carrefours de Camp Ferrat et du Couloubrier, sur la commune de Sainte-Maxime.

Quantité ou étendue:

La présente consultation concerne le marché de travaux d'aménagement sécuritaire des carrefours de Camp Ferrat et du Couloubrier, sur la commune de Sainte Maxime

Les travaux concernés sont les suivants :

-préparation des sols - terrassements généraux

-voirie

-trottoirs

-réseaux eaux pluviales

-signalisation

-ouvrages divers.

Numéro de référence: 13-011
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: route Camp Ferrat, 83120 Sainte-Maxime.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

En application des articles 43, 44, 45, 46 et 52 du code des marchés publics, les candidatures sont examinées sur la base de renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures. Critères = garanties professionnelles, techniques et financières. Pièces demandées :

- lettre de candidature (imprimé Dc1 à compléter, joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses cotraitants ;

- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

-références de travaux attestant la compétence du candidat à réaliser les prestations sur 5 ans

-déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

-déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Avance autorisée et versée qu'après constitution de la garantie à première demande prévue à l'article 89 du Code des marchés publics. Cette garantie à première demande pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Financement sur fonds propres + participation du Conseil général.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Groupement solidaire. Interdiction au candidat de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois : 1°en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; 2° en qualité de membres de plusieurs groupements.

Dans tous les cas, les offres doivent porter sur l'intégralité du programme des travaux et des chapitres techniques.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Valeur technique (descriptif des moyens humains et matériels affectés spécialement au chantier 10%, descriptif du mode opératoire et un planning d'exécution : 10%; descriptif de la provenance des matériaux 10%; mesures prises en terme d'hygiène et de sécurité : 10%) (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le maire de Sainte-Maxime
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 13-011
Informations complémentaires

La durée du marché = 30 jours de préparation dès la notification du marché + 4 mois en tant que délai d'exécution.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.7.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine, BP 40510
Commune postale: Toulon Cedex 9
Code postal: 83041
Téléphone: +33 494427930 📞
Fax: +33 494427989 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe tribunal administratif de Toulon
Source: OJS 2013/S 129-221088 (2013-07-02)

Avis d'attribution de marché (2013-10-17)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 692 716 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-10-17 📅
Date de publication: 2013-10-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 205-354568
Se réfère à l'avis: 2013/S 129-221088
Numéro JO-S: 205
Informations complémentaires

Annonce nº 234, BOAMP 128 A du 5.7.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 17.10.2013.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: route camp ferrat, 83120 Sainte Maxime

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Valeur technique (descriptif des moyens humains et matériels affectés spécialement au chantier 10 %, descriptif du mode opératoire et un planning d'exécution : 10 %, descriptif de la provenance des matériaux 10 %, mesures prises en terme d'hygiène et de sécurité : 10 %) (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-10-11 📅
Nom: Cmme
Adresse postale: ZAC 1 – Le Cerceron – Lot 20
Commune postale: Saint-Raphaël
Code postal: 83700
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 05

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Toulon Cedex
Source: OJS 2013/S 205-354568 (2013-10-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction de routes (8)